2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本3篇_第1页
2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本3篇_第2页
2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本3篇_第3页
2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本3篇_第4页
2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称及信息1.2建筑商名称及信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程地质勘察3.1勘察内容3.2勘察标准3.3勘察方法3.4勘察时间4.工程施工4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准4.4施工进度5.工程费用5.1工程总费用5.2分包费用5.3其他费用6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款方式7.施工进度款支付7.1进度款支付节点7.2进度款支付比例7.3进度款支付条件8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一:工程地质勘察报告13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.1.1注册地址:市区路号1.1.2法定代表人:1.1.3联系电话:138xxxx55551.2建筑商名称:建筑有限公司1.2.1注册地址:市区路号1.2.2法定代表人:1.2.3联系电话:139xxxx66662.工程概况2.1工程名称:住宅小区2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程类型:住宅、商业综合体3.工程地质勘察3.1勘察内容:含地表、地下岩土工程、水文地质勘察等3.2勘察标准:依据国家现行相关标准和规范3.3勘察方法:钻探、原位测试、取样分析等3.4勘察时间:自合同签订之日起30个工作日内完成4.工程施工4.1施工范围:包括土建、安装、室外配套工程等4.2施工内容:按施工图纸和合同约定执行4.3施工标准:符合国家及行业标准,确保工程质量4.4施工进度:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,并报送开发商备案5.工程费用5.1工程总费用:根据工程量清单和合同约定,总计人民币1000万元整5.2分包费用:按分包合同约定执行5.3其他费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等,按实际发生额计算6.付款方式6.1付款比例:合同签订后预付20%,施工过程中每完成10%工作量支付一次,剩余50%在工程验收合格后支付,尾款10%在保修期满后支付6.2付款时间:每个付款节点前10个工作日提交付款申请,收到申请后5个工作日内支付6.3付款方式:银行转账或支票7.施工进度款支付7.1进度款支付节点:工程量达到10%时支付第一次进度款,之后每完成10%工作量支付一次,直至完成100%7.2进度款支付比例:每个支付节点按照已完成工程量占合同总工程量的比例支付7.3进度款支付条件:经开发商确认已完成工作量且达到付款条件,并提交相关证明材料8.施工验收8.1验收标准:按照国家现行施工质量验收统一标准、专业工程质量验收规范和合同约定执行8.2验收程序:分阶段进行验收,包括分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收8.3验收时间:分项工程验收在施工过程中进行,分部工程验收在分项工程验收合格后进行,单位工程验收在所有分部工程验收合格后进行,总体工程验收在单位工程验收合格后进行9.工程保修9.1保修范围:按照国家规定和合同约定,对施工质量缺陷进行保修9.2保修期限:房屋建筑工程的保修期限自竣工验收合格之日起计算,具体保修期限如下:9.2.1土建工程:地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的合理使用年限9.2.2门窗工程:5年9.2.3防水工程:5年9.2.4设备安装工程:设备本身保修期9.3保修责任:建筑商负责在保修期内对工程进行维修,保修费用由责任方承担10.违约责任10.1.1建筑商未按合同约定的时间和质量完成工程10.1.2开发商未按合同约定支付工程款10.1.3任何一方违反合同约定的其他行为10.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿:违约赔偿金额根据违约程度和实际损失计算11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决机构:市仲裁委员会11.3争议解决程序:按照仲裁规则进行12.合同生效与终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:工程竣工验收合格,保修期满,合同目的实现12.3合同解除条件:任何一方违约,对方有权解除合同13.合同附件13.1附件一:工程地质勘察报告13.2附件二:施工图纸13.3附件三:工程量清单13.4附件四:合同签订日期14.其他约定14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在合同履行过程中,经双方同意,可引入第三方提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务。第三方包括但不限于勘察设计单位、监理公司、造价咨询机构、法律顾问等。15.2第三方选择:第三方由双方共同协商确定,并签订相应的合作协议。15.3.1勘察设计单位:负责提供准确的勘察设计文件,确保设计符合工程要求。15.3.2监理公司:负责对工程施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度。15.3.3造价咨询机构:负责对工程成本进行核算,提供造价咨询服务。15.3.4法律顾问:提供法律咨询,协助解决合同履行过程中的法律问题。15.4第三方权利:第三方有权根据协议约定,获取相应的服务费用,并享有合同中约定的其他权利。15.5第三方与其他各方的划分说明:15.5.1第三方与开发商的关系:第三方接受开发商委托,为开发商提供专业服务,双方之间不存在合同关系。15.5.2第三方与建筑商的关系:第三方接受建筑商的委托,为其提供专业服务,双方之间不存在合同关系。15.5.3第三方与合同双方的关系:第三方作为合同履行过程中的辅助方,对合同双方均负有相应的义务和责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额:第三方因自身原因导致的损失,其赔偿责任应限于其收取的服务费用范围内。16.2保险公司责任:如第三方购买了责任保险,其赔偿责任由保险公司承担,但不得超过保险合同约定的赔偿限额。16.3第三方违约责任:第三方违反协议约定,导致合同一方或双方损失的,应承担相应的违约责任。17.第三方介入时的额外条款17.1第三方介入费用:第三方介入产生的费用,由双方协商确定,并计入合同总费用。17.2第三方介入时间:第三方介入的时间应与合同约定的工作进度相协调,不得影响工程进度。17.3.1双方已就第三方介入达成一致意见。17.3.2第三方已与双方签订合作协议。17.3.3第三方已具备履行协议所必需的资质和能力。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更:第三方介入导致合同内容需变更的,双方应协商一致,并签订补充协议。18.2补充协议:补充协议作为合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程地质勘察报告详细要求:报告应包含地质勘察结果、分析、建议等内容,符合国家相关标准和规范。说明:勘察报告是施工前的重要依据,需由有资质的勘察单位出具。2.附件二:施工图纸详细要求:图纸应详细标注施工内容、尺寸、材料等信息,符合设计规范和施工要求。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件,需由设计单位提供。3.附件三:工程量清单详细要求:清单应详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。说明:工程量清单是工程计价和支付的基础,需由造价咨询机构或开发商提供。4.附件四:合同签订日期证明详细要求:证明合同签订日期的文件,如合同复印件、签字盖章的证明等。说明:用于证明合同签订的真实性和有效性。5.附件五:施工进度报告详细要求:报告应包含施工进度、已完成工程量、存在的问题等信息。说明:施工进度报告是监控工程进度的重要文件。6.附件六:验收报告详细要求:报告应包含验收结果、验收时间、验收人员等信息。说明:验收报告是工程验收的重要依据。7.附件七:保修卡详细要求:保修卡应包含保修期限、保修内容、保修联系方式等信息。说明:保修卡是工程保修的重要凭证。8.附件八:第三方合作协议详细要求:合作协议应明确第三方服务内容、费用、责任等内容。说明:第三方合作协议是第三方介入的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:建筑商未按合同约定的时间和质量完成工程。责任认定标准:根据合同约定,建筑商应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若建筑商未按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应支付合同总价的1%作为违约金。2.违约行为:开发商未按合同约定支付工程款。责任认定标准:根据合同约定,开发商应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若开发商未按合同约定的时间支付工程款,每延迟一天,应支付应付工程款的1%作为违约金。3.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准:根据第三方合作协议,第三方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若第三方未按协议约定提供服务质量,每延迟一天,应支付合同总价的1%作为违约金。4.违约行为:任何一方违反合同约定的其他行为。责任认定标准:根据合同约定,违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若任何一方违反合同约定的保密条款,应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。全文完。2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同标的6.合同期限7.合同履行方式8.合同变更与解除9.违约责任10.争议解决11.合同生效12.其他约定二、工程地质勘察1.工程地质勘察内容2.工程地质勘察方法3.工程地质勘察时间4.工程地质勘察报告5.工程地质勘察费用6.工程地质勘察成果7.工程地质勘察资料三、工程设计1.工程设计依据2.工程设计标准3.工程设计深度4.工程设计时间5.工程设计费用6.工程设计成果7.工程设计变更四、工程施工1.工程施工范围2.工程施工质量3.工程施工进度4.工程施工方法5.工程施工安全6.工程施工环境保护7.工程施工合同价格8.工程施工付款方式五、工程监理1.工程监理范围2.工程监理内容3.工程监理方法4.工程监理时间5.工程监理费用6.工程监理报告六、工程验收1.工程验收标准2.工程验收程序3.工程验收时间4.工程验收费用5.工程验收报告七、工程保修1.工程保修范围2.工程保修期限3.工程保修费用4.工程保修责任八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除责任九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿标准十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期十二、其他约定1.保密条款2.通知条款3.不可抗力条款十三、附件1.工程地质勘察报告2.工程设计图纸3.工程施工图纸4.工程监理报告5.工程验收报告十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人签字盖章合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同2.合同双方:开发商:[开发商名称]建筑商:[建筑商名称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同签订地点:[签订地点]5.合同标的:[具体工程项目名称及地点]6.合同期限:自[起始日期]至[终止日期]7.合同履行方式:[详细描述合同履行方式]8.合同变更与解除:[详细描述合同变更与解除的条件、程序及责任]9.违约责任:[详细描述各种违约情形及相应的违约责任]10.争议解决:[详细描述争议解决的方式、机构及程序]11.合同生效:[详细描述合同生效的条件]12.其他约定:[其他双方同意的条款]二、工程地质勘察1.工程地质勘察内容:地形地貌调查地质构造调查地下水调查土壤调查环境地质调查2.工程地质勘察方法:地质调查法地质勘探法室内试验法3.工程地质勘察时间:地质勘察报告提交时间:[具体日期]4.工程地质勘察报告:报告内容要求报告编制标准5.工程地质勘察费用:费用计算方法费用支付方式6.工程地质勘察成果:地质勘察报告地质勘察数据7.工程地质勘察资料:资料提交时间资料保密要求三、工程设计1.工程设计依据:国家及行业标准工程地质勘察报告开发商要求2.工程设计标准:设计规范设计质量标准3.工程设计深度:初步设计施工图设计4.工程设计时间:初步设计完成时间:[具体日期]施工图设计完成时间:[具体日期]5.工程设计费用:费用计算方法费用支付方式6.工程设计成果:初步设计文件施工图设计文件7.工程设计变更:变更程序变更费用四、工程施工1.工程施工范围:土建工程安装工程精装修工程2.工程施工质量:质量标准质量保证措施3.工程施工进度:进度计划进度控制措施4.工程施工方法:施工工艺施工组织设计5.工程施工安全:安全生产责任制安全防护措施6.工程施工环境保护:环保措施环保责任7.工程施工合同价格:合同总价付款方式8.工程施工付款方式:分阶段付款付款时间五、工程监理1.工程监理范围:施工监理质量监理进度监理2.工程监理内容:施工过程监理质量检查进度控制3.工程监理方法:巡视检查验收技术交底4.工程监理时间:监理开始时间:[具体日期]监理结束时间:[具体日期]5.工程监理费用:费用计算方法费用支付方式6.工程监理报告:报告内容报告提交时间六、工程验收1.工程验收标准:国家及行业标准设计文件要求2.工程验收程序:验收申请验收组织验收内容3.工程验收时间:验收申请提交时间:[具体日期]验收完成时间:[具体日期]4.工程验收费用:费用计算方法费用支付方式5.工程验收报告:报告内容报告提交时间七、工程保修1.工程保修范围:土建工程安装工程精装修工程2.工程保修期限:主体结构:[年数]主要设备:[年数]其他部分:[年数]3.工程保修费用:费用承担方式费用支付方式4.工程保修责任:保修责任范围保修责任处理程序八、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法履行因政府政策调整导致合同无法履行因设计变更导致合同内容需调整2.合同解除条件:双方协商一致一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行3.合同变更与解除程序:提出变更或解除请求双方协商确定变更或解除内容签订变更或解除协议4.合同变更与解除责任:因变更或解除造成损失的,双方应承担相应责任九、违约责任1.违约情形:未按合同约定完成工程勘察、设计、施工质量不符合合同约定进度延误未能履行保修义务2.违约责任承担:承担违约金恢复原状或采取补救措施赔偿损失3.违约赔偿标准:违约金的计算方法损失赔偿的计算方法十、争议解决1.争议解决方式:协商调解仲裁诉讼2.争议解决机构:[仲裁委员会名称]3.争议解决程序:提出争议争议解决机构受理争议解决机构审理争议解决机构裁决十一、合同生效1.合同生效条件:双方签字盖章政府相关部门批准2.合同生效日期:[具体日期]十二、其他约定1.保密条款:双方对合同内容保密对项目信息保密2.通知条款:通知方式通知送达地址3.不可抗力条款:不可抗力的定义不可抗力发生时的处理十三、附件1.工程地质勘察报告2.工程设计图纸3.工程施工图纸4.工程监理报告5.工程验收报告十四、合同签署1.合同签署日期:[具体日期]2.合同签署地点:[具体地点]3.合同签署人签字盖章:[开发商名称][授权代表姓名][签字][建筑商名称][授权代表姓名][签字][见证人姓名][签字][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方的决策权:[条款内容]甲方向乙方下达工程勘察、设计、施工的指令,乙方应无条件执行。[条款说明]甲方作为项目主导方,有权对工程进度、质量、设计变更等方面进行决策,乙方需积极配合。2.甲方监督权:[条款内容]甲方有权对乙方的工程勘察、设计、施工过程进行监督,乙方应提供必要的配合。[条款说明]甲方有权对工程进展情况进行监督,确保乙方按照合同要求进行施工,确保工程质量。3.甲方支付条件:[条款内容]甲方应按照合同约定,按时支付乙方工程勘察、设计、施工款项。[条款说明]甲方应按时支付乙方工程款项,以保障乙方资金链的稳定,避免影响工程进度。4.甲方变更权:[条款内容]甲方有权对工程勘察、设计、施工方案进行变更,乙方应无条件接受。[条款说明]甲方作为主导方,有权根据实际情况对工程进行合理变更,乙方需配合执行。5.甲方协调权:[条款内容]甲方负责协调解决施工过程中与政府、相关部门、其他施工单位等的关系。[条款说明]甲方应主动协调解决施工过程中可能出现的各类问题,确保工程顺利进行。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的建议权:[条款内容]乙方有权对工程勘察、设计、施工方案提出建议,甲方应给予充分考虑。[条款说明]乙方作为专业施工单位,对工程有深入了解,其建议有助于提高工程质量和效率。2.乙方设计权:[条款内容]乙方有权根据合同要求,进行工程设计方案的编制和修改。[条款说明]乙方应按照合同要求,对工程设计方案进行优化,确保施工顺利进行。3.乙方进度控制权:[条款内容]乙方有权制定工程进度计划,甲方应予以支持。[条款说明]乙方应合理制定工程进度计划,甲方应提供必要的支持,确保工程按期完成。4.乙方材料采购权:[条款内容]乙方有权根据工程需求,采购所需材料。[条款说明]乙方应确保采购材料的合格性,甲方应予以配合,确保材料质量。5.乙方现场管理权:[条款内容]乙方有权对施工现场进行管理,甲方应予以支持。[条款说明]乙方应按照合同要求,对施工现场进行合理管理,确保工程安全、有序进行。三、第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责:1)协助双方签订合同;2)监督合同履行情况;3)协调解决合同争议。[条款说明]中介机构应具备相关资质,确保其职责履行到位。2.中介机构费用:[条款内容]中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。[条款说明]中介机构费用应合理,双方应按照合同约定支付。3.中介机构保密:[条款内容]中介机构应对合同内容、项目信息等保密。[条款说明]中介机构应对双方信息保密,防止信息泄露。4.中介机构责任:[条款内容]中介机构因自身原因导致合同履行受阻,应承担相应责任。[条款说明]中介机构应确保其工作质量,避免因自身原因影响合同履行。5.中介机构终止:[条款内容]双方同意终止中介机构服务时,应提前通知对方,并协商解决相关事宜。[条款说明]双方应确保中介机构服务的顺利终止,避免因终止而产生纠纷。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程地质勘察报告2.工程设计图纸3.工程施工图纸4.工程监理报告5.工程验收报告6.甲方与乙方签订的保密协议7.甲方与乙方签订的不可抗力协议8.甲方与乙方签订的合同变更协议9.甲方与乙方签订的合同解除协议10.甲方与乙方签订的违约责任协议二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程勘察、设计、施工乙方施工质量不符合合同约定乙方进度延误乙方未能履行保修义务甲方未按合同约定支付款项甲方未按合同约定进行变更或解除2.违约行为的认定:违约行为发生时,由一方提出书面违约通知双方协商确定违约行为的认定及处理方式如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的货币。3.损失赔偿:指当事人因违约行为而给对方造成损失,应依法承担的赔偿责任。4.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,自愿将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。5.诉讼:指当事人因争议而向人民法院提起诉讼,由法院依法进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:调整施工计划,增加人力、物力投入,确保工程按期完成。2.问题:施工质量不合格解决办法:立即停止施工,查明原因,采取补救措施,确保工程质量。3.问题:甲方未按时支付款项解决办法:乙方提出书面催款通知,甲方应在规定时间内支付款项。4.问题:合同变更或解除争议解决办法:双方协商解决,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.新建工程项目2.改扩建工程项目3.工程地质勘察、设计、施工一体化项目4.工程监理项目5.工程验收项目6.工程保修项目全文完。2025版开发商与建筑商工程地质勘察工程施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(开发商):名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)1.2乙方(建筑商):名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)1.3其他相关方:(如有其他相关方,在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的为明确甲方(开发商)与乙方(建筑商)在工程地质勘察工程施工中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,双方经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)工程地质勘察:指对拟建工程场地进行地质、水文、气象等方面的调查、测试和分析,为工程设计、施工提供依据。(2)施工:指在工程地质勘察的基础上,按照设计要求进行现场施工。3.2关键词解释(1)合同期限:指本合同生效之日起至合同终止之日止的时间段。(2)工程量:指本合同约定的工程地质勘察和施工工程的实际完成量。(3)合同价款:指甲方支付给乙方的工程地质勘察和施工费用。四、权利与义务4.1甲方权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程地质勘察和施工。(2)甲方有权监督乙方在工程地质勘察和施工过程中的质量和进度。(3)甲方应按照合同约定支付工程地质勘察和施工费用。(4)甲方应配合乙方进行工程地质勘察和施工,提供必要的施工条件。4.2乙方权利和义务(1)乙方应按照合同约定进行工程地质勘察和施工,确保工程质量。(2)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成工程地质勘察和施工。(3)乙方应向甲方提供工程地质勘察和施工的相关资料,接受甲方监督。(4)乙方应按照合同约定,承担工程地质勘察和施工过程中的相关责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年。5.2合同履行地点工程地质勘察和施工地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式(1)工程地质勘察:乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成工程地质勘察工作。(2)施工:乙方应按照工程设计要求,在规定的时间内完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同期限届满;(2)合同约定的工程地质勘察和施工任务完成;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____日书面通知对方;(2)双方协商一致解除合同,应签订终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,甲方应按照合同约定支付已完成的工程地质勘察和施工费用;(2)合同终止后,双方应按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下:(1)工程地质勘察费用:包括勘察设计费、勘察施工费、勘察材料费等。(2)施工费用:包括施工人工费、施工材料费、施工机械使用费、施工管理费等。(3)其他费用:包括但不限于设计变更费、工程验收费、税费等。7.2支付方式(1)工程地质勘察费用:按勘察进度分阶段支付,具体支付比例由双方协商确定。(2)施工费用:按施工进度分阶段支付,具体支付比例由双方协商确定。(3)其他费用:在合同约定的支付时间内,甲方应一次性支付。7.3支付时间(1)工程地质勘察费用:在勘察工作完成后,甲方应在____日内支付勘察费用。(2)施工费用:在施工进度达到约定节点后,甲方应在____日内支付相应阶段的施工费用。(3)其他费用:在合同约定的支付时间内,甲方应按时支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供支付凭证,包括但不限于付款申请、合同复印件等。(2)乙方应在收到甲方支付款项后,出具收款凭证,确认收到款项。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程地质勘察和施工任务的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方施工质量不符合合同约定的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照违约责任条款支付违约金。(2)因违约造成的损失,违约方应赔偿对方实际损失。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、业务秘密等均为保密内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件本合同约定的不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震、洪水等自然灾害;(2)政府禁令、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调节、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;(2)仲裁:将争议提交仲裁机构仲裁;(3)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程地质勘察和施工过程中的监督权。(2)乙方保留对工程地质勘察和施工过程中发现的问题提出建议的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在合同履行过程中,因不可抗力等原因导致合同无法履行时的解除权。(2)乙方保留在甲方违约的情况下,要求甲方承担违约责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助,共同完成工程地质勘察和施工任务。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于场地、材料等。(2)乙方应按照甲方要求,提供工程地质勘察和施工的相关资料。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与双方其他协议无关。16.3增减条款任何增减条款均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(开发商):乙方(建筑商):日期:(此处填写合同签订日期)甲方(开发商)盖章:乙方(建筑商)盖章:附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.工程地质勘察设计文件4.施工图纸5.工程地质勘察和施工合同6.付款凭证7.争议解决协议8.不可抗力事件证明9.合同修改和补充文件10.其他双方约定的文件和资料二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付费用b.未按合同约定提供施工条件乙方违约:a.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论