建筑改造植筋施工合同

建筑改造植筋施工合同合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于业主需要对其拥有的建筑进行改造植筋施工，并鉴于施工方具备相应的资质和能力，双方经协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括但不限于：建筑物的结构检测、植筋施工、质量控制及验收等。1.2施工方应按照业主的要求和国家相关标准，完成改造植筋施工，并保证施工质量。第二条合同价格与支付2.1本合同施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同款项。2.3施工方开具正规发票，业主按照约定时间支付。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划，确保工程按时完成。3.2如因不可抗力等特殊情况导致施工进度延误，双方可协商调整施工期限。第四条施工质量与验收4.1施工方应严格按照国家相关标准和业主要求进行施工，确保施工质量。4.2工程完成后，双方应共同组织验收。验收不合格的，施工方应负责整改，直至达到验收标准。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格后终止。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：______________授权代表（签名）：____________授权代表（签名）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.建筑改造植筋施工方案2.施工图纸及相关设计文件3.施工进度计划表4.施工质量验收标准5.施工安全防护措施6.施工方资质证明文件7.业主单位有效证件8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，视为违约。2.施工质量不符合国家标准和业主要求，视为违约。3.业主未按约定时间支付合同款项，视为违约。4.双方未按合同约定履行各自权利和义务，视为违约。5.不可抗力因素导致施工进度延误，不视为违约。6.其他双方约定的事项未履行或违反合同约定的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指建筑改造植筋工程的业主方。2.乙方：指承担建筑改造植筋施工的施工方。3.合同款项：指双方约定的支付给施工方的建筑改造植筋施工费用。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指施工工程满足国家相关标准和业主要求，通过双方共同组织的验收。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：及时停工整改，重新验收直至达到标准。3.付款争议：查看合同条款，按约定履行支付义务。4.合同履行过程中产生争议：协商解决，协商不成则诉诸法院。5.不可抗力因素：按合同约定处理，必要时调整施工期