2024年跨海大桥建设工程项目合同

2024年跨海大桥建设工程项目合同合同编号：__________甲方（以下简称“建设方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“施工方”）：公司名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章项目概述1.1项目名称2024年跨海大桥建设工程项目1.2项目地点项目位于____________________1.3项目性质本项目为____________________第二章工程内容与范围2.1工程内容（1）大桥主体结构建设（2）桥梁附属设施建设（3）道路及交通工程建设（4）环境保护及绿化工程2.2工程范围（1）大桥全长：____________________（2）桥面宽度：____________________（3）桥梁设计使用寿命：____________________第三章工程进度与质量3.1工程进度（1）开工日期：____________________（2）竣工日期：____________________（3）具体进度安排：____________________3.2工程质量（1）质量标准：____________________（2）验收标准：____________________（3）质量保证措施：____________________第四章工程款项与支付4.1工程合同总价合同总价为人民币（大写）：____________________（小写）：____________________4.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，建设方支付合同总价____%的预付款。（2）进度款：根据工程进度，建设方按照实际完成工程量的____%支付进度款。（3）验收款：工程验收合格后，建设方支付合同总价剩余的____%作为验收款。4.3支付期限（1）预付款支付期限：____________________（2）进度款支付期限：____________________（3）验收款支付期限：____________________第五章工程变更与索赔5.1工程变更（1）变更条件：____________________（2）变更程序：____________________（3）变更费用：____________________5.2索赔（1）索赔条件：____________________（2）索赔程序：____________________（3）索赔费用：____________________5.3争议解决如双方在合同执行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六章工程安全与环保6.1安全管理（1）施工方需制定详细的安全生产管理制度，并严格执行。（2）施工方应定期对施工现场进行安全检查，及时排除安全隐患。（3）施工方必须为所有施工人员提供符合国家安全标准的劳动保护用品。6.2环境保护（1）施工方应遵守国家和地方的环境保护法律、法规，保证施工过程中不对环境造成污染。（2）施工方需采取措施减少噪音、粉尘、废水等对周围环境的影响。（3）施工方应负责施工期间的环境监测，保证施工活动符合环保要求。第七章工程保险与风险承担7.1工程保险（1）施工方应按合同约定为工程投保必要的保险，包括但不限于工程一切险、第三者责任险等。（2）保险费用由施工方承担，保险单应提交建设方备案。7.2风险承担（1）由于施工方原因造成的工程损失或延误，施工方应承担相应的责任。（2）由于不可抗力因素导致的工程损失或延误，双方按约定分担风险。第八章工程验收与交付8.1验收程序（1）施工方应在工程完成后向建设方提交验收申请。（2）建设方应在收到验收申请后的____个工作日内组织验收。（3）验收合格后，双方签署验收合格证书。8.2交付条件（1）工程交付时应符合合同约定的质量标准。（2）施工方应提供完整的施工资料和验收资料。（3）交付前，施工方应清除施工现场的废弃物和临时设施。第九章违约责任与处罚9.1违约责任（1）施工方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任。（2）建设方未能按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。9.2处罚措施（1）对于施工方的违约行为，建设方有权要求支付违约金或赔偿损失。（2）对于建设方的违约行为，施工方有权要求支付违约金或赔偿损失。第十章其他事项10.1合同修改任何对合同的修改和补充均应以书面形式作出，经双方签署后生效。10.2合同效力（1）本合同自双方签署之日起生效。（2）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。（3）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十一章合同的终止与解除11.1终止条件（1）合同履行期间，双方协商一致，可以终止合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可以终止合同。11.2解除条件（1）一方违反合同规定，经另一方给予合理期限仍未纠正的，另一方有权解除合同。（2）一方破产、倒闭或被吊销营业执照的，另一方有权解除合同。11.3解除与终止后果（1）合同解除或终止后，双方应结算已完成的工程量和已支付的款项。（2）合同解除或终止后，双方应归还对方提供的资料、文件和物品。第十二章保密与知识产权12.1保密（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。（2）保密期限自合同终止或解除之日起计算，持续____年。12.2知识产权（1）施工方在合同履行过程中所开发的知识产权归施工方所有。（2）建设方享有合同约定范围内的使用权。第十三章合同争议解决13.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。13.2仲裁双方也可以选择仲裁的方式解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十四章违约赔偿与纠纷处理14.1违约赔偿（1）因一方违约导致合同不能履行，违约方应向另一方支付违约金，违约金为合同总价的____%。（2）因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿对方的实际损失。14.2纠纷处理（1）双方应积极处理合同履行过程中出现的纠纷，保证工程顺利进行。（2）纠纷处理期间，除纠纷涉及的部分外，合同其他部分应继续履行。第十五章合同的附件15.1附件本合同附件包括但不限于以下内容：（1）工程图纸和技术文件（2）合同补充协议（3）其他双方认为有必要纳入的文件附件与本合同具有同等法律效力。签字部分：建设方（盖章