二零二五年度桥梁加固与维修施工合同3篇_第1页
二零二五年度桥梁加固与维修施工合同3篇_第2页
二零二五年度桥梁加固与维修施工合同3篇_第3页
二零二五年度桥梁加固与维修施工合同3篇_第4页
二零二五年度桥梁加固与维修施工合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度桥梁加固与维修施工合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限2.5工程质量标准3.施工内容3.1加固工程3.1.1加固材料及设备3.1.2加固施工工艺3.1.3加固施工质量要求3.2维修工程3.2.1维修材料及设备3.2.2维修施工工艺3.2.3维修施工质量要求4.施工组织4.1施工单位资质要求4.2施工人员配置4.3施工设备要求4.4施工现场管理5.技术规范与标准5.1国家及行业相关规范5.2企业内部技术标准5.3施工图纸及技术文件6.工程进度与验收6.1工程进度计划6.2进度控制措施6.3验收标准及程序6.4验收报告7.质量保证与保修7.1质量保证体系7.2质量保证措施7.3保修期限及内容8.合同价格与支付8.1工程造价8.2价格组成8.3支付方式8.4支付进度9.保险与安全9.1保险种类及范围9.2保险费用承担9.3安全生产责任9.4安全生产措施10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1施工图纸及技术文件13.2相关资质证书13.3其他附件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同变更14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1承包方:[承包方全称]1.1.2承包方地址:[承包方地址]1.1.3承包方联系人:[联系人姓名]1.1.4承包方联系电话:[联系电话]1.2发包方基本信息1.2.1发包方全称:[发包方全称]1.2.2发包方地址:[发包方地址]1.2.3发包方联系人:[联系人姓名]1.2.4发包方联系电话:[联系电话]1.3合同签订日期:2025年[具体日期]1.4合同生效日期:自合同签订之日起1.5合同终止日期:2026年[具体日期]2.工程概况2.1工程名称:[具体桥梁名称]加固与维修工程2.2工程地点:[具体地理位置]2.3工程规模:[工程总长度、宽度等]2.4工程期限:自2025年[具体日期]起至2026年[具体日期]止2.5工程质量标准:符合国家及行业相关规范和标准3.施工内容3.1加固工程3.1.1加固材料及设备:包括但不限于钢筋、混凝土、锚杆、喷射混凝土等材料及相应设备3.1.2加固施工工艺:采用喷射混凝土、钢筋锚固、预应力等施工工艺3.1.3加固施工质量要求:按照国家及行业相关规范和标准执行,确保加固效果3.2维修工程3.2.1维修材料及设备:包括但不限于沥青、水泥、砂石等材料及相应设备3.2.2维修施工工艺:采用沥青混凝土修补、水泥砂浆修补、路面翻新等施工工艺3.2.3维修施工质量要求:按照国家及行业相关规范和标准执行,确保维修质量4.施工组织4.1施工单位资质要求:具备国家建设行政主管部门核发的相关资质证书4.2施工人员配置:包括项目经理、技术负责人、施工人员等,满足工程需求4.3施工设备要求:满足施工要求,包括但不限于挖掘机、装载机、压路机等4.4施工现场管理:建立完善的管理制度,确保施工安全、文明、有序5.技术规范与标准5.1国家及行业相关规范:GB502082011《公路桥梁加固设计规范》、JTG/TF502011《公路桥梁加固施工技术规范》等5.2企业内部技术标准:根据工程实际情况,制定相应的企业内部技术标准5.3施工图纸及技术文件:提供完整的施工图纸及技术文件,确保施工顺利进行6.工程进度与验收6.1工程进度计划:制定详细的工程进度计划,明确各阶段任务及时间节点6.2进度控制措施:采取有效措施,确保工程进度按计划进行6.3验收标准及程序:按照国家及行业相关规范和标准进行验收,确保工程质量6.4验收报告:验收完成后,提交完整的验收报告7.质量保证与保修7.1质量保证体系:建立完善的质量保证体系,确保工程质量7.2质量保证措施:采取有效措施,确保施工过程中质量得到控制7.3保修期限及内容:根据工程实际情况,确定保修期限及内容8.合同价格与支付8.1工程造价:根据工程量清单及市场价格,经双方协商确定的总造价为人民币[具体金额]元8.2价格组成:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等8.3支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:8.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价的10%8.3.2进度款:按月进度支付,每月支付合同价的[具体比例],以实际完成工程量为准8.3.3验收款:工程验收合格后支付合同价的[具体比例]8.3.4保修金:工程验收合格后支付合同价的[具体比例],保修期满后无质量问题退还9.保险与安全9.1保险种类及范围:包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险、第三者责任险等9.2保险费用承担:由承包方负责投保,保险费用计入工程造价9.3安全生产责任:承包方承担安全生产责任,确保施工安全9.4安全生产措施:制定安全生产措施,包括但不限于安全教育培训、现场安全检查、事故应急预案等10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿方式:违约赔偿金额按合同约定及实际损失计算11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成时提交[具体仲裁机构]仲裁11.2争议解决程序:按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行11.3争议解决地点:[具体仲裁地点]12.合同解除与终止12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力等12.2合同终止条件:合同约定的工程完成或双方协商一致解除合同12.3合同解除与终止程序:按照合同约定或法律规定程序办理13.合同附件13.1施工图纸及技术文件:包括但不限于设计图纸、施工图纸、技术规范等13.2相关资质证书:包括但不限于承包方、设计方、监理方的资质证书13.3其他附件:包括但不限于合同变更协议、会议纪要、验收报告等14.其他约定事项14.1合同未尽事宜:由双方协商解决14.2合同变更:任何合同变更需经双方书面同意14.3合同解释权:本合同解释权归发包方所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、降低风险、提供专业意见等。15.3第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务合同或协议。16.第三方责任16.1第三方责任限额:第三方在履行服务合同时,其责任限额应根据服务合同或协议的约定执行,但不得超过本合同约定的最高赔偿限额。16.2第三方责任范围:第三方的责任范围应限于其服务合同或协议中明确的服务内容,不包括本合同约定的甲乙双方的责任。16.3第三方责任承担:第三方在履行服务过程中造成损失的,应按照服务合同或协议的约定承担相应的责任。17.第三方权利17.1第三方权利行使:第三方在履行服务合同时,享有依据服务合同或协议所赋予的权利,包括但不限于获取相关资料、提出建议、监督执行等。17.2第三方权利限制:第三方的权利行使不得违反本合同的规定,不得损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分:第三方的责任与甲乙双方的责任应明确划分,第三方对其提供的服务负责,甲乙双方对其合同约定的责任负责。18.2信息共享:甲乙双方应向第三方提供必要的信息,第三方应保守商业秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方介入的额外条款19.1第三方介入程序:第三方介入前,甲乙双方应签订服务合同或协议,明确服务内容、责任、权利和义务。19.2第三方介入时间:第三方介入时间应与工程进度相匹配,确保第三方能够及时提供所需服务。19.3第三方介入费用:第三方介入费用应纳入工程造价,由甲乙双方承担。20.第三方责任限额的明确20.1责任限额确定:第三方责任限额应在服务合同或协议中明确,如未约定,则按本合同约定的最高赔偿限额执行。20.2责任限额调整:如第三方责任限额与本合同约定的最高赔偿限额不一致,应以本合同约定的最高赔偿限额为准。20.3责任限额的履行:第三方在履行服务合同时,应确保其责任限额的履行,如未履行,甲乙双方有权要求其承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及相关的技术文件,如施工方案、技术规范等。说明:图纸及技术文件应清晰、准确,符合国家及行业相关规范。2.相关资质证书要求:承包方、设计方、监理方的资质证书,以及所有参与施工人员的资格证书。说明:资质证书应合法有效,与工程规模及复杂程度相匹配。3.工程量清单及报价单要求:详细的工程量清单,包括分部分项工程量、材料价格、人工费用、机械费用等。说明:工程量清单及报价单应真实、合理,作为工程结算的依据。4.合同变更协议要求:任何合同变更均需以书面形式签订变更协议,明确变更内容、原因、责任等。说明:变更协议应经甲乙双方签字盖章,作为合同附件。5.验收报告要求:工程验收合格后,由监理方出具验收报告,包括验收日期、验收结果、验收结论等。说明:验收报告应详细记录验收过程及结果,作为工程验收的依据。6.付款凭证要求:所有付款均需提供相应的付款凭证,如银行转账单、支票等。说明:付款凭证应清晰、完整,作为付款记录的依据。7.保险单要求:承包方应提供建筑工程一切险、意外伤害险、第三者责任险等保险单。说明:保险单应合法有效,保障工程及人员的利益。8.会议纪要要求:工程实施过程中召开的所有会议,均需形成会议纪要,记录会议内容、决议等。说明:会议纪要应真实反映会议情况,作为决策依据。9.事故报告及处理意见要求:发生任何安全事故,均需及时上报,并提供事故报告及处理意见。说明:事故报告应详细记录事故经过、原因、处理措施等。10.其他附件要求:根据工程实际情况,可能涉及的其他相关文件。说明:其他附件应与工程相关,为合同履行提供支持。说明二:违约行为及责任认定:1.工期延误违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:延误工期每超过一天,承包方应向发包方支付合同价的[具体比例]作为违约金。示例:原定工期为6个月,实际完成时间为7个月,则承包方需支付违约金。2.质量不合格违约行为:施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定:质量不合格部分,承包方应无条件返工,直至合格,并承担由此产生的费用。示例:工程部分结构强度不达标,承包方需返工并承担费用。3.未按约定支付款项违约行为:未按合同约定的时间或金额支付款项。责任认定:违约方应向守约方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。示例:发包方未按约定支付进度款,需支付相应利息。4.违反安全生产规定违约行为:在施工过程中违反国家及行业安全生产规定。责任认定:违约方应承担由此造成的一切责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。示例:施工过程中发生安全事故,承包方需承担相应的责任。5.其他违约行为违约行为:违反合同约定的其他行为。责任认定:根据违约行为的性质和后果,由违约方承担相应的责任。示例:泄露商业秘密,违约方需承担相应的法律责任。全文完。二零二五年度桥梁加固与维修施工合同1合同目录一、合同概述1.合同签订双方信息2.合同签订时间及地点3.合同有效期4.合同背景及目的二、工程概况1.工程名称及地点2.工程规模及范围3.工程施工期限4.工程质量要求三、工程量清单1.工程量清单编制依据2.主要工程量清单3.材料设备清单4.工程量变更及调整四、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工质量保证体系4.施工安全管理5.施工环境保护五、施工图纸与技术要求1.施工图纸审查2.技术要求及规范3.设计变更及审核4.施工工艺及技术措施六、材料与设备1.材料设备采购2.材料设备质量保证3.材料设备进场验收4.材料设备存储与保管七、施工费用及支付1.施工合同价款2.工程进度款支付3.材料设备费用结算4.竣工结算与支付八、合同变更与解除1.合同变更程序2.合同解除条件3.合同解除程序4.合同变更与解除的后果九、违约责任与争议解决1.违约责任条款2.违约金计算方法3.争议解决方式4.争议解决程序十、合同履行与验收1.施工过程中验收2.竣工验收程序3.验收标准与依据4.验收不合格处理十一、保修与移交1.工程保修期限2.保修范围及内容3.工程移交程序4.移交资料与手续十二、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除程序3.合同终止后的处理4.合同解除后的处理十三、其他约定事项1.不可抗力及风险承担2.保密条款3.合同附件及补充协议4.合同解除后的争议解决十四、合同签署与生效1.合同签署时间2.合同生效条件3.合同备案与登记4.合同生效后的通知与公告合同编号202501一、合同概述1.合同签订双方信息发包方:[发包方名称]承包方:[承包方名称]2.合同签订时间及地点:2025年1月1日,[签订地点]3.合同有效期:自2025年1月1日至2026年12月31日4.合同背景及目的:为保障桥梁安全,提高通行效率,经双方协商一致,签订本合同二、工程概况1.工程名称及地点:[桥梁名称],[桥梁地点]2.工程规模及范围:[工程规模],包括加固和维修工作3.工程施工期限:2025年2月1日至2025年12月31日4.工程质量要求:按照国家及行业相关质量标准执行三、工程量清单1.工程量清单编制依据:[依据文件名称及编号]2.主要工程量清单:[具体工程量清单]3.材料设备清单:[具体材料设备清单]4.工程量变更及调整:[变更及调整程序及方法]四、施工组织与管理1.施工组织设计:[施工组织设计内容]2.施工进度计划:[施工进度计划表]3.施工质量保证体系:[质量保证体系内容]4.施工安全管理:[安全管理制度及措施]5.施工环境保护:[环境保护措施及要求]五、施工图纸与技术要求1.施工图纸审查:[审查程序及要求]2.技术要求及规范:[具体技术要求及规范]3.设计变更及审核:[变更及审核程序及要求]4.施工工艺及技术措施:[具体施工工艺及技术措施]六、材料与设备1.材料设备采购:[采购程序及要求]2.材料设备质量保证:[质量保证措施及要求]3.材料设备进场验收:[验收程序及标准]4.材料设备存储与保管:[存储保管要求及措施]七、施工费用及支付1.施工合同价款:[合同总价款]2.工程进度款支付:[进度款支付计划及比例]3.材料设备费用结算:[结算程序及标准]4.竣工结算与支付:[竣工结算程序及支付方式]八、合同变更与解除1.合同变更程序:发包方或承包方提出变更申请双方协商确定变更内容签订书面变更协议2.合同解除条件:发包方违约,严重损害承包方利益承包方违约,严重影响工程进度和质量不可抗力导致合同无法履行3.合同解除程序:提出解除合同的一方书面通知对方双方协商解除合同的具体事宜签订书面解除协议4.合同变更与解除的后果:九、违约责任与争议解决1.违约责任条款:承包方未按合同约定完成工程,承担违约责任发包方未按合同约定支付款项,承担违约责任2.违约金计算方法:按照合同约定比例计算违约金3.争议解决方式:通过友好协商解决协商不成,提交[仲裁委员会名称]仲裁4.争议解决程序:双方提交仲裁申请书仲裁委员会受理并组成仲裁庭仲裁庭进行调查取证,听取双方意见仲裁庭作出仲裁裁决十、合同履行与验收1.施工过程中验收:按照合同约定及国家相关标准进行阶段性验收2.竣工验收程序:竣工验收申请验收组织及人员验收内容与方法3.验收标准与依据:国家及行业相关质量标准4.验收不合格处理:承包方进行整改重新进行验收十一、保修与移交1.工程保修期限:按照国家及行业相关标准执行2.保修范围及内容:桥梁主体结构及附属设施3.工程移交程序:完成工程验收合格双方签订移交协议发包方接收并办理移交手续4.移交资料与手续:工程技术资料工程验收报告移交清单十二、合同终止与解除1.合同终止条件:合同约定的期限届满双方协商一致终止合同合同解除2.合同解除程序:参照第八章合同解除程序3.合同终止后的处理:结算剩余款项4.合同解除后的处理:参照第八章合同解除后的处理十三、其他约定事项1.不可抗力及风险承担:不可抗力事件发生时,双方互不承担责任不可抗力事件持续期间,合同暂停履行2.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务3.合同附件及补充协议:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力4.合同解除后的争议解决:参照第九章争议解决方式及程序十四、合同签署与生效1.合同签署时间:[签署时间]2.合同生效条件:双方签字盖章后生效3.合同备案与登记:合同签订后30日内向相关主管部门备案4.合同生效后的通知与公告:合同生效后,双方应及时通知相关方此合同一式两份,双方各执一份。[发包方名称](盖章)[签字][日期][承包方名称](盖章)[签字][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导设计变更:甲方有权根据工程实际情况,主导设计变更,并负责组织设计变更的审批流程。设计变更需经乙方确认,如有异议,应在收到变更通知后[具体天数]内提出。设计变更后的工程量及费用调整,由双方协商确定,并签订补充协议。2.甲方主导工程进度:甲方负责制定工程进度计划,并监督乙方按计划执行。如因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应责任,并支付乙方合理的赶工费用。3.甲方主导材料设备采购:甲方负责材料设备的采购,并确保其符合合同约定及国家相关标准。乙方应配合甲方进行材料设备的验收,如有质量问题,乙方有权拒绝接收。4.甲方主导工程验收:甲方负责组织工程验收,并邀请相关方参加。验收合格后,甲方应在[具体天数]内出具验收报告,并通知乙方办理移交手续。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方主导施工方案:乙方有权根据工程实际情况,制定施工方案,并经甲方确认。施工方案需包含施工工艺、质量保证、安全管理等内容。2.乙方主导工程进度:乙方负责制定详细的施工进度计划,并保证按计划完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方损失。3.乙方主导材料设备采购:乙方负责材料设备的采购,并确保其符合合同约定及国家相关标准。甲方应配合乙方进行材料设备的验收,如有质量问题,甲方有权拒绝接收。4.乙方主导工程验收:乙方负责组织工程验收,并邀请相关方参加。验收合格后,乙方应在[具体天数]内出具验收报告,并通知甲方办理移交手续。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构:本合同约定,第三方中介机构负责工程监理,并对工程质量、进度、安全等进行监督。2.第三方中介职责:第三方中介机构应按照合同约定及国家相关标准,对工程进行全过程监理。第三方中介机构有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核。3.第三方中介费用:第三方中介费用由甲方承担,具体费用根据中介机构报价及合同约定确定。4.第三方中介报告:第三方中介机构应定期向甲方提交监理报告,报告内容包括工程质量、进度、安全等方面的信息。5.第三方中介争议处理:如第三方中介机构与甲方或乙方发生争议,应通过协商解决。协商不成,可提交[仲裁委员会名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。6.第三方中介更换:如第三方中介机构无法履行职责或出现重大失误,双方可协商更换中介机构。更换中介机构应提前[具体天数]通知对方,并签订补充协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工质量保证体系4.施工安全管理5.施工环境保护6.施工图纸及技术要求7.材料设备清单8.工程量清单9.合同变更及解除协议10.争议解决协议11.第三方中介机构资质证明12.验收报告13.移交清单14.保修卡15.不可抗力事件证明16.其他双方约定的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程或施工质量不符合要求甲方未按合同约定支付款项任何一方未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定:根据合同约定及实际情况,由双方协商认定或提交仲裁/诉讼解决三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.仲裁:指双方在争议发生后,达成协议,自愿将争议提交给第三者(仲裁机构)进行裁决。3.诉讼:指双方在争议发生后,通过人民法院进行司法审判。4.违约金:指合同一方违约时,应向另一方支付的金钱赔偿。5.仲裁委员会:指依法设立,负责处理合同争议的专门机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,导致工程进度延误。解决办法:及时沟通,协商确定变更内容,调整进度计划。2.问题:材料设备供应不及时,影响工程进度。解决办法:提前储备材料设备,或与供应商协商,确保供应。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:加强质量监控,对不合格部分进行返工或修复。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:友好协商,或提交仲裁/诉讼解决。五、所有应用场景:1.适用于桥梁加固与维修施工项目。2.适用于甲方或乙方为主导的施工合同。3.适用于有第三方中介机构参与监理的施工合同。4.适用于需要明确违约责任和争议解决机制的施工合同。全文完。二零二五年度桥梁加固与维修施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)2.乙方(承包方):名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,请填写相关方名称)地址:(如有,请填写相关方地址)联系人:(如有,请填写相关方联系人)联系电话:(如有,请填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度桥梁加固与维修施工过程中的权利、义务以及责任,确保桥梁加固与维修工程顺利进行,提高桥梁使用安全性。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律法规以及甲方发布的《桥梁加固与维修施工管理办法》等相关规章制度制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)桥梁加固:指对现有桥梁结构进行加固处理,提高其承载能力和使用寿命。(2)桥梁维修:指对现有桥梁进行日常维护保养,确保其正常运行和安全性。3.2关键词解释(1)合同金额:指甲方支付给乙方的桥梁加固与维修施工费用总额。(2)施工期限:指乙方完成桥梁加固与维修施工的时间期限。(3)质量标准:指桥梁加固与维修施工应达到的质量要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行桥梁加固与维修施工。(2)甲方有权对桥梁加固与维修施工过程进行监督检查。(3)甲方应按时支付合同约定的款项。(4)甲方应提供桥梁加固与维修施工所需的资料和条件。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。(2)乙方应按照合同约定进行桥梁加固与维修施工,确保施工质量。(3)乙方应配合甲方进行监督检查,接受甲方提出的合理要求。(4)乙方应按照合同约定的时间完成桥梁加固与维修施工。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同约定的施工期限内完成桥梁加固与维修施工。5.2合同履行地点桥梁加固与维修施工地点为:(请填写桥梁加固与维修施工地点)5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的施工方案、质量标准和施工期限进行桥梁加固与维修施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的施工期限届满,桥梁加固与维修施工完成。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)协商一致后,甲乙双方应签署合同终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将桥梁加固与维修施工现场清理干净,恢复原状。(2)合同终止后,甲方应按照合同约定支付乙方已完成的桥梁加固与维修施工款项。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:指乙方为完成桥梁加固与维修施工所发生的直接费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。(2)管理费用:指乙方为管理桥梁加固与维修施工项目所发生的间接费用,包括但不限于项目管理费、协调费、通讯费等。(3)利润:指乙方根据合同约定应得的合理利润。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,乙方提交相关证明材料,甲方应在5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款。(2)进度款:桥梁加固与维修施工过程中,乙方每月提交工程进度报告和费用结算单,甲方应在收到单据后15个工作日内支付当月已完成工程量的70%作为进度款。(3)结算款:桥梁加固与维修施工完成后,乙方提交竣工报告和最终结算单,甲方应在收到单据后30个工作日内支付剩余的30%作为结算款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内。(2)进度款:每月的一个工作日。(3)结算款:竣工报告和最终结算单提交后30个工作日内。7.4支付条款(1)支付凭证:甲方应在支付合同费用时提供支付凭证,包括但不限于银行转账记录、支票等。(2)税金:甲方支付的合同费用中应包含乙方应缴纳的增值税等税金。(3)汇率:如合同涉及外币支付,应以合同签订日的汇率计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)支付违约金:甲方应支付合同总金额的5%作为违约金。(2)赔偿损失:甲方应赔偿乙方因此遭受的直接损失。8.2乙方违约(1)返工:乙方应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准。(2)赔偿损失:乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失。8.3赔偿金额和方式违约责任的赔偿金额和方式,应根据实际情况由甲乙双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的保密内容包括但不限于:(1)桥梁加固与维修施工的技术秘密。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。(3)合同内容及其变更。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起计算,期限为5年。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。(2)对保密内容进行保密管理,采取必要的保密措施。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱等社会异常事件。(3)政府政策、法规的变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务发生不可抗力事件时,甲乙双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)地震导致桥梁加固与维修施工无法进行。(2)政府政策调整导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解。(2)仲裁:将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。(3)诉讼:依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、公共利益的合同。(2)法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对桥梁加固与维修施工项目的监督权、检查权和验收权。13.2特殊权力保留在合同履行期间,如遇紧急情况,甲方有权采取必要的措施,包括但不限于暂停施工、调整施工方案等。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。14.2修改和补充效力修改和补充的书面文件作为合同的一部分,具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合,共同完成桥梁加固与维修施工项目。15.2协作与配合方式双方应定期召开会议,沟通施工进度、解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于桥梁加固与维修施工项目的完整协议,任何口头协议均视为无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):(签字)(日期)乙方(盖章):(签字)(日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的桥梁加固与维修施工图纸及资料。2.乙方提交的施工方案及进度计划。3.乙方提交的施工人员资质证书及施工机械清单。4.甲方与乙方签订的工程量清单及价格表。5.甲方与乙方签订的付款凭证。6.乙方提交的工程进度报告及费用结算单。7.乙方提交的竣工报告及最终结算单。8.不可抗力事件证明材料。9.争议解决过程中产生的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付合同约定的款项,认定为违约。未

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论