建筑砖瓦施工合同副本

建筑砖瓦施工合同副本合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为房屋建筑项目的所有权人，需对该项目进行砖瓦施工；乙方具备相关资质，愿意承担该项目的砖瓦施工任务。为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行砖瓦施工，包括但不局限于砖墙、砖地面、砖瓦屋面等施工内容。第二条合同价格2.1乙方向甲方提供的砖瓦施工服务，合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条合同的履行3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。甲方逾期支付的，应按照逾期支付金额的__________%向乙方支付违约金。3.2乙方应按照合同约定的施工内容、施工标准、施工时间等要求，完成施工任务。如乙方未按照约定施工，甲方有权要求乙方返工、赔偿损失。3.3乙方应保证施工质量，确保施工过程中不存在安全事故。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。3.4乙方应按照甲方的要求，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。第四条验收与保修4.1工程完成后，甲方应组织验收。验收合格的，甲方支付乙方剩余合同价款。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.2工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定，对工程进行一定期限的保修。保修期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第五条合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如甲乙双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，经双方签字或盖章后生效。5.2合同履行过程中，如甲方单方面要求解除合同，应支付乙方合同总价款的__________%作为违约金。5.3合同履行过程中，如乙方单方面要求解除合同，应支付甲方合同总价款的__________%作为违约金。第六条争议解决6.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字或盖章之日起生效，至合同约定的保修期满之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________日期：____________________日期：____________________一、附件列表：1.建筑砖瓦施工合同副本2.甲方资质证明文件3.乙方资质证明文件4.工程设计图纸5.施工方案及施工进度计划6.材料采购合同及发票7.工程验收报告8.保修条款及相关证明文件9.安全事故应急预案10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款，认定违约。2.乙方未按照约定完成施工任务，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定，认定违约。4.乙方未按照甲方的要求进行整改或维修，认定违约。5.甲乙双方未按照约定变更或解除合同，认定违约。6.甲方单方面要求解除合同，未支付违约金，认定违约。7.乙方单方面要求解除合同，未支付违约金，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋建筑项目的所有权人。2.乙方：指承担砖瓦施工任务的具有相关资质的施工方。3.合同价款：指双方约定的乙方完成砖瓦施工任务所需支付的金额。4.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.验收合格：指工程完成后，经甲方组织验收，达到合同约定的质量标准。6.保修：指乙方对工程在一定期限内出现的质量问题负责维修或更换。7.安全事故：指施工过程中发生的人身伤亡或财产损失事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方逾期支付合同价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，催促甲方按时支付价款，必要时可依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定完成施工任务。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方按时完成施工任务，必要时可依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方施工质量不符合约定。解决办法：甲方应要求乙方进行整改或维修，如乙方拒绝，甲方可依法向法院提起诉讼。4.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：甲乙双方应协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.问题：甲方或乙方单方面要求解除合同。解决办法：双方应签订书面协议，明确解除合同的原因、违约责任及赔偿事项。五、所有应用场景：1.适用于房屋建筑项目的砖瓦施工任务。2.适用于双方约定由乙方承担砖瓦施工，甲方支付合同价款的