2024年版建筑工程施工合同绩效考核

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版建筑工程施工合同绩效考核本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4绩效考核第二条绩效考核目标2.1工程质量2.2工程进度2.3工程安全2.4成本控制第三条绩效考核指标3.1工程质量指标3.2工程进度指标3.3工程安全指标3.4成本控制指标第四条绩效考核方法4.1工程质量考核方法4.2工程进度考核方法4.3工程安全考核方法4.4成本控制考核方法第五条绩效考核周期5.1工程质量考核周期5.2工程进度考核周期5.3工程安全考核周期5.4成本控制考核周期第六条绩效考核结果应用6.1绩效考核奖励6.2绩效考核惩罚6.3绩效考核结果的调整第七条绩效考核的监督与沟通7.1监督机构7.2沟通机制第八条绩效考核的变更8.1变更条件8.2变更程序第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.2终止条件第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同的份数14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1指合同中指明的具有工程发包权利的法人或其他组织，负责对工程项目的实施进行管理和监督。1.2承包人1.2.1指合同中指明的具有工程施工权利的法人或其他组织，负责按照合同约定完成工程项目的施工。1.3工程1.3.1指合同中指明的工程项目，包括工程的设计、施工、设备供应、材料供应等。1.4绩效考核1.4.1指对承包人履行合同过程中的工程质量、工程进度、工程安全、成本控制等方面的考核。第二条绩效考核目标2.1工程质量2.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的要求。2.2工程进度2.2.1工程进度应按照合同约定的时间表和进度要求进行。2.3工程安全2.3.1工程安全应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的要求。2.4成本控制2.4.1成本控制应按照合同约定的预算进行，确保工程项目的总投资控制在预算范围内。第三条绩效考核指标3.1工程质量指标3.1.1工程质量指标包括工程质量合格率、主要工程质量检验指标等。3.2工程进度指标3.2.1工程进度指标包括工程实际完成进度与计划进度的偏差、工程延期天数等。3.3工程安全指标3.3.1工程安全指标包括安全事故发生率、施工现场安全管理水平等。3.4成本控制指标3.4.1成本控制指标包括工程实际成本与预算成本的偏差、成本控制措施的实施效果等。第四条绩效考核方法4.1工程质量考核方法4.1.1工程质量考核采用现场检查、验收、第三方检测等方式进行。4.2工程进度考核方法4.2.1工程进度考核采用进度报告、现场巡查、进度分析等方式进行。4.3工程安全考核方法4.3.1工程安全考核采用安全检查、安全事故报告、安全管理体系运行情况等方式进行。4.4成本控制考核方法4.4.1成本控制考核采用成本报表、成本分析、现场巡查等方式进行。第五条绩效考核周期5.1工程质量考核周期5.1.1工程质量考核周期为合同工程完工后进行一次性考核。5.2工程进度考核周期5.2.1工程进度考核周期为合同工程完工前每月进行一次考核。5.3工程安全考核周期5.3.1工程安全考核周期为合同工程实施过程中每季度进行一次考核。5.4成本控制考核周期5.4.1成本控制考核周期为合同工程实施过程中每季度进行一次考核。第六条绩效考核结果应用6.1绩效考核奖励6.1.1根据绩效考核结果，对承包人进行奖励，奖励金额在合同价款中另行约定。6.2绩效考核惩罚6.2.1根据绩效考核结果，对承包人进行惩罚，惩罚措施包括但不限于违约金、暂停施工等。6.3绩效考核结果的调整6.3.1绩效考核结果可以根据合同约定的条件和程序进行调整。第七条绩效考核的监督与沟通7.1监督机构7.1.1绩效考核的监督机构为发包人指定的项目管理机构。7.2沟通机制7.2.1绩效考核过程中的沟通机制包括定期会议、工作联系单、电子邮件等方式。第八条绩效考核的变更8.1变更条件8.1.1合同执行过程中，如因不可抗力、工程变更等原因导致工程进度、质量、安全等方面发生变化，需对绩效考核目标、指标、方法等进行调整。8.2变更程序8.2.1发包人、承包人应协商一致，签订变更协议，明确变更内容、范围、期限等，并按变更后的绩效考核要求执行。第九条合同的解除与终止9.1解除条件9.1.1合同执行过程中，如发生发包人违约、承包人严重违约、合同约定的解除条件等情况，双方可协商解除合同。9.2终止条件9.2.1合同执行完成后，合同自动终止。第十条违约责任10.1发包人的违约责任10.1.1发包人未按合同约定履行义务，导致工程进度、质量、安全等方面受到影响，应承担相应的违约责任。10.2承包人的违约责任10.2.1承包人未按合同约定履行义务，导致工程进度、质量、安全等方面受到影响，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同争议应通过协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。11.2争议解决机构11.2.1选择仲裁的，仲裁机构为合同约定的仲裁委员会；选择诉讼的，诉讼法院为合同约定的管辖法院。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1合同双方应对合同内容、商业秘密、技术资料等进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或解除之日止。第十三条合同的份数13.1合同正本一式两份，发包人和承包人各执一份，具有同等法律效力。13.2合同副本及附件若干份，具体份数由双方协商确定。第十四条其他条款14.1本合同未约定的事项，可由双方协商补充。14.2本合同的修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3本合同自双方签订之日起生效，至合同终止或解除之日止。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、检测方、审计方等。15.2第三方介入条件a)甲乙方无法就合同条款的执行达成一致意见；b)合同执行过程中出现重大质量、安全问题；c)合同一方认为另一方存在违约行为，影响合同的正常执行；d)其他合同约定或法律法规规定的情况。第十六条第三方介入程序16.1第三方介入需由甲乙方协商一致，并签订书面介入协议。16.2第三方介入协议应明确介入范围、介入方式、介入期限等事项。16.3第三方介入前，甲乙方应向第三方提供与合同相关的全部资料和信息。16.4第三方介入过程中，甲乙方应积极配合，如实提供所需信息，并按照第三方意见进行整改。第十七条第三方责任17.1第三方应独立客观地进行介入，并对介入结果承担责任。17.2第三方不得利用介入之便，侵犯甲乙方的商业秘密、技术秘密等。17.3第三方介入费用由甲乙方协商确定，并在介入协议中明确。第十八条第三方介入结果的应用18.2甲乙方应按照第三方介入结果采取相应措施，确保合同的正常执行。18.3第三方介入结果不影响甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第十九条第三方与其他各方的关系19.1第三方介入时，与甲乙方是独立的法律主体，不受甲乙方约束。19.2第三方介入不影响甲乙方之间的合同关系，甲乙方仍需履行合同约定的义务。19.3第三方介入时，与其他各方不存在直接的合同关系，但第三方有权要求甲乙方提供必要的协助和支持。第二十条第三方责任限额20.1第三方对甲乙方的赔偿责任限额，由甲乙方在介入协议中协商确定。20.2第三方介入造成的损失，由甲乙方根据实际情况向第三方追偿。20.3第三方责任限额不影响甲乙方根据本合同向对方追偿的权利。第二十一条第三方介入后的合同变更21.1第三方介入可能导致合同条款的变更，甲乙方应就变更事项签订书面补充协议。21.2合同变更内容应明确记载在合同或补充协议中。21.3合同变更不影响甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第二十二条第三方介入后的合同解除或终止22.1第三方介入可能导致合同的解除或终止，甲乙方应就解除或终止事项签订书面协议。22.2合同解除或终止的条件、程序、后果等，由甲乙方在书面协议中明确。22.3合同解除或终止不影响甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第二十三条第三方介入后的争议解决23.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。23.2协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决，仲裁机构或诉讼法院由甲乙方在书面协议中约定。第二十四条保密和知识产权24.1第三方介入过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。24.2第三方介入过程中产生的知识产权，归甲乙方所有，第三方不得侵犯。第二十五条适用法律和管辖25.1本合同及第三方介入协议的适用法律，由甲乙方在书面协议中约定。25.2本合同及第三方介入协议的争议解决，由甲乙方在书面协议中约定管辖法院或仲裁机构。第二十六条合同的生效、变更和解除26.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。26.2本合同的变更、解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。26.3本合同的失效，不影响甲乙方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：工程设计文件附件三：工程施工方案附件四：工程进度计划附件五：工程质量标准附件六：成本预算报告附件七：绩效考核细则附件八：第三方介入协议附件九：保密协议附件十：知识产权归属证明附件十一：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件一：合同主体资质证明本附件应包括甲乙双方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资质证明文件，以证明甲乙双方的合法经营资格。附件二：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、技术说明书、设计变更通知等设计文件，用于指导工程的施工和验收。附件三：工程施工方案本附件应包括工程施工的组织实施计划、施工工艺、施工进度安排等，用于指导施工过程中的各项工作。附件四：工程进度计划本附件应包括工程的整体施工进度计划，包括关键节点、工期安排等，用于监控工程的进度情况。附件五：工程质量标准本附件应包括国家相关法律法规、行业标准及合同约定的工程质量标准，用于评价工程的质量是否符合要求。附件六：成本预算报告本附件应包括工程的成本预算报告，包括工程总预算、分项预算等，用于控制工程成本的支出。附件七：绩效考核细则本附件应包括绩效考核的具体细则，包括考核指标、考核方法、考核周期等，用于对承包人的绩效进行评估。附件八：第三方介入协议本附件应包括第三方介入的条件、程序、责任限额等事项的详细约定，用于规范第三方介入的行为。附件九：保密协议本附件应包括保密信息的范围、保密期限、保密义务等事项的详细约定，用于保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。附件十：知识产权归属证明本附件应包括工程设计、施工过程中产生的知识产权归属证明文件，用于明确知识产权的归属。附件十一：合同履行过程中的其他重要文件本附件应包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如工程变更通知、现场签证、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1)发包人未按合同约定支付工程款或提供施工条件；2)承包人未按合同约定完成工程或达不到合同约定的质量标准；3)发包人或承包人未按合同约定履行报告、通知、验收等义务；4)发包人或承包人违反合同中的保密义务；5)发包人或承包人侵犯对方的知识产权；6)第三方未按合同约定进行介入或违反合同中的保密义务；7)其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1)按照合同约定的违约责任条款进行认定；3)结合合同履行过程中的实际情况进行认定。示例说明：如果发包人未按合同约定支付工程款，导致承包人无法正常施工，那么承包人可以依据合同约定的违约责任条款，要求发包人支付违约金或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1)合同主体：指合同中具有权利和义务的法人或其他组织。3)违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4)损失：指因违约行为导致的直接经济损失。5)知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的智力成果。6)