2024版建设工程劳务分包框架协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程劳务分包框架协议本合同目录一览第一条劳务分包范围及内容1.1工程概况1.2劳务分包工作内容1.3分包工程的划分和责任区域第二条劳务分包方的义务与责任2.1分包方的义务2.2分包方的责任2.3分包方的权利第三条工程质量与验收3.1工程质量标准3.2工程验收程序3.3质量问题处理第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误责任4.3提前完成工程的奖励第五条劳务报酬及支付方式5.1劳务报酬计算方式5.2支付时间和支付方式5.3劳务报酬的调整第六条安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求第七条违约责任7.1分包方的违约行为7.2发包方的违约行为7.3违约责任的处理方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁程序8.3法律适用第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更和解除的程序第十条保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3泄露保密信息的处理第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性12.3附件的变更和解除第十三条其他约定13.1技术支持和培训13.2信息与沟通13.3其他事项第十四条双方签字盖章14.1合同签字盖章程序14.2合同份数与保管14.3合同的生效时间第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1工程概况本合同项下的建设工程劳务分包项目，主要包括：（此处列举工程概况，如工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等）。1.2劳务分包工作内容分包方应按照合同约定，完成如下工作内容：（此处列举分包方应完成的具体工作内容）。1.3分包工程的划分和责任区域分包方应按照发包方的要求，对分包工程进行合理划分，明确责任区域，并确保分包工程的顺利进行。第二条劳务分包方的义务与责任2.1分包方的义务（1）分包方应按照合同约定，按时完成分包工程，确保工程质量符合相关标准。（2）分包方应严格按照国家及地方法律法规、工程设计文件和施工标准的要求，组织施工。（3）分包方应对分包工程的安全生产负全责，确保施工过程中的安全生产。（4）分包方应做好环境保护工作，遵守施工现场的环保规定。2.2分包方的责任（1）分包方应对分包工程的质量问题承担责任，确保工程质量合格。（2）分包方应对分包工程的安全生产事故承担责任，确保施工现场的安全。（3）分包方应对分包工程的环境污染问题承担责任，确保施工现场的环境符合要求。2.3分包方的权利（1）分包方有权按照合同约定，获得劳务报酬。（2）分包方有权对分包工程的设计、施工等方面提出建议和意见。（3）分包方在履行合同过程中，有权享受国家规定的劳动保护待遇。第三条工程质量与验收3.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家及地方法律法规、工程设计文件和施工标准的要求。3.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由分包方组织，最终验收由发包方组织。验收不合格的工程，分包方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。3.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，分包方应负责修复，并承担修复费用。如因发包方原因导致质量问题，分包方有权要求发包方承担相应责任。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划分包方应根据工程概况和施工条件，制定合理的工程进度计划，并报发包方备案。4.2工期延误责任分包方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。如非分包方原因导致工期延误，双方可协商解决。4.3提前完成工程的奖励分包方如提前完成分包工程，发包方可视情况给予奖励。第五条劳务报酬及支付方式5.1劳务报酬计算方式劳务报酬根据分包工程的数量、质量和施工周期等因素，按照合同约定进行计算。5.2支付时间和支付方式劳务报酬的支付时间及方式，按照合同约定的付款条款执行。5.3劳务报酬的调整如因市场行情变化、政策调整等原因，影响劳务报酬的计算，双方可按照合同约定的调整机制进行调整。第六条安全生产与环境保护6.1安全生产责任分包方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，加强施工现场的安全生产管理，确保施工安全。6.2安全生产措施分包方应制定并落实施工现场的安全生产措施，包括安全防护、消防、卫生等方面。6.3环境保护要求分包方应遵守国家及地方的环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护。第七条违约责任7.1分包方的违约行为分包方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。7.2发包方的违约行为发包方如违反合同约定，导致分包方无法正常履行合同，应承担相应责任。7.3违约责任的处理方式双方应按照合同约定的违约责任处理方式，解决违约问题。如合同中未约定，双方可协商解决。第八条争议解决8.1争议解决方式（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。8.2仲裁程序如选择仲裁解决争议，双方应共同选定一家仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。8.3法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更和解除的程序合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于：办理工程验收、结算、移交等事宜。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均应予以保密。10.2保密义务双方应对保密内容承担保密义务，不得向第三方泄露。10.3泄露保密信息的处理如一方泄露了对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）分包工程全部完成，并通过验收；（2）双方协商一致终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。第十二条合同的附件12.1附件清单合同附件包括：（列举附件名称，如设计图纸、施工方案等）。12.2附件的有效性附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.3附件的变更和解除附件的变更和解除，需双方协商一致，并签订书面协议。第十三条其他约定13.1技术支持和培训发包方应提供必要的技术支持和培训，协助分包方完成分包工程。13.2信息与沟通双方应保持密切的信息沟通和协调，确保分包工程的顺利进行。13.3其他事项（1）合同履行过程中的税务、规费等费用，按照国家及地方政策执行。（2）双方应遵守国家及地方的法律法规，合法经营。（3）合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条双方签字盖章14.1合同签字盖章程序本合同一式肆份，双方各执壹份，具有同等法律效力。14.2合同份数与保管双方应妥善保管合同副本，不得随意泄露或转让给第三方。14.3合同的生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件列表如下：1.设计图纸：包括工程的整体设计图、详图、立面图、剖面图等，用于指导分包方的施工。2.施工方案：详细描述分包工程的施工步骤、工艺流程、施工方法等。3.施工规范：包括国家及地方的相关施工规范、标准，用于规范分包方的施工行为。4.工程量清单：详细列出分包工程的所有工程量，用于计算劳务报酬。5.材料清单：列出分包工程所需的所有材料名称、规格、数量等信息。6.安全防护措施：包括施工现场的安全防护设施、安全标志、安全防护措施等。7.环境保护措施：包括施工现场的环境保护措施、环保设施等。8.工程验收标准：明确分包工程验收的标准和条件。9.支付凭证：包括劳务报酬的支付凭证、进度款的支付凭证等。10.变更协议：如有合同变更，需附上变更协议。附件的详细要求和说明：1.设计图纸：应由发包方提供，并确保图纸的准确性和完整性。分包方应根据设计图纸进行施工。2.施工方案：应由分包方根据设计图纸制定，并报发包方备案。施工方案应包括施工工艺、施工进度计划等。3.施工规范：分包方应严格遵守国家及地方的施工规范和标准，确保施工质量。4.工程量清单：应由分包方根据设计图纸和施工方案制定，并报发包方备案。工程量清单应详细列出所有工程量，包括材料、人工等。5.材料清单：应由分包方根据工程量清单和施工方案制定，并报发包方备案。材料清单应包括材料名称、规格、数量等信息。6.安全防护措施：分包方应制定施工现场的安全防护措施，并报发包方备案。安全防护措施应包括安全防护设施、安全标志等。7.环境保护措施：分包方应制定施工现场的环境保护措施，并报发包方备案。环境保护措施应包括环保设施、环保措施等。8.工程验收标准：应由发包方提供，并明确分包工程验收的标准和条件。9.支付凭证：应由分包方提供，包括劳务报酬的支付凭证、进度款的支付凭证等。10.变更协议：如有合同变更，需附上变更协议，并明确变更的内容和影响。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定如下：1.分包方未按照设计图纸、施工方案施工，导致工程质量不符合要求的，应承担修复费用，并支付违约金。示例说明：如果分包方在施工过程中，未按照设计图纸要求进行施工，导致工程质量出现问题，分包方需自行承担修复费用，并支付违约金。2.分包方未按照合同约定的工期完成工程的，应承担违约金。示例说明：如果分包方未能在合同约定的工期内完成工程，分包方需支付违约金。3.分包方未按照合同约定支付劳务报酬的，应承担违约责任。示例说明：如果分包方未能在合同约定的时间内支付劳务报酬，分包方需承担违约责任。4.发包方未按照合同约定支付进度款的，应承担违约责任。示例说明：如果发包方未能在合同约定的时间内支付进度款，发包方需承担违约责任。5.发包方未按照合同约定提供设计图纸