2024年一级造价师之建设工程计价题库及答案（基础+提升）

2024年一级造价师之建设工程计价题库

第一部分单选题（500题）

1、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资

属于（）。

A.计件工资

B.奖金

C.特殊情况下支付的工资

D.职工福利费

【答案】：C

2、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合

造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）O

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采注投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【答案】：A

3、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定

计价的是（）。

A.劳动保险费

B.总承包服务费

C.安全文明施工费

D.现场签证费

【答案】：C

4、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。

A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济

B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数

C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性

D.工程全寿命成本生于评价建筑物功能水平的合理性

【答案】：A

5、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与

委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过

()O每个鉴定项目延长次数一般不得超过()。

A.20B；2次

B.20个工作日；3次

C.30B；2次

D.30个工作日；3次

【答案】：D

6、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超

运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为1096。该定额的人工工日消耗

为()工日。

A.3.98

B.4.00

C.4.05

D.4.07

【答案】：D

7、关于项目建设规膜合理化的制约因素描述中，正确的是()。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

I）.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力纸应、

协作及土地条件和运输及通信条件

【答案】：D

8、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安

拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：D

9、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年

分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息

不支付，则建设期贷款利息为O万元。

A.455

B.460

C.720

D.830

【答案】：B

10、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人

填写的内容是（）。

A.服务金额

B.项目名称

C.费率

D.金额

【答案】：B

11、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产

生的费用的正确承担方式是()

A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保

证金中扣除费用

B.承包人应支付相应的维修费用

C.发包人从保证金中扣除维修费用

D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用

【答案】：A

12、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是()。

A.基本建设项目概况

B.基建结余资金等分配情况

C.主要技术经济指标的分析、计算情况

D.主要实物工程量分析

【答案】：D

13、某大型项目投入使用后，应在()个月内编报竣工财务决算，特

殊情况需延长的，不得超过()个月。

A.3,2

B.3,6

C.2,3

D.2,6

【答案】：B

14、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是

()O

A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认

B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计

算

C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计

日工单价

D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计

日工单价

【答案】：B

15、某建筑工程钢筋综合用量1000,施工合同中约定，结算时对钢筋

综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。

承包人投标报价2400元/t,投标期、施工期间造价管理机构发布的钢

筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t,则需调增钢筋材料费用为

()万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0

【答案】：A

16、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日

期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长

部分的是Oo

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】：B

17、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是

()O

A.新增生产能力效益分析

B.债权债务的清偿情况分析

C.工程价款结算情况分析

D.主要实物工程量分析

【答案】：D

18、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时

间（）天前发出。

A.7

B.10

C.4

D.15

【答案】：D

19、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。

A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予

以支持

B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处

理

C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支

付工程价款的，不予支持

D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标

合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据

【答案】：B

20、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括

下列（）。

A.发包方

B.承包方

C.监理方

D.设计方

【答案】：D

21、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属

于安全文明施工费的（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护住品的购置费用

C.地下室施工时采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费

【答案】：B

22、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/ni

A.98.73

B.100.07

C.111.07

D.112.58

【答案】：B

23、在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入

（）。

A.可行性研究费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程间接费

D.固定资产其他费用

【答案】：D

24、工程项目的建设投资不包括内容为（）。

A.工程费用

B.流动资金

C.工程建设其他费用

I).预备费

【答案】：B

25、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工

处理的信息是0

A.建材的最新市场价格

B.人工工资价格指数

C.某已完工程造价指标

D.建安工程造价指数

【答案】：A

26、通过计时观察资料得知：人工挖二类土lm3的基.本工作时间为6h,

辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时问、不可避

免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人

工挖二类土的时间定额是()工日/m3。

A.0.994

B.0.765

C.0.876

D.0.975

【答案】：A

27、投标人编制投标文件时，应以()作为计算人工、材料、机具

台班消耗量的基本依据。

A.企业定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额

【答案】：A

28、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时

要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。

A.专业工程暂估价的3%〜5%

B.专业工程暂估价的1.5%

C.分包的专业工程估算造价的3%〜5%

D.分包的专业工程估算造价的1.5%

【答案】：C

29、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额

取定运距时的用工应计入（）。

A.超运距用工

B.辅助用工

C.现场二次搬运用工

D.人工幅度差

【答案】：C

30、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，

属于施工机具使用费的是（）

A.施工机械财产保险费

B.仪器仪表使用费

C.大型机械进出场费

D.大型机械安拆费

【答案】：B

31、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时

收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。

融资费计息方式是OO

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

【答案】：D

32、5.在测定规费费率的资料中，不包括()。

A.每万元发承包价格中人工费含量

B.全年建筑安装产值

C.人工费占直接费的比例

D.每万元发承包价计算基数

【答案】：B

33、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),下列

关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是()。

A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量

B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单

项目时，招标人应作补充

C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名

称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容

D.工程项目特征中无须描述工程内容

【答案】：D

34、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是

()O

A.招标文件的构成

B.招标文件的获取

C.投标报价编制的要求

D.是否允许提交备选投标方案

【答案】：B

35、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是()。

A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计

量单位和相应数量，投标人报综合单价

B.计日工费用的多少是由招标人暂定的

C.计日工按照承包紊填报的适用项目的单价进行计价支付

D.计日工计入投标人的报价中

【答案】：B

36、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土Im2的有关数据如下：

基本工作时间180min,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%,

规范时间占工作日时间百分比为20%,则挖该基坑Im2的定额时间为

()min。

A.243

B.247.5

C.250.0

D.257.1

【答案】：C

37、关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是()。

A.获取建设用地使民权的方式可以是租赁或转让

B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种

C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得

D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年

【答案】：A

38、为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施

工合同中约定的基准日期一般为()。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C.施工合同签订前第28天

D.施工合同签订前第42天

【答案】：C

39、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两

部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费

的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总

价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30m历

天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为()万元。

A.10

B.12

C.50

D.60

【答案】：A

40、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()o

A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清

C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会

的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】：C

41、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概

算编制方法是()。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

【答案】：D

42、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5悦超

出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造

价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t,2021年7月的造价信

息发布价格为5600元/t,则该月钢筋结算价格为（）元/t。

A.5233

B.5505

C.5600

D.5700

【答案】：D

43、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000

元/吨，采购及保管费率2%,运输损耗率1%,则该材料的运输损耗为

（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0

【答案】：D

44、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码

表示（）。

A.附录分类顺序码

B.分部工程顺序码

C.分项工程项目名称顺序码

D.专业工程顺序码

【答案】：A

45、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是（）。

A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析

B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析

C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不

同定额的消耗量进行相比

D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格

乘以不同定额的消耗量进行相比

【答案】：C

46、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3,施工中由于设计

变更调整为1200m3,该项目最高投标限价综合单价为350元，投标

报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为

4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。

A.483000

B.463680

C.486000

D.607200

【答案】：C

47、关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回进程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】：D

48、(2021年真题)某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备

费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费1000万元，建

设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为

()万元。

A.19000

B.20000

C.25000

D.25500

【答案】：B

49、(2015年真题)当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采

用的编制形式是OO

A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级

B.单位工程概算和单项工程综合概算二级

C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级

D.单位工程概算和建设项目总概算二级

【答案】：D

50、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在

()

A.工程量的计算

B.直接费的计算

C.企业管理费的计算

D.税金的计算

【答案】：B

51、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于

计日工，下列说法中正确的是()。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】：B

52、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本

包括（）

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D

53、下列行为中属于投保人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.投标人之间约定中标人

【答案】：D

54、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质

[20171138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的

OO

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：C

55、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日

期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长

部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费住

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】：B

56、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为

9分钟，机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑，该机械的

台班产量定额为（）。

A.36m3/台班

B.40m3/台班

C.0.28台班/m3

D.0.25台班/m3

【答案】：A

57、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间

【答案】：B

58、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用

是（）。

A.流动资金

B.建设期利息

C.预备费

D.其他资产费用

【答案】：C

59、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费二E基本构造单元工程量*相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】：C

60、某高速公路项目招标评标过程中，投标人报价为6500万元，其

评标基准价为5800万元，则其投标报价的偏差率为()。

A.10.77%

B.12.07%

C.13.34%

D.15.67%

【答案】：B

61、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择

()O

A.建设工程交付之日

B.应付工程价款之日

C.提交竣工结算文件之日

D.当事人起诉之日

【答案】：B

62、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万

元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（）

万元人民币。

A.1100.00

B.1110.00

C.1111.00

D.1111.11

【答案】：D

63、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工

作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作

是（）。

A.计算工程内容的工程数量

B.计算工程内容的清单单位含量

C.计算措施项目的费用

I）.计算管理费、利润和风险费用

【答案】：D

64、根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版）通用条款，因工程量

变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15%

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】：B

65、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比为40%,合同

中约定的工程预付款为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款

起扣点为（）万元。

A.6000

B.8000

C.12000

D.14000

【答案】：D

66、投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的

时限是在受理投诉的（）天内。

A.10天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：A

67、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对

投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分先建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资

表示

C.单位工程指标反映建筑工程费，以每川2、山3、川、座等单位投资表示

D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则

【答案】：D

68、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》,关于工程

变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】：C

69、(2016年真题)施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行,

另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()O

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书

【答案】：D

70、根据国家相关法律.法规和政策规定，因停工学习，执行国家或社

会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的

()O

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D

71、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用

中表述正确的是()。

A.计算人工费的基本要素是人工工日消耗量

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购

及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费

【答案】：C

72、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是()。

A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价X9%

B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价X17%

C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未

超过500万元的增值税纳税人

D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方

法计税

【答案】：D

73、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在土

()%以内。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：B

74、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班,

大修理周期数为4次。一次大修理费赛为2000元，经常修理费系数为

60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关

费用，则该机械台班单价为O元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】：A

75、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交

货地点的，承包人可得到的补偿内容是()

A.不能获得补偿

B.延长工期、合理利润

C.延长工期、增加费用

D.延长工期、增加费用、合理利润

【答案】：D

76、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基

本费用称作（）。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价

【答案】：C

77、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合

同价款

【答案】：D

78、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计吩表、

其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到

（）O

A.工程项目投标总价汇总表

B.单项工程投标报价汇总表

C.单位工程投标报价汇总表

D.投标总价

【答案】：C

79、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。

A.3%〜5%

B.5%-10%

C10%〜15%

D.15%〜20%

【答案】：C

80、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是

（）O

A.建筑安装工程一切险保费

B.引进设备财产保险保费

C.工伤保险费

D.人身意外伤害险保费

【答案】：C

81、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算

的是（）。

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件

【答案】：B

82、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）o

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

I）.规格尺寸

【答案】：C

83、按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。

A.固定资产费用

B.固定资产其他费住

C.无形资产费用

D.其它资产费用

【答案】：D

84、用于混凝土抹灰砂浆贴200X300瓷砖墙面，灰缝宽5mm,假设瓷

砖损耗率为8%,则100m2瓷砖墙面的瓷石专消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7

【答案】：A

85、对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进

行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位

【答案】：A

86、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是0。

A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审

B.合格制审查无需进行详细审查

C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打

分

D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预

审

【答案】：A

87、干混地面砂浆DSM20贴600nlm*600nim石材楼面，灰缝宽2mm,石材

损耗率2队每100平米需（）块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45

【答案】：A

88、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和

协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）O

A.专业工程估算造价

B.投标报价总额

C.分部分项工程费生

D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】：A

89、已知计算工程预付款起扣点的公式为T二P—M/N,其中N的含义是

（）。

A.工程预付款额

B.承包工程价款总额

C.主要材料及构件所占比重

D.开始扣回预付款时累计完成工作量

【答案】：C

90、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是

（）。

A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级

B.单位工程概算和单项工程综合概算二级

C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级

D.单位工程概算和建设项目总概算二级

【答案】：D

91、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，

属于工程变更类的是Oo

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

【答案】：A

92、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因

发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔

的说法正确的是（）。

A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天

B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天

C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天

D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天

【答案】：D

93、某工程在建设期初和建设期第一年末实际发生的设备、工器具购

置情况如下表所示。与建设期初相比，第一年末的设备、工器具价格

指数为（）。

A.98.02

B.108.11

C.110.72

D.119.70

【答案】：B

94、（2014年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,

下列有关费用的表述中不正确的是OO

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各

项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购

及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】：B

95、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的

是（）。

A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响

B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项

C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以有投标人填写

【答案】：B

96、关于采用价格指数调整价格差额，下列说法正确的是（）。

A.按现行价格计价的变更费用应计入调价基数

B.缺少价格指数时可用对应可调因子的信息价格替代

C.定值和变值权重一经约定就不得调整

I）.基本价格指数是指最高投标限价编制时的指数

【答案】：B

97、某工程水泥从次个地方供货，甲地供货2003原价为240元/t;乙

地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元

/t,运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%,则该工程水泥的

材料基价为（）元/t。

A.281.04

B.282.45

C.282.61

D.287.89

【答案】：C

98、小区规划设计的核心问题是（）。

A.尽可能增加占地面积

B.提高土地利用率

C.合理确定建筑群体的布置形式

I）.在层高合理的情况下，增加建筑层数

【答案】：B

99、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单

项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。

A.工程专业类别

B.工程计量单位

C.工程施工工艺

D.工程结构形式

【答案】：D

100,分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量

清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，

在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有

重码的规定。

A.三至四位

B.五至六位

C.九至十一位

D.十至十二位

【答案】：D

10k下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.流动资金

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】：C

102、发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。

A.施工人员伤亡补偿金

B.施工机械设备损失

C.施工单位损失

D.修复已完工程的费用

【答案】：D

103、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。

A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成

的综合平均单价

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用

I）.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费

【答案】：A

104、在制约项目规噗合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提

是（）。

A.市场因素

B.市场价格分析

C.市场需求状况

D.市场风险分析

【答案】：C

105、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中

错误的是（）

A.专业工程暂估价一般是综合暂估价

B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用

C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中

D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径,

就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标

【答案】：C

106、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应

是（）。

A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】：D

107、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准

为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】：B

108、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件

所占比重为70%,预付款总金额为工程价款总额的20%,则预付款起扣

点是（）万元

A.2286

B.6400

C.1600

D.5714

【答案】：D

109、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的

建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万

元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备

费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分

摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91

【答案】：A

110.（2016年真题）建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产

方法时应重点关注OO

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安排

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】：D

11k下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是

OO

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数

【答案】：A

112、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符

合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的0

作为工程材料和预备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D

113、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计

算，这一比率的范围是（）。

A.3%〜5%

B.5%〜10%

C.10%〜15%

D.15%〜20%

【答案】：C

114、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规

定的金额、担保形式和提交时间，向招标人提供履约担保，有关履约

担保的规定，下列表述中正确的是（）O

A.履约担保应采用银行保函形式

B.中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，投标保证金予

以退还，但不返还利息

C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款

支付担保

D.中标后的承包人应保证其履约担保在发包人颁发缺陷通知期终止证

书时一直有效

【答案】：C

115、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息

法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为（）万元。

A.18.55

B.20.04

C.80.00

D.231.90

【答案】：A

116、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包

人按照合同约定的内容进行核实

【答案】：A

117、(2019年真题)某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款,

第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息

只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为

()万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00

【答案】：B

118、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),允

许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是

()O

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.暂列金额

D.计日工

【答案】：B

119、(2019年真题)某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价

规范》(GB50500-2013),招标工程量清单中某分项工程的工程量为

1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限

价综合单价为40元为3,投标报价为47元加3,则该分项工程的结算

价为()元。

A.87400

B.88900

C.89125

I）.89300

【答案】：C

120、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福

利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中

其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中

应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估

算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760

【答案】：A

12k关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、

规费和税金之和

【答案】：C

122、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计

36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该

进口设备原价为（）万元。

A.2386.8

B.2376.0

C.2362.9

D.2352.6

【答案】：B

123、某工业项目进二一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费

费率为5%。，外贸手续费费率为15%,进口关税税率为20%,增值税税

率为17%,美元兑人民币汇率为1：6.3,则这批设备应纳的增值税为

()万元人民币。

A.257.04

B.214.20

C.294.84

D.338.64

【答案】：A

124、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为

()O

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.扩大单价法

D.概算指标法

【答案】：C

125、大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组

织单位可以是0。

A.监理单位

B.业主单位

C.使用单位

D.国家发改委

【答案】：D

126、下列内容中属于投资估算分析的是()。

A.分析主要技术经济指标

B.分析有关参数、率值的选定

C.分析影响投资的主要因素

D.分析估算编制方法

【答案】：C

127、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周

长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()

A.矩形f正方形fT形一L形

B.L形fT形f矩形f正方形

C.正方形-＞矩形fT形L形

D.T形一L形-＞正方形一矩形

【答案】：C

128、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是

()O

A.招标人提供的措施项目清单

B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计

C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要

D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计

【答案】：D

129、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是

()O

A.施工现场市政设施条件

B.商务经理的业务能力

C.招标人的组织架构

D.暂列金额的准确性

【答案】：A

130、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。

A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价

款的根据

B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程

量发生的，不能作％结算工程款的依据

C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价

方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准

D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对

建设工程造价进行鉴定的，不予支持

【答案】：D

131、下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A人员培训费

B.竣工验收费

C.联合试运转费

D.完工清理费

【答案】：A

132、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.有关计量的补充协议

D.各种预付款支付凭证

【答案】：C

133、确定建设项目建设规模需考虑的首要因素是（）。

A.建设地点

B.产品需求市场

C.生产成本

D.建造方案

【答案】：B

134、单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主伍是

Oo

A.发包人和承包人

B.发包人和监理人

C.发包人和主管部匚

D.承包人和监理人

【答案】：A

135、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量

需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌

机每循环一次需4min,机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数

为10%,则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。

A.0.206

B.0.196

C.0.157

D.0.226

【答案】：D

136、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正

确的是（）O

A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.投资估算的深度影响项目决策的精确度

D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

【答案】：B

137、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（）。

A.养老保险费

B.工伤保险费

C.生育保险费

D.安全文明施工费

【答案】：D

138、（2019年真题）若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外

项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）O

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】：B

139、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标

文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则

按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，

承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万

美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】：D

140、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）。

A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页

B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决

C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录

D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑

【答案】：D

14k根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,发包

人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明

施工费总额的（）。

A.30%

B.40%

C.50%

I）.60%

【答案】：D

142、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中,

招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的0计

算。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

【答案】：A

143、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适

合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间

【答案】：D

144、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约

定预付口:程款的，承包人可采取的行为是（）。

A.在超越约定预付时间14天后停止施工

B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知

C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知

D.在约定预付时间到期后14天内停止施工

【答案】：C

145、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中

正确的是OO

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的8096

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全

部进度款

【答案】：A

146、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-l）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】：A

147、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25

个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个

月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和

赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6

个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶

工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5

个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用

【答案】：B

148、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分

别为1000万元、1000万元、800万元，贷款年利率为8%,期内只计

息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元。

A.123.20

B.192.00

C.201.86

D.205.06

【答案】：D

149、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和

C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

【答案】：C

150、下列有关联合体投标的说法，错误的是()。

A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金

B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资

质等级

C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人

【答案】：B

15k关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是

()O

A.结构面积系数越大，设计方面越经济

B.房间平均面积越大，结构面积系数越小

C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】：B

152、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标

的经济指标为()O

A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值

B.预算书确定的价值

C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值

D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】：B

153、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度

要求是OO

A.允许误差±30%以外

B.允许误差±30%以内

C.允许误差±20%以内

D.允许误差±10%以内

【答案】：A

154、根据《建设工程量计价规范》（GB50500-2013）,关于其他项

目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】：A

155、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的

是（）

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利

息返还给承包人

【答案】：A

156、在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备

符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的

（）作为工旌材料和预备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D

157、项目建设的投资决策阶段影响工程造价程度最高.达到()。

A.50%〜70%

B.50%〜90%

C.70%〜90%

D.70%〜100%

【答案】：C

158、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件,

由()组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】：A

159、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工

程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；

④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算

造价。下列工作排序正确的是()。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥

【答案】：A

160、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是

()O

A.施工过程中耗费的原材料

B.施工过程中耗费的辅助材料

C.施工过程中耗费的半成品

I）.施工过程中耗费的专用工具

【答案】：D

16k（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入〃

总价措施项目清单与计价表”的是（）。

A.脚手架

B.混凝土模板及支架

C.施工场地硬化

D.施工排水降水

【答案】：C

162、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接

性材料的是（）。

A.爆破所需的雷管

B.水泥砂浆

C.混凝土模板

D.脚手架

【答案】：B

163、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是0。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材

料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】：B

164、某国产非标准没备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17

万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专

用工具费费率2%,包装费费率1%,废品损失费费率5%,利润率10%。

则该设备原价中应计利润为()万元。

A.2.150

B.2.168

C.2.667

D.2.688

【答案】：B

165、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指

()O

A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】：D

166、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()

A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕

B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例

C.单项工程或建设项目竣工结算已完成

D.会计核算及财务管理资料已归档

【答案】：D

167、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是()。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

I).构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

【答案】：A

168、其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班

为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为

()元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7

【答案】：C

169、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是

()O

A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程

B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程

C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程

D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程

【答案】：C

170、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是

()

A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本

B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本

C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设

成本

D.运输费和保险费属于项目直接建设成本

【答案】：B

17k关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是（）

A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情

况的费用

B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用

C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标

准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的

费用

D.不可预见准备金是一定要发生的费用

【答案】：B

172、采用成本计算，古价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的

是（）。

A.专用工具费=（材料费+加工费）义专用工具费率

B.加工费=设备总重量X（1+加工损耗系数）X设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费

D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】：D

173、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。

A.工程进度计划与措施

B.分包计划

C.投标文件格式符合要求

D.联合体投标人已提交联合体协议书

【答案】：B

174、关于招标控制1介的编制，说法正确的是（）。

A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用

B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发

布的单价计算

C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

【答案】：D

175、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】：D

176、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确

的是（）。

A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高

B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济

C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低

【答案】：D

177、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加

机械幅度差的是（）o

A.打桩机械

B.混凝土振拌机

C.水墨石机

D,吊装机械

【答案】：B

178、某行政