版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024消防工程设计与施工一体化监理合同本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及目的3.消防工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程建设内容4.监理范围及内容4.1设计阶段监理4.2施工阶段监理4.3竣工阶段监理4.4质量监督4.5进度控制4.6安全监督4.7验收监督5.监理工作程序5.1设计阶段监理程序5.2施工阶段监理程序5.3竣工阶段监理程序6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2费用构成6.3支付方式6.4付款时间7.合同期限7.1合同起始时间7.2合同终止时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件1:消防工程设计方案13.2附件2:消防工程施工图纸13.3附件3:监理大纲13.4附件4:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:市消防工程设计有限公司(2)乙方:市消防工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及目的本合同签订背景为甲方拟在市区建设一座占地面积为平方米的消防工程项目,为确保工程质量和安全,甲方委托乙方对该项目进行消防工程设计与施工一体化监理。3.消防工程概况3.1工程名称:市区消防工程项目3.2工程地点:市区路号3.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米3.4工程建设内容:消防水池、消防泵房、消防管网、消防设备等4.监理范围及内容4.1设计阶段监理(1)审查消防工程设计方案,确保符合国家及地方消防法规、规范要求。(2)监督设计单位按照合同约定完成设计任务,确保设计质量。4.2施工阶段监理(1)审查施工图纸,确保符合设计要求及消防规范。(2)监督施工单位按照合同约定完成施工任务,确保施工质量。(3)进行现场巡查,及时发现和处理施工过程中的质量问题及安全隐患。4.3竣工阶段监理(1)组织竣工验收,确保工程符合消防法规及设计要求。(2)对验收合格的工程出具监理报告。4.4质量监督(1)对消防工程材料、设备进行检验,确保符合国家及地方标准。(2)对施工过程中的质量进行控制,确保工程质量。4.5进度控制(1)监督施工单位按照合同约定完成工程进度。(2)对施工进度进行跟踪,确保工程按时完成。4.6安全监督(1)对施工现场进行安全巡查,确保施工安全。(2)对施工过程中发生的安全事故进行调查处理。4.7验收监督(1)组织竣工验收,确保工程符合消防法规及设计要求。(2)对验收合格的工程出具监理报告。5.监理工作程序5.1设计阶段监理程序(1)收到设计文件后,组织审查。(2)审查过程中,发现不符合要求的设计,提出修改意见。(3)审查完成后,出具审查报告。5.2施工阶段监理程序(1)收到施工图纸后,组织审查。(2)审查过程中,发现不符合要求的设计,提出修改意见。(3)审查完成后,出具审查报告。(4)进行现场巡查,及时发现和处理施工过程中的质量问题及安全隐患。5.3竣工阶段监理程序(1)组织竣工验收,确保工程符合消防法规及设计要求。(2)对验收合格的工程出具监理报告。8.违约责任8.1违约情形(1)甲方未按照合同约定支付监理费用。(2)乙方未按照合同约定履行监理职责,造成工程质量或安全事故。(3)任何一方违反合同约定的保密义务。(4)一方未按照合同约定履行合同解除或终止程序。8.2违约责任(1)甲方未按时支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付金额的千分之五计算。(2)乙方未履行监理职责,造成工程质量问题的,乙方应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(3)乙方泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。(4)任何一方违反合同解除或终止程序的,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。(2)协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构(1)协商解决:双方应指定专人负责协商,并在收到对方协商通知后15日内回复。(2)诉讼解决:任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序(1)协商解决:双方应遵循公平、公正的原则,积极寻求解决方案。(2)诉讼解决:依法进行诉讼程序,包括起诉、答辩、审理、判决等。10.合同解除10.1合同解除条件(1)任何一方严重违约,经对方催告后仍未改正的。(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行的。(3)法律法规规定或双方约定的其他合同解除条件。10.2合同解除程序(1)任何一方提出解除合同,应书面通知对方。(2)对方在接到解除通知后15日内未提出异议的,合同自通知之日起解除。(3)双方协商一致解除合同的,应签订解除协议。11.合同变更11.1合同变更条件(1)因法律法规、政策调整导致合同内容需要变更的。(2)双方协商一致,认为需要变更合同内容的。11.2合同变更程序(1)双方协商一致后,应签订合同变更协议。(2)合同变更协议经双方签字盖章后生效。12.合同终止12.1合同终止条件(1)合同履行完毕。(2)合同解除。(3)法律法规规定或双方约定的其他合同终止条件。12.2合同终止程序(1)合同终止后,双方应进行合同终止后的工作交接。(2)双方应按照合同约定进行结算。13.合同附件13.1附件1:消防工程设计方案13.2附件2:消防工程施工图纸13.3附件3:监理大纲13.4附件4:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,协商不成时,按照本合同约定执行。14.3本合同未尽事宜,如与本合同有关法律法规相冲突,以法律法规为准。14.4本合同自签订之日起生效,至合同约定的终止条件成就时终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的其他参与合同履行、监督或提供服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围(1)第三方可被委托进行项目前期咨询、工程设计、施工管理、材料供应、设备采购、验收检测等工作。(2)第三方可根据甲乙双方的需要,提供专业技术服务或专业意见。15.3第三方介入程序(1)甲乙双方协商确定需要介入的第三方,并签订相关协议。(2)第三方应具备相应的资质和条件,能够满足项目需求。(3)第三方介入前,甲乙双方应与第三方明确权责,确保第三方按照合同约定履行职责。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款(1)甲方应确保第三方具备履行合同所需的资质、技术和能力。(2)甲方应监督第三方的工作进度和质量,确保项目顺利进行。(3)甲方应向第三方支付相应的服务费用。16.2乙方的额外条款(1)乙方应监督第三方的工作,确保其遵守合同约定,并协助甲方进行项目管理。(2)乙方应向第三方提供必要的协助和指导,确保第三方的工作质量。(3)乙方应确保第三方的工作不会影响监理工作的正常进行。17.第三方责任限额17.1责任限额定义在本合同中,第三方责任限额指第三方因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额的确定(1)第三方责任限额由甲乙双方在签订相关协议时约定。(2)第三方责任限额应考虑项目规模、第三方工作范围及可能产生的风险等因素。17.3责任限额的适用(1)第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致合同履行受到影响或造成损失,应按照责任限额进行赔偿。(2)如第三方责任限额不足以弥补损失,甲乙双方可协商增加赔偿金额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分(1)甲方与第三方之间的责任划分以双方签订的协议为准。(2)甲方应确保第三方的工作符合项目需求,并对第三方的工作质量负责。18.2第三方与乙方的责任划分(1)乙方应监督第三方的工作,确保其遵守合同约定,并对第三方的工作质量负责。(2)乙方应向甲方报告第三方的工作情况,并及时协调解决第三方与甲方之间的矛盾。18.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方与其他各方之间的责任划分以各自签订的协议为准。(2)第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,履行自身职责。19.第三方介入后的合同履行19.1合同履行过程中,第三方应遵守本合同约定,并履行自身职责。19.2甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保项目顺利进行。19.3第三方介入后,甲乙双方应保持沟通,及时解决合同履行过程中出现的问题。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:消防工程设计方案详细要求:包含消防系统设计图纸、设备选型、材料清单、施工技术要求等,需符合国家及地方消防法规、规范要求。附件说明:该附件为消防工程设计的核心文件,用于指导施工和验收。2.附件2:消防工程施工图纸详细要求:包含施工详图、材料规格、施工工艺、施工顺序等,需与设计方案一致。附件说明:该附件为施工过程中必须遵守的文件,确保施工质量。3.附件3:监理大纲详细要求:包括监理工作范围、监理程序、监理方法、质量标准、进度要求等。附件说明:该附件为监理工作的指导文件,明确监理工作的具体要求。4.附件4:其他相关文件详细要求:包括但不限于合同文本、会议纪要、往来函件、验收报告等。附件说明:该附件包含合同执行过程中的各类文件,用于记录和证明合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间支付监理费用,逾期未支付视为违约。示例说明:若甲方应在每月底支付监理费用,但至次月仍未支付,则构成违约。2.违约行为:乙方未履行监理职责,造成工程质量问题责任认定标准:乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量。若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。示例说明:若乙方在施工过程中未及时发现施工质量问题,导致最终验收不合格,则乙方应承担修复责任并赔偿甲方损失。3.违约行为:第三方泄露甲方商业秘密责任认定标准:第三方在履行合同过程中泄露甲方商业秘密,应承担法律责任。示例说明:若第三方在项目合作过程中,将甲方商业秘密透露给第三方,则第三方应承担法律责任。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务责任认定标准:任何一方违反合同约定的保密义务,应承担违约责任。示例说明:若甲方在合同中约定对项目信息保密,但乙方在项目结束后,将项目信息透露给他人,则乙方构成违约。5.违约行为:任何一方未按照合同约定履行合同解除或终止程序责任认定标准:任何一方未按照合同约定履行合同解除或终止程序,应承担违约责任。示例说明:若合同约定解除合同需提前一个月通知对方,但一方未履行通知义务,则构成违约。全文完。2024消防工程设计与施工一体化监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表2.合同签订依据及背景2.1相关法律法规2.2行业规范2.3项目背景及需求3.监理服务内容3.1设计阶段监理3.1.1设计方案审查3.1.2设计变更管理3.1.3设计进度控制3.1.4设计费用控制3.2施工阶段监理3.2.1施工方案审查3.2.2施工过程监理3.2.3施工质量监督3.2.4施工进度控制3.2.5施工安全监督3.3竣工验收阶段监理3.3.1竣工验收条件审查3.3.2竣工验收程序3.3.3竣工验收资料审查3.4运维阶段监理3.4.1运维管理制度审查3.4.2运维设施设备管理3.4.3运维服务质量监督4.合同期限及费用4.1合同期限4.2监理费用4.3付款方式及期限5.监理责任及义务5.1监理单位责任5.2施工单位责任5.3设计单位责任5.4运维单位责任6.监理单位权利6.1监理单位对设计、施工、运维单位的监督权6.2监理单位对合同履行情况的审查权6.3监理单位对合同违约行为的处理权7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约纠纷解决方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.其他约定11.1保密条款11.2通知与送达11.3合同附件12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.合同附件清单14.1设计文件14.2施工图纸14.3竣工验收资料14.4运维资料第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人为(甲方法定代表人姓名),联系方式为(甲方联系方式);乙方法定代表人为(乙方法定代表人姓名),联系方式为(乙方联系方式)。1.3合同双方授权代表甲方授权代表为(甲方授权代表姓名),乙方授权代表为(乙方授权代表姓名)。2.合同签订依据及背景2.1相关法律法规本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规。2.2行业规范本合同依据《消防工程设计规范》、《消防工程施工及验收规范》等相关行业规范。2.3项目背景及需求甲方拟在(项目地点)进行消防工程设计与施工,乙方具备相关资质,愿意为甲方提供消防工程设计与施工一体化监理服务。3.监理服务内容3.1设计阶段监理3.1.1设计方案审查乙方应对甲方提供的设计方案进行审查,确保设计方案符合国家相关法律法规、行业规范和甲方需求。3.1.2设计变更管理乙方应负责设计变更的申报、审批和实施,确保设计变更不影响工程进度和质量。3.1.3设计进度控制乙方应监督设计进度,确保设计工作按时完成。3.1.4设计费用控制乙方应控制设计费用,确保设计费用不超过预算。3.2施工阶段监理3.2.1施工方案审查乙方应对甲方提供的施工方案进行审查,确保施工方案符合国家相关法律法规、行业规范和甲方需求。3.2.2施工过程监理乙方应全过程监督施工过程,确保施工质量、进度和安全。3.2.3施工质量监督乙方应严格监督施工质量,确保工程质量符合国家标准。3.2.4施工进度控制乙方应控制施工进度,确保工程按时完成。3.2.5施工安全监督乙方应监督施工安全,确保施工安全无事故。3.3竣工验收阶段监理3.3.1竣工验收条件审查乙方应审查竣工验收条件,确保工程满足竣工验收要求。3.3.2竣工验收程序乙方应协助甲方完成竣工验收程序,确保竣工验收顺利进行。3.3.3竣工验收资料审查乙方应审查竣工验收资料,确保资料完整、准确。3.4运维阶段监理3.4.1运维管理制度审查乙方应审查运维管理制度,确保制度符合国家相关法律法规和行业标准。3.4.2运维设施设备管理乙方应监督运维设施设备的管理,确保设备正常运行。3.4.3运维服务质量监督乙方应监督运维服务质量,确保服务质量达到甲方要求。4.合同期限及费用4.1合同期限本合同期限自(合同签订日期)起至(合同终止日期)止。4.2监理费用监理费用为人民币(监理费用金额)元,分(付款次数)期支付。5.监理责任及义务5.1监理单位责任乙方应按照合同约定,认真履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。5.2施工单位责任施工单位应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量、进度和安全。5.3设计单位责任设计单位应按照合同约定,提供符合要求的设计方案和图纸。5.4运维单位责任运维单位应按照合同约定,负责消防设施的运维工作。6.监理单位权利6.1监理单位对设计、施工、运维单位的监督权乙方有权对设计、施工、运维单位进行监督,确保其履行合同义务。6.2监理单位对合同履行情况的审查权乙方有权审查合同履行情况,确保合同条款得到执行。6.3监理单位对合同违约行为的处理权乙方有权对合同违约行为进行处理,包括但不限于发出整改通知、暂停或终止监理服务。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定时间完成监理工作;8.1.2乙方未按合同约定标准进行监理,导致工程质量、进度或安全受到影响的;8.1.3乙方违反保密协议,泄露甲方商业秘密的;8.1.4甲方未按合同约定支付监理费用的;8.1.5任何一方违反合同约定,给对方造成损失的。8.2违约责任承担8.2.1乙方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等;8.2.2甲方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等;8.2.3双方违约的,应根据各自违约情况承担相应的责任。8.3违约纠纷解决方式8.3.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;8.3.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为仲裁或诉讼,双方协商一致后选择其中一种。9.2争议解决机构如选择仲裁,争议解决机构为(仲裁机构名称);如选择诉讼,争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同的;10.1.2一方违约,另一方在合理期限内未采取补救措施,导致合同无法履行的;10.1.3发生不可抗力,致使合同无法履行的;10.1.4合同约定的其他解除条件。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方;10.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起(通知期限)内予以回复;10.2.3双方应就解除合同后的善后事宜进行协商。10.3合同解除后的处理10.3.2双方应退还已收到的预付款;10.3.3双方应就解除合同后的争议进行解决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满;11.2.2合同解除;11.2.3双方协商一致终止合同。11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知与送达本合同项下的通知应以书面形式进行,通过(通知方式)送达。12.3合同附件12.3.1设计文件;12.3.2施工图纸;12.3.3竣工验收资料;12.3.4运维资料。13.合同签署13.1合同签署日期本合同签署日期为(合同签署日期)。13.2合同签署地点本合同签署地点为(合同签署地点)。13.3合同签署人甲方代表:(甲方签署人姓名);乙方代表:(乙方签署人姓名)。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式(合同份数)份,甲乙双方各执(份数)份。14.2合同保管双方应妥善保管合同原件,确保合同安全。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行过程中,需要第三方提供专业服务或技术支持;15.2.2需要第三方对工程质量、安全、进度等方面进行监督或评估;15.2.3双方认为有必要引入第三方以保障合同履行的其他情形。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择应由甲乙双方共同决定,并确保第三方具备相应的资质和能力。15.3.2第三方选择后,甲乙双方应与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在本合同项下的责任,仅限于其根据协议或法律法规所承担的责任。16.2责任限额16.2.1第三方对甲方或乙方的责任限额,应根据第三方协议或法律法规的规定执行。16.2.2如第三方协议或法律法规未规定责任限额,则第三方对甲方或乙方的责任限额为本合同监理费用的百分之五十。17.第三方权利和义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据协议或法律法规的规定,收取相应的服务费用。17.1.2第三方有权根据协议或法律法规的规定,独立开展相关工作。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照协议或法律法规的规定,履行其职责。17.2.2第三方应确保其工作不违反本合同的规定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方的划分18.1.1第三方与甲方、乙方的责任划分,应根据协议或法律法规的规定执行。18.1.2如协议或法律法规未规定责任划分,则第三方对甲方或乙方的责任,由甲方和乙方按比例承担。18.2第三方与监理单位的划分18.2.1第三方在监理过程中,应与监理单位保持沟通,确保监理工作的顺利进行。18.2.2第三方与监理单位的责任划分,应根据协议或法律法规的规定执行。18.3第三方与施工单位、设计单位的划分18.3.1第三方在施工、设计过程中,应与施工单位、设计单位保持沟通,确保工程质量和进度。18.3.2第三方与施工单位、设计单位的责任划分,应根据协议或法律法规的规定执行。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更如第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,签订补充协议。19.2补充协议的效力补充协议与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式,仍按照本合同第九条的规定执行。20.2争议解决机构如选择仲裁,争议解决机构为(仲裁机构名称);如选择诉讼,争议解决机构为合同签订地人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:设计文件应包含设计方案、施工图纸、技术规范等,内容完整,符合国家相关法律法规和行业标准。说明:设计文件是工程建设的核心依据,对施工过程和质量有重要影响。2.施工图纸要求:施工图纸应清晰、准确,标注尺寸、材料、工艺等,便于施工人员理解。说明:施工图纸是施工人员施工的重要依据,对施工质量和进度有直接影响。3.竣工验收资料要求:竣工验收资料应包括工程竣工验收报告、工程质量检测报告、施工记录等,内容完整,真实反映工程实际情况。说明:竣工验收资料是证明工程符合竣工验收要求的依据。4.运维资料要求:运维资料应包括运维记录、设备保养记录、维修记录等,内容完整,便于运维人员了解设备状况。说明:运维资料是确保消防设施正常运行的重要依据。5.监理报告6.第三方协议要求:第三方协议应明确第三方职责、权利、义务、费用、责任限额等内容。说明:第三方协议是明确第三方介入合同的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务,或未按照约定履行义务。2.责任认定标准责任认定标准根据违约行为的性质、后果和影响进行认定。3.违约责任认定示例示例一:乙方未按合同约定时间完成监理工作责任认定:乙方承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例二:第三方违反保密协议,泄露甲方商业秘密责任认定:第三方承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并承担相应的法律责任。示例三:甲方未按合同约定支付监理费用责任认定:甲方承担违约责任,向乙方支付逾期付款的利息。示例四:施工单位未按施工图纸进行施工,导致工程质量不合格责任认定:施工单位承担违约责任,重新进行施工,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例五:设计单位提供的设计方案不符合国家相关法律法规和行业标准责任认定:设计单位承担违约责任,重新进行设计,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024消防工程设计与施工一体化监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3设计单位信息1.4业主单位信息2.合同签订依据及背景2.1法律法规2.2相关政策2.3项目概况3.监理范围及内容3.1设计阶段监理3.1.1设计文件审查3.1.2设计进度控制3.1.3设计质量监督3.1.4设计变更管理3.2施工阶段监理3.2.1施工组织设计审查3.2.2施工进度控制3.2.3施工质量控制3.2.4施工安全监督3.2.5施工变更管理3.3竣工阶段监理3.3.1竣工验收3.3.2竣工资料审查3.3.3竣工质量评定4.监理职责及义务4.1监理单位职责4.1.1严格执行国家法律法规4.1.2独立、客观、公正地履行监理职责4.1.3及时发现和报告问题4.2施工单位职责4.2.1严格执行监理指令4.2.2保证工程质量、安全、进度4.2.3积极配合监理工作4.3设计单位职责4.3.1严格按照设计文件进行施工4.3.2及时解答施工过程中的疑问4.3.3积极配合监理工作4.4业主单位职责4.4.1提供必要的支持与协助4.4.2及时处理监理单位提出的问题4.4.3确保合同履行5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.合同期限6.1合同起始日期6.2合同终止日期6.3合同延期7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3设计单位违约责任8.4业主单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3竣工资料11.4其他相关文件12.合同份数及保管12.1合同份数12.2合同保管13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同解除条款14.合同签署14.1双方代表签字14.2盖章确认第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称:____________________1.1.2法定代表人:__________________1.1.3注册地址:____________________1.1.4联系人:____________________1.1.5联系电话:____________________1.2施工单位信息1.2.1单位名称:____________________1.2.2法定代表人:__________________1.2.3注册地址:____________________1.2.4联系人:____________________1.2.5联系电话:____________________1.3设计单位信息1.3.1单位名称:____________________1.3.2法定代表人:__________________1.3.3注册地址:____________________1.3.4联系人:____________________1.3.5联系电话:____________________1.4业主单位信息1.4.1单位名称:____________________1.4.2法定代表人:__________________1.4.3注册地址:____________________1.4.4联系人:____________________1.4.5联系电话:____________________2.合同签订依据及背景2.1法律法规:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规。2.2相关政策:依据国家及地方消防工程建设的政策要求。2.3项目概况:本项目为________________________,项目总投资额为人民币____________________元。3.监理范围及内容3.1设计阶段监理3.1.1设计文件审查:对设计单位提交的设计文件进行审查,确保其符合国家相关标准和规范要求。3.1.2设计进度控制:监督设计单位按合同约定的时间节点完成设计任务。3.1.3设计质量监督:对设计质量进行监督检查,确保设计质量达到设计要求。3.1.4设计变更管理:对设计变更进行审核,确保变更合理、合规。3.2施工阶段监理3.2.1施工组织设计审查:对施工单位提交的施工组织设计进行审查,确保其合理、可行。3.2.2施工进度控制:监督施工单位按合同约定的时间节点完成施工任务。3.2.3施工质量控制:对施工质量进行监督检查,确保施工质量达到设计要求。3.2.4施工安全监督:对施工现场进行安全检查,确保施工安全。3.2.5施工变更管理:对施工变更进行审核,确保变更合理、合规。3.3竣工阶段监理3.3.1竣工验收:对工程进行竣工验收,确保工程符合设计要求和质量标准。3.3.2竣工资料审查:对竣工资料进行审查,确保其完整、准确。3.3.3竣工质量评定:对工程进行质量评定,确保工程达到预期质量。4.监理职责及义务4.1监理单位职责4.1.1严格执行国家法律法规和行业标准。4.1.2独立、客观、公正地履行监理职责。4.1.3及时发现和报告问题,提出解决方案。4.2施工单位职责4.2.1严格执行监理指令,确保施工质量、安全、进度。4.2.2积极配合监理工作,提供必要资料。4.3设计单位职责4.3.1严格按照设计文件进行施工,确保设计质量。4.3.2及时解答施工过程中的疑问,提供技术支持。4.4业主单位职责4.4.1提供必要的支持与协助,确保合同履行。4.4.2及时处理监理单位提出的问题。5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币____________________元。5.2费用支付方式:按月支付,每月支付金额为____________________元。5.3费用支付时间:每月的____________________日前支付上月费用。6.合同期限6.1合同起始日期:____________________6.2合同终止日期:____________________6.3合同延期:如需延期,双方应提前____________________天协商一致,并签订延期协议。8.违约责任8.1监理单位违约责任8.1.1若监理单位未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任。8.1.2若监理单位因自身原因导致工程延误,每延误一日,应向业主单位支付人民币____________________元违约金。8.1.3若监理单位泄露工程秘密或违反保密协议,应承担相应的法律责任。8.2施工单位违约责任8.2.1若施工单位未按设计文件和监理指令进行施工,导致工程质量、安全、进度等方面出现问题,应承担相应的违约责任。8.2.2若施工单位因自身原因导致工程延误,每延误一日,应向业主单位支付人民币____________________元违约金。8.2.3若施工单位发生安全事故,应按照国家相关法律法规承担相应责任。8.3设计单位违约责任8.3.1若设计单位未按合同约定提供设计文件,或设计文件不符合要求,应承担相应的违约责任。8.3.2若设计单位因自身原因导致工程延误,每延误一日,应向业主单位支付人民币____________________元违约金。8.4业主单位违约责任8.4.1若业主单位未按合同约定支付费用,应向监理单位支付人民币____________________元违约金。8.4.2若业主单位因自身原因导致工程延误,每延误一日,应向施工单位支付人民币____________________元违约金。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序:争议发生后,双方应在接到另一方书面通知之日起____________________日内进行协商;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。10.2.1合同约定的期限届满;10.2.2双方协商一致解除合同;10.2.3因不可抗力导致合同无法履行;10.2.4一方违约,另一方依法解除合同。10.3合同解除:合同解除需书面通知对方,并说明解除原因。11.合同附件11.1设计文件:包括但不限于设计说明书、设计图纸、设计计算书等。11.2施工图纸:包括但不限于施工图纸、施工说明、施工计算书等。11.3竣工资料:包括但不限于竣工验收报告、质量评定报告、施工日志等。11.4其他相关文件:包括但不限于合同变更协议、工程结算书等。12.合同份数及保管12.1合同份数:本合同一式____________________份,双方各执____________________份,具有同等法律效力。12.2合同保管:双方应妥善保管合同原件,如有遗失,应承担相应责任。13.其他约定事项13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并提供相关证明。13.3合同解除条款:如因不可抗力或其他原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并签订解除协议。14.合同签署14.1双方代表签字:本合同由双方代表签字并加盖公章后生效。14.2盖章确认:双方代表签字并加盖公章后,本合同即视为有效合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,根据本合同约定参与合同履行的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于咨询机构、检测机构、评估机构、监理机构、施工队伍等。15.2第三方介入的情形15.2.1在本合同履行过程中,如因特殊原因需要第三方介入,双方应协商一致,并书面通知对方。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。15.4.2第三方有权对甲方和乙方的行为进行监督和检查。15.5第三方义务15.5.1第三方应按时完成其职责范围内的任务。15.5.2第三方应确保其提供的服务符合合同约定和质量要求。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力,并承担相应的法律责任。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。16.1.3甲方应监督第三方履行其职责,并对第三方的工作成果负责。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同约定和质量要求。16.2.3乙方应向甲方和第三方提供必要的沟通渠道。17.第三方责任限额17.1第三方责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年版农田水利滴灌系统承包合同
- 2024茶叶原料出口贸易合同
- 2025年度知识产权专利池运营管理合同3篇
- 2024特色文化创意产品设计与生产合同
- 2024绿化水车租赁与生态旅游项目配套合同3篇
- 2025年度彩钢棚抗腐蚀涂料喷涂服务合同3篇
- 2025年度生产线承包与智能化生产数据分析合同3篇
- 2024年度氨水集中采购(安徽)3篇
- 2025年度海洋资源开发与利用技术合作协议3篇
- 2024版汽车融资租赁协议版
- YB/T 037-1993优质结构钢冷拉扁钢
- 穿脱隔离衣专业知识讲座培训课件
- 全二年级下册数学北师大版教材习题参考答案
- 腔镜下腹股沟区解剖课件
- 氢氧化锂MSDS危险化学品安全技术说明书
- 四年级小学英语答题卡模板1
- 电视综艺娱乐类节目主持精选课件
- 合唱与指挥课程教学大纲
- 性格色彩培训-ppt课件
- 胸腔积液小讲课PPT课件
- TPM之成本损失分析
评论
0/150
提交评论