2024版公积金贷款购房合同标准模板3篇_第1页
2024版公积金贷款购房合同标准模板3篇_第2页
2024版公积金贷款购房合同标准模板3篇_第3页
2024版公积金贷款购房合同标准模板3篇_第4页
2024版公积金贷款购房合同标准模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版公积金贷款购房合同标准模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1贷款人信息1.2借款人信息1.3房地产开发商信息1.4房地产经纪机构信息2.贷款信息2.1贷款金额2.2贷款期限2.3贷款利率2.4还款方式2.5贷款用途3.房地产信息3.1房地产名称3.2房地产地址3.3房地产面积3.4房地产性质3.5房地产产权4.贷款审批流程4.1贷款申请4.2贷款审批4.3贷款发放4.4贷款使用5.房地产买卖合同5.1房地产买卖双方信息5.2房地产交易价格5.3房地产交付时间5.4房地产交付条件5.5房地产交付方式6.房地产抵押登记6.1抵押登记申请6.2抵押登记审批6.3抵押登记手续6.4抵押登记生效7.贷款偿还7.1还款计划7.2还款方式7.3还款期限7.4还款违约责任8.违约责任8.1贷款人违约责任8.2借款人违约责任8.3开发商违约责任8.4经纪机构违约责任9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效证明13.合同附件13.1附件一:贷款合同13.2附件二:房地产买卖合同13.3附件三:抵押登记证明13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1贷款人信息1.1.1贷款人名称:住房公积金管理中心1.1.2贷款人地址:市区路号1.1.3贷款人法定代表人:1.1.4联系电话:02156781.2借款人信息1.2.1借款人姓名:1.2.2借款人身份证号码:110101199003071.2.3借款人住址:市区路号1.2.4借款人联系电话:138001380001.3房地产开发商信息1.3.1开发商名称:房地产开发有限公司1.3.2开发商地址:市区路号1.3.3开发商法定代表人:1.3.4联系电话:021876543211.4房地产经纪机构信息1.4.1经纪机构名称:房地产经纪有限公司1.4.2经纪机构地址:市区路号1.4.3经纪机构负责人:赵六1.4.4联系电话:021567890122.贷款信息2.1贷款金额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)2.2贷款期限:20年2.3贷款利率:按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行,并随基准利率的调整而调整2.4还款方式:等额本息还款法2.5贷款用途:仅限购买位于市区路的房产3.房地产信息3.1房地产名称:小区号楼室3.2房地产地址:市区路号3.3房地产面积:100平方米3.4房地产性质:住宅3.5房地产产权:独立产权4.贷款审批流程4.1贷款申请:借款人向贷款人提交贷款申请及相关材料4.2贷款审批:贷款人审核借款人申请,并在5个工作日内作出审批决定4.3贷款发放:贷款人审批通过后,将贷款金额划入借款人指定的账户4.4贷款使用:借款人按照约定的用途使用贷款5.房地产买卖合同5.1房地产买卖双方信息5.1.1买方:5.1.2卖方:房地产开发有限公司5.2房地产交易价格:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)5.3房地产交付时间:自合同签订之日起30日内5.4房地产交付条件:房屋具备入住条件,产权清晰,无任何权利瑕疵5.5房地产交付方式:买方按约定支付购房款,卖方将房屋交付给买方6.房地产抵押登记6.1抵押登记申请:借款人向贷款人提交抵押登记申请及相关材料6.2抵押登记审批:贷款人审核抵押登记申请,并在3个工作日内作出审批决定6.3抵押登记手续:借款人按照贷款人的要求办理抵押登记手续6.4抵押登记生效:抵押登记手续办理完毕后,抵押权生效7.贷款偿还7.1还款计划:借款人按照约定的还款方式,每月支付等额本息7.2还款方式:银行转账7.3还款期限:贷款期限届满之日7.4还款违约责任:借款人未按约定还款,应支付逾期利息,并承担相应的违约责任8.违约责任8.1贷款人违约责任8.1.1若贷款人未按约定时间发放贷款,应向借款人支付违约金,违约金按未发放贷款金额的0.1%每日计算。8.1.2若贷款人泄露借款人个人信息,应承担相应法律责任,并赔偿借款人因此遭受的损失。8.2借款人违约责任8.2.1若借款人未按约定偿还贷款,应支付逾期利息,逾期利息按贷款金额的1%每日计算。8.2.2若借款人提前部分或全部还款,贷款人不得收取提前还款违约金。8.2.3若借款人提供虚假材料骗取贷款,贷款人有权解除合同,并要求借款人返还已发放贷款及利息。8.3开发商违约责任8.3.1若开发商未按约定时间交付房屋,应向买方支付违约金,违约金按每日0.05%计算,累计不超过房屋总价款的10%。8.3.2若开发商交付的房屋存在质量问题,应承担维修责任,直至符合合同约定条件。8.4经纪机构违约责任8.4.1若经纪机构未按约定提供服务,应退还服务费用,并承担相应赔偿责任。8.4.2若经纪机构泄露客户信息,应承担法律责任,并赔偿客户因此遭受的损失。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致,自愿解除合同。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行。9.1.3一方违约,经另一方书面通知,违约方在合理期限内未纠正违约行为。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同,并说明解除原因。9.2.2合同解除后,各方应按照约定办理相关手续,包括但不限于房屋交付、贷款归还等。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后,双方应按照约定承担相应的法律责任。9.3.2合同解除不影响已履行部分的效力。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交诉讼材料。10.3.2争议解决机构应按照法定程序审理案件。11.通知与送达11.1通知方式11.1.1通知应以书面形式进行。11.1.2通知可通过挂号信、特快专递、电子邮箱等方式发送。11.2送达地址11.2.1送达地址为合同双方在合同中约定的地址。11.3送达方式11.3.1送达应以实际送达为准。11.3.2送达后,应保留送达凭证。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字或盖章。12.1.2合同符合法律法规规定。12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字或盖章之日起生效。12.3合同生效证明12.3.1合同生效后,双方应保留合同原件。13.合同附件13.1附件一:贷款合同13.2附件二:房地产买卖合同13.3附件三:抵押登记证明13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项三14.3.1本合同自双方签字或盖章之日起生效,有效期为20年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指除合同双方以外的,为履行本合同而提供专业服务的机构或个人,包括但不限于房地产评估机构、律师事务所、保险公司、担保公司等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相应合作协议。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定,最高不超过合同总金额的10%。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与合同双方之间的权利义务关系,由合作协议约定。15.5.2第三方与合同双方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和执业许可。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。16.1.3甲方应对第三方提供的服务质量进行监督,并向乙方通报。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应如实向第三方提供相关信息,不得隐瞒或提供虚假信息。16.2.2乙方应配合第三方的工作,及时支付第三方服务费用。16.2.3乙方应对第三方提供的服务质量进行监督,并向甲方通报。17.第三方责任界定17.1第三方责任界定17.1.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或意外事件造成合同双方损失的,不承担赔偿责任。17.2第三方责任免除17.2.1若合同双方因第三方介入而发生的争议,第三方不承担任何责任。17.2.2第三方在履行职责过程中,因合同双方未履行本合同约定的义务而导致的损失,第三方不承担赔偿责任。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更18.1.1合同双方可根据实际情况,经协商一致后,对本合同进行变更。18.1.2合同变更需以书面形式进行,并经合同双方签字或盖章。18.2合同变更生效18.2.1合同变更自双方签字或盖章之日起生效。18.2.2合同变更不影响已履行部分的效力。19.第三方介入后的合同解除19.1合同解除19.1.1合同双方可根据实际情况,经协商一致后,解除本合同。19.1.2合同解除需以书面形式进行,并经合同双方签字或盖章。19.2合同解除生效19.2.1合同解除自双方签字或盖章之日起生效。19.2.2合同解除不影响已履行部分的效力。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决20.1.1合同双方因第三方介入而发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院或仲裁机构。20.3争议解决程序20.3.1合同双方应按照争议解决机构的规定提交诉讼材料或仲裁申请。20.3.2争议解决机构应按照法定程序审理案件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:贷款合同详细要求:包含贷款金额、期限、利率、还款方式、用途等详细信息,并由贷款人签字盖章。说明:贷款合同是借款人与贷款人之间就贷款事宜达成的书面协议,是贷款合同的重要组成部分。2.附件二:房地产买卖合同详细要求:包含买卖双方信息、房地产信息、交易价格、交付时间、交付条件、交付方式等详细信息,并由买卖双方签字盖章。说明:房地产买卖合同是买方与卖方之间就房地产买卖事宜达成的书面协议,是房地产买卖合同的重要组成部分。3.附件三:抵押登记证明详细要求:包含抵押登记的相关信息,如抵押权人、抵押物、抵押登记日期等,并由抵押登记机构盖章。说明:抵押登记证明是证明抵押权已经登记的文件,是抵押合同的重要组成部分。4.附件四:贷款申请材料详细要求:包括借款人身份证明、收入证明、财产证明、信用报告等,用以证明借款人的还款能力。说明:贷款申请材料是贷款人审核借款人贷款申请的重要依据。5.附件五:房地产评估报告详细要求:包含房地产评估的相关信息,如评估价值、评估日期等,并由评估机构盖章。说明:房地产评估报告是贷款人确定贷款金额的重要依据。6.附件六:房地产产权证明详细要求:包含房地产产权的相关信息,如产权人、产权证号等,并由产权登记机构盖章。说明:房地产产权证明是证明房地产所有权归属的文件。7.附件七:保险合同详细要求:包含保险金额、保险期限、保险责任等详细信息,并由保险公司盖章。说明:保险合同是合同双方为防范风险而签订的保险协议。8.附件八:中介服务协议详细要求:包含中介机构的服务内容、服务费用、服务期限等详细信息,并由中介机构盖章。说明:中介服务协议是中介机构为合同双方提供专业服务而签订的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:借款人未按约定偿还贷款。责任认定标准:借款人应支付逾期利息,并承担相应的违约责任。示例说明:若借款人逾期还款,每日应支付贷款金额的1%作为逾期利息。2.违约行为:开发商未按约定时间交付房屋。责任认定标准:开发商应向买方支付违约金,违约金按每日0.05%计算,累计不超过房屋总价款的10%。示例说明:若开发商逾期交付房屋,每逾期一天,应支付房屋总价款的0.05%作为违约金。3.违约行为:贷款人未按约定时间发放贷款。责任认定标准:贷款人应向借款人支付违约金,违约金按未发放贷款金额的0.1%每日计算。示例说明:若贷款人逾期发放贷款,每逾期一天,应支付未发放贷款金额的0.1%作为违约金。4.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方在评估过程中出现重大失误,导致评估价值严重失实,应赔偿因此造成的损失。全文完。2024版公积金贷款购房合同标准模板1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订时间3.合同签订地点4.合同双方基本信息5.合同签订目的6.合同适用法律二、公积金贷款购房基本信息1.房屋基本信息2.贷款基本信息3.还款方式及期限4.贷款利率及调整三、房屋买卖双方的权利与义务1.买卖双方的权利2.买卖双方的义务3.违约责任四、房屋过户手续及税费1.过户手续2.税费承担3.过户时间五、房屋交付及验收1.房屋交付条件2.房屋验收标准3.验收时间及程序4.验收不合格的处理六、贷款发放与监管1.贷款发放条件2.贷款发放程序3.贷款监管措施4.贷款逾期处理七、贷款还款与还清1.还款方式2.还款计划3.还款违约责任4.还清贷款条件八、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同附件1.房屋买卖合同2.公积金贷款合同3.房屋所有权证4.其他相关文件十一、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案程序3.合同备案机构4.合同备案费用十二、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序十三、合同解除后的处理1.房屋返还2.贷款归还3.税费承担4.违约责任十四、其他约定事项1.通知方式2.争议解决地点3.合同附件4.合同份数及效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版公积金贷款购房合同2.合同签订时间:____年__月__日3.合同签订地点:____市____区____街道____号4.合同双方基本信息:a.出卖人:姓名____,身份证号码____,联系方式____b.买受人:姓名____,身份证号码____,联系方式____5.合同签订目的:买受人通过公积金贷款购买出卖人的房屋6.合同适用法律:《中华人民共和国合同法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规二、公积金贷款购房基本信息1.房屋基本信息:a.房屋坐落:____市____区____街道____号____栋____室b.房屋建筑面积:____平方米c.房屋用途:____d.房屋权属证书编号:____2.贷款基本信息:a.贷款金额:____元b.贷款期限:____年c.贷款利率:____%3.还款方式及期限:a.还款方式:等额本息或等额本金b.首期付款:____元c.每月还款额:____元d.还款起始时间:____年__月__日4.贷款利率及调整:a.初始贷款利率:____%b.贷款利率调整方式:____三、房屋买卖双方的权利与义务1.买卖双方的权利:a.出卖人享有房屋的所有权及处分权b.买受人享有房屋的占有、使用和收益权2.买卖双方的义务:a.出卖人须保证房屋权属清晰,无权属纠纷b.买受人须按照合同约定支付购房款和贷款3.违约责任:a.出卖人未按时交付房屋,买受人有权解除合同,并要求赔偿b.买受人未按时支付购房款或贷款,出卖人有权解除合同,并要求赔偿四、房屋过户手续及税费1.过户手续:a.出卖人应配合买受人办理房屋过户手续b.买受人应按时支付过户税费2.税费承担:a.出卖人承担房屋过户所需缴纳的税费b.买受人承担房屋买卖合同中约定的税费3.过户时间:a.双方应在合同约定的期限内完成房屋过户手续五、房屋交付及验收1.房屋交付条件:a.出卖人应保证房屋符合合同约定的交付条件b.买受人有权要求出卖人修复房屋缺陷2.房屋验收标准:a.房屋结构安全b.房屋设施设备齐全c.房屋无漏水、渗水、开裂等问题3.验收时间及程序:a.双方应在合同约定的期限内进行房屋验收b.验收不合格,买受人有权要求出卖人整改4.验收不合格的处理:a.出卖人应在买受人要求的时间内完成整改b.整改后,双方重新进行验收六、贷款发放与监管1.贷款发放条件:a.买受人已支付首期购房款b.买受人已提交完整的贷款申请材料c.贷款审批通过2.贷款发放程序:a.买受人提交贷款申请材料b.银行审核贷款申请c.银行发放贷款3.贷款监管措施:a.银行对贷款资金的使用进行监管b.买受人须定期向银行提供贷款使用情况4.贷款逾期处理:a.买受人未按时还款,银行有权收取逾期利息b.逾期严重,银行有权提前收回贷款七、贷款还款与还清1.还款方式:a.买受人应按照约定的还款方式按时还款2.还款计划:a.双方应制定详细的还款计划3.还款违约责任:a.买受人未按时还款,应承担违约责任4.还清贷款条件:a.买受人按时足额偿还贷款本金及利息b.银行解除贷款合同八、合同解除与终止1.合同解除条件:a.买受人未按约定支付购房款b.出卖人未按约定交付房屋c.因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止条件:a.贷款合同提前解除b.房屋买卖合同双方协商一致解除3.合同解除程序:a.双方协商一致,签订解除合同协议b.向相关机构申请解除登记4.合同终止程序:a.双方协商一致,签订终止合同协议b.向相关机构申请终止登记九、争议解决1.争议解决方式:a.协商解决b.仲裁c.诉讼2.争议解决机构:a.买受人所在地仲裁委员会b.人民法院3.争议解决程序:a.双方应在争议发生后__日内提交争议解决申请b.争议解决机构应在__日内作出裁决或判决4.争议解决费用:a.争议解决费用由败诉方承担十、合同附件1.房屋买卖合同2.公积金贷款合同3.房屋所有权证4.其他相关文件十一、合同生效与备案1.合同生效条件:a.双方签字盖章b.合同符合法律法规规定2.合同备案程序:a.双方应于合同签订后__日内向相关部门备案b.备案机构应在__日内出具备案证明3.合同备案机构:a.房地产交易管理部门b.公积金管理中心4.合同备案费用:a.根据当地政策规定缴纳十二、合同变更与解除1.合同变更条件:a.双方协商一致b.符合法律法规规定2.合同解除条件:a.出现合同解除情形b.双方协商一致解除3.合同变更程序:a.双方签订变更协议b.更新合同内容4.合同解除程序:a.双方签订解除合同协议b.向相关机构申请解除登记十三、合同解除后的处理1.房屋返还:a.出卖人应将房屋返还给买受人b.买受人应将购房款退还给出卖人2.贷款归还:a.买受人应按照贷款合同约定归还贷款b.出卖人应协助买受人办理贷款提前归还手续3.税费承担:a.双方应按照合同约定承担税费b.未按约定承担的,由违约方承担4.违约责任:a.违约方应承担相应的违约责任十四、其他约定事项1.通知方式:a.以书面形式通知对方b.以电子邮件、传真等方式通知对方2.争议解决地点:a.买受人所在地b.出卖人所在地3.合同附件:a.房屋买卖合同b.公积金贷款合同c.房屋所有权证d.其他相关文件4.合同份数及效力:a.本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力买受人(签字/盖章):____________________日期:____________________出卖人(签字/盖章):____________________日期:____________________见证人(签字):____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导下的购房流程:a.甲方负责组织购房团队,包括但不限于法律顾问、财务顾问等。b.甲方负责与出卖人进行谈判,达成购房意向。c.甲方负责办理房屋过户手续及相关税费。2.甲方责任与义务:a.甲方应确保购房资金来源合法,并按时支付购房款。b.甲方应确保购房团队成员具备相应资质,并承担团队成员的职责。c.甲方应承担购房过程中产生的所有费用。3.甲方权利与保护:a.甲方有权了解房屋的真实情况,并要求出卖人提供相关证明材料。b.甲方有权要求出卖人履行合同义务,并追究其违约责任。c.甲方有权在购房过程中随时终止合同,并要求返还已支付款项。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导下的购房流程:a.乙方负责个人购房,自行承担购房相关责任。b.乙方负责与出卖人进行谈判,达成购房意向。c.乙方负责办理房屋过户手续及相关税费。2.乙方责任与义务:a.乙方应确保自身具备购房资格,并承担相应的法律责任。b.乙方应按时支付购房款,并保证资金来源合法。c.乙方应自行承担购房过程中产生的所有费用。3.乙方权利与保护:a.乙方有权了解房屋的真实情况,并要求出卖人提供相关证明材料。b.乙方有权要求出卖人履行合同义务,并追究其违约责任。c.乙方有权在购房过程中随时终止合同,并要求返还已支付款项。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介机构的责任与义务:a.中介机构应保证提供的信息真实、准确、完整。b.中介机构应协助双方进行合同谈判,促成交易。c.中介机构应协助双方办理房屋过户手续及相关税费。2.中介机构的权利与保护:a.中介机构有权收取中介服务费用。b.中介机构有权要求双方履行合同义务,并追究其违约责任。c.中介机构有权在合同履行过程中随时终止中介服务。3.中介机构与双方的关系:a.中介机构与双方之间不存在任何直接的法律关系。b.中介机构的服务仅限于促成交易,不承担交易本身的风险。c.中介机构在合同履行过程中,应保持中立,不偏袒任何一方。4.中介机构的违约责任:a.中介机构提供虚假信息,导致一方遭受损失的,应承担赔偿责任。b.中介机构未履行协助义务,导致一方遭受损失的,应承担赔偿责任。c.中介机构违反保密义务,泄露一方商业秘密的,应承担赔偿责任。5.中介机构的免责条款:a.因不可抗力导致合同无法履行的,中介机构不承担任何责任。b.因双方违约导致合同无法履行的,中介机构不承担任何责任。c.中介机构在合同履行过程中,因不可预见的原因导致损失,不承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋买卖合同2.公积金贷款合同3.房屋所有权证4.房屋买卖合同补充协议(如有)5.贷款审批表6.房屋过户登记申请书7.房屋买卖合同备案证明8.房屋买卖合同登记证明9.房屋买卖合同税费缴纳证明10.房屋买卖合同资金支付凭证11.房屋买卖合同违约金支付凭证12.房屋买卖合同解除协议13.房屋买卖合同争议解决协议14.其他相关文件(如评估报告、维修记录等)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.出卖人未按约定时间交付房屋;b.买受人未按约定时间支付购房款;c.出卖人提供虚假房屋信息;d.买受人未按约定时间办理房屋过户手续;e.买受人未按约定时间归还贷款;f.双方未按约定履行合同其他义务。2.违约行为认定:a.出卖人或买受人未按合同约定履行义务,经催告后仍未履行;b.出卖人或买受人提供虚假信息,导致合同无法履行;c.出卖人或买受人故意拖延履行合同义务,造成对方损失;d.出卖人或买受人违反合同约定,给对方造成直接经济损失。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.住房公积金管理条例:规范住房公积金的缴存、提取、使用和管理。3.房屋所有权证:证明房屋所有权的法律文件。4.过户手续:房屋所有权转移过程中,办理的登记手续。5.违约责任:合同当事人不履行或不适当履行合同义务,应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:购房款支付过程中出现资金安全问题。解决办法:采用银行转账或第三方支付平台进行支付,确保资金安全。2.问题:房屋过户过程中出现权属纠纷。解决办法:委托专业律师进行审查,确保房屋权属清晰。3.问题:贷款审批过程中出现延误。解决办法:提前准备贷款申请材料,并与银行保持沟通,及时解决问题。五、所有应用场景:1.公积金贷款购房;2.个人购房;3.企业购房;4.房屋买卖合同纠纷;5.公积金贷款合同纠纷;6.房屋过户手续办理;7.房屋交易税费缴纳。全文完。2024版公积金贷款购房合同标准模板2合同编号_________一、合同主体1.甲方(贷款人):2.乙方(借款人):3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方为乙方提供公积金贷款购房的相关事宜,保障甲乙双方合法权益,实现购房目的。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.公积金贷款:指住房公积金管理中心为职工提供的一种低息贷款,用于职工购买、建造、翻建、大修自有住房。2.房地产:指房屋及其附属设施和土地。3.房产证:指房屋所有权证书,证明房屋所有权归属。3.2关键词解释1.合同金额:指本合同约定的贷款总额。2.贷款期限:指贷款人向借款人提供贷款的时间期限。3.月还款额:指借款人每月应向贷款人偿还的贷款本金及利息总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权按照合同约定向乙方提供公积金贷款。2.甲方有权监督乙方按时还款,如乙方逾期还款,甲方有权采取法律手段追偿。3.甲方应按照合同约定提供贷款,保证贷款资金安全。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权按照合同约定向甲方申请公积金贷款。2.乙方应按照合同约定按时还款,如有逾期,应承担相应违约责任。3.乙方应保证提供的个人信息真实有效。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,贷款期限为____年。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方所在地。5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定,每月向甲方偿还贷款本金及利息。2.乙方在贷款期限内,如需提前还款,应提前向甲方提出申请。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.贷款期限届满,借款本息还清。2.合同双方协商一致,终止合同。3.甲方根据国家法律法规或政策要求,提前终止合同。6.3终止程序1.合同终止前,双方应协商确定贷款余额及利息计算方式。2.合同终止后,双方应办理贷款结清手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照国家法律法规及相关政策规定,办理相关手续。2.合同终止后,双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成1.贷款利息:根据中国人民银行规定的公积金贷款利率执行,具体利率以贷款发放时为准。2.贷款保险费:根据贷款金额和保险条款,由乙方支付相应的贷款保险费。3.评估费:乙方需支付房屋评估费用,具体费用根据评估机构收费标准确定。4.交易税费:根据国家相关规定,乙方需支付房产交易过程中产生的税费。5.其他费用:包括但不限于抵押登记费、手续费等,具体费用根据实际情况确定。7.2支付方式1.乙方应通过银行转账方式向甲方支付各项费用。2.甲方指定的收款账户信息将在合同附件中提供。7.3支付时间1.贷款利息:乙方应在每月还款日前支付当月贷款利息。2.贷款本金:乙方应在每月还款日前支付当月贷款本金。3.其他费用:乙方应在合同约定的期限内支付各项费用。7.4支付条款1.乙方应在支付各项费用时,向甲方提供支付凭证。2.甲方收到乙方支付的费用后,应在七个工作日内出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定提供贷款的,应向乙方支付违约金,违约金为未提供贷款金额的_____%。2.甲方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定按时还款的,应向甲方支付违约金,违约金为逾期还款金额的_____%。2.乙方提供虚假信息的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约责任条款支付违约金。2.若违约行为给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.本合同内容、相关文件及任何涉及甲乙双方商业秘密的信息。2.甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本保密条款自合同签订之日起____年有效。9.3保密履行方式1.甲乙双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.甲乙双方不得泄露、披露或使用保密内容,但法律法规规定或双方另有约定的除外。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或履行成本增加,且双方无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:如战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震导致房屋损毁,乙方无法按时偿还贷款。十一、争议解决11.1协商解决1.发生争议时,双方应友好协商,寻求解决方案。2.协商期限为____个工作日。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼解决争议。2.仲裁或诉讼地点为____。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.如需转让,双方应签订书面转让协议。12.2不得转让的情形1.合同涉及国家安全、社会公共利益等特殊事项。2.合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后,甲方保留对乙方贷款用途的监督权。2.甲方保留在乙方违约时,采取法律手段追偿的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在乙方贷款期间,对乙方信用状况进行审查的权利。2.甲方保留在必要时,要求乙方提供担保的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充需经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充内容与本合同存在冲突的,以修改和补充内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的信息和文件,以保障合同的履行。2.双方应积极配合对方的工作,共同解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面或口头方式保持沟通,及时解决问题。2.双方应按照合同约定的时间和方式,提供必要的协助和配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他协议、文件的存在而失效。16.3增减条款1.本合同条款可根据实际情况进行增减,但不得违反法律法规。2.增减条款应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(贷款人):(签字)(盖章)日期:(年月日)乙方(借款人):(签字)(盖章)日期:(年月日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.房屋评估报告2.贷款合同附件3.乙方身份证明复印件4.房产证复印件5.乙方婚

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论