




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同范本,谢谢!本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义2.工程范围及内容2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量清单3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工结算4.工程进度与工期4.1施工进度计划4.2工期延误4.3提前完成工程4.4工程暂停与复工5.材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料质量标准5.4设备质量标准6.施工质量与标准6.1施工质量要求6.2施工规范与标准6.3质量检验6.4质量争议处理7.安全文明施工7.1安全生产要求7.2环境保护要求7.3文明施工要求7.4安全事故处理8.变更与调整8.1合同变更8.2工程量增减8.3设计变更8.4合同价款调整9.违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件12.合同的履行与验收12.1合同履行期限12.2工程验收12.3验收标准与程序12.4验收争议处理13.合同的附则与附件13.1合同附则13.2附件清单13.3附件效力14.其他约定14.1保密条款14.2不可抗力14.3法律适用14.4合同的份数与保管14.5合同签订日期与地点第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称:X公司甲方地址:市区路号1.2乙方名称及地址乙方名称:X建筑公司乙方地址:市区路号1.3丙方名称及地址丙方名称:X材料供应商丙方地址:市区路号1.4合同术语定义(1)工程:指甲方委托乙方建设的工程项目,具体内容详见附件一。(2)合同价款:指乙方根据本合同约定完成工程所需的全部费用,包括工程款、材料款、人工费等。(3)合同工期:指乙方完成本合同工程的时间,自开工之日起至工程竣工交付之日止。(4)违约:指合同一方不履行或者不适当履行合同约定的义务。第二条工程范围及内容2.1工程概况工程名称:X建设工程工程规模:平方米工程类型:住宅楼工程2.2工程地点工程地点:市区路号2.3工程内容工程内容包括但不限于:土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等,具体内容详见附件二。2.4工程量清单工程量清单详见附件三。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为一揽子价格,包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等全部费用,合同总价人民币万元。3.2价格调整合同总价在合同签订后,如因政策调整、市场波动等原因导致成本发生较大变化,双方可按照公平合理的原则进行价格调整。3.3支付方式甲方按照乙方进度完成情况,分阶段支付合同价款。具体支付方式详见附件四。3.4进度付款乙方按照合同约定的工程进度,向甲方提交进度付款申请。甲方在收到申请后14天内进行审核,如无异议,支付相应款项。3.5竣工结算工程竣工后,乙方按照合同约定向甲方提交竣工结算报告。甲方在收到报告后14天内进行审核,如无异议,支付剩余合同价款。第八条变更与调整8.1合同变更除非合同另有约定,任何一方提出变更合同内容的,应提前14天以书面形式通知对方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。8.2工程量增减由于设计原因或甲方要求,导致工程量增减的,双方应按照实际完成的工程量进行调整,并签订书面变更协议。8.3设计变更由于设计原因导致的工程变更,乙方应根据甲方的要求及时调整施工方案,并报甲方批准。设计变更导致的工程价款增减,按照本合同第八条第1款的约定处理。8.4合同价款调整合同价款的调整应按照实际完成的工程量及设计变更情况进行,具体调整方式详见附件五。第九条违约责任9.1甲方违约甲方违反合同约定,导致工程无法正常进行或造成乙方损失的,甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约乙方违反合同约定,导致工程无法正常进行或造成甲方损失的,乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。9.3丙方违约丙方违反合同约定,导致工程无法正常进行或造成甲方、乙方损失的,丙方应承担违约责任,向甲方、乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。9.4违约赔偿违约方应按照合同约定或实际损失的金额支付违约赔偿金。违约赔偿金的计算方式详见附件六。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)调解:向合同履行地的人民调解委员会申请调解;(2)仲裁:向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁;(3)诉讼:向合同履行地的人民法院提起诉讼。10.2协商解决双方应积极履行合同,如有争议,应立即通知对方,并在争议发生之日起14天内协商解决。10.3调解解决如协商不成,任何一方均可向合同履行地的人民调解委员会申请调解。调解不成的,可继续选择仲裁或诉讼方式解决。10.4仲裁解决如选择仲裁方式解决争议,双方应按照合同约定或实际损失的金额支付仲裁费用。10.5诉讼解决如选择诉讼方式解决争议,双方应按照合同约定或实际损失的金额支付诉讼费用。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为个月。11.2合同变更条件合同变更应符合本合同第八条的约定,经双方协商一致并签订书面变更协议。11.3合同解除条件合同解除应符合本合同约定或法律规定的解除条件。任何一方提出解除合同的,应提前30天以书面形式通知对方。第十二条合同的履行与验收12.1合同履行期限乙方应按照本合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工期延误的,乙方应提前14天通知甲方,并经甲方同意。12.2工程验收工程竣工后,乙方应按照合同约定的验收标准与程序向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后14天内组织验收。12.3验收标准与程序工程验收标准与程序详见附件七。12.4验收争议处理如甲方对工程验收结果有异议,应在验收结束后14天内向乙方提出,并提供书面理由。双方应按照本合同第十条的约定解决争议。第十三条合同的附则与附件13.1合同附则本合同附件为本合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。13.2附件清单附件清单详见附件八。13.3附件效力附件的修改、补充、删除均须双方协商一致并书面确认。第十四条其他约定14.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。14.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,遭受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。14.3第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程概况详细描述工程名称、工程规模、工程类型、工程地点等信息。附件二:工程内容详细列出工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。附件三:工程量清单列出工程所需的全部材料、工程量、材料数量、单价等信息。附件四:支付方式详细说明甲方分阶段支付合同价款的具体方式。附件五:合同价款调整详细说明合同价款的调整方式,包括实际完成的工程量及设计变更情况。附件六:违约赔偿金计算方式详细说明违约赔偿金的计算方式及依据。附件七:工程验收标准与程序详细列出工程验收的标准、程序以及验收结果的争议处理方式。附件八:附件清单列出所有附件的名称、数量、质量要求等信息。说明二:违约行为及责任认定:甲方违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付价款,应支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方应在工程进度达到50%时支付50%的合同价款,如甲方延迟支付,则应支付违约金,并赔偿乙方因延迟付款导致的资金成本增加等损失。2.甲方未按约定提供施工场地,应支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。示例:甲方未能在合同约定的时间内提供完整的施工场地,导致乙方无法按计划开始施工,甲方应支付违约金,并赔偿乙方因工期延误导致的工程成本增加等损失。乙方违约行为及责任认定:1.乙方未按约定时间完成工程,应支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方应在合同约定的工期内完成工程,如乙方延迟完成,则应支付违约金,并赔偿甲方因工期延误导致的无法按时投入使用等损失。2.乙方未按约定质量标准完成工程,应支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行整改,如乙方未在规定时间内整改到位,则应支付违约金,并赔偿甲方因工程质量问题导致的后续维修费用等损失。丙方违约行为及责任认定:1.丙方未按约定时间提供材料,应支付违约金,并赔偿甲方、乙方因此造成的损失。示例:丙方未能在合同约定的时间内提供约定的材料,导致工程无法正常进行,丙方应支付违约金,并赔偿甲方、乙方因材料延误导致的工程成本增加等损失。2.丙方提供的材料不符合合同约定的质量标准,应支付违约金,并赔偿甲方、乙方因此造成的损失。示例:丙方提供的材料质量不符合合同约定的质量标准,导致工程质量问题,丙方应支付违约金,并赔偿甲方、乙方因材料质量问题导致的后续维修费用等损失。说明三:法律名词及解释:1.合同:指本合同及附件,是双方约定权利义务的书面文件。2.甲方:指合同中委托乙方建设的工程的一方。3.乙方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论