二零二五年度生态公园景观塑石假山施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度生态公园景观塑石假山施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址2.项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸4.2技术规范5.施工进度安排5.1施工计划5.2施工节点6.材料供应与设备要求6.1材料供应6.2设备要求7.施工质量标准7.1质量标准7.2质量检测8.施工安全与环保8.1施工安全8.2环保要求9.合同价款与支付方式9.1合同价款9.2支付方式10.合同工期与延期处理10.1合同工期10.2工期延期处理11.风险承担与保险11.1风险承担11.2保险要求12.合同解除与终止12.1合同解除12.2合同终止13.违约责任与争议解决13.1违约责任13.2争议解决14.合同附件与补充条款14.1合同附件14.2补充条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：生态公园管理有限责任公司乙方：园林建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方地址甲方地址：市区路号乙方地址：市区路号2.项目背景与目标2.1项目背景本合同项目为生态公园景观塑石假山施工项目，旨在提升公园景观品质，满足游客休闲娱乐需求。2.2项目目标确保工程按期完成，达到设计要求，工程质量合格，景观效果美观。3.工程范围与内容3.1工程范围本工程包括塑石假山主体结构、绿化种植、配套设施安装等。3.2工程内容1.塑石假山主体结构施工，包括基础、山体、山石、植被等；2.绿化种植，包括乔木、灌木、地被植物等；3.配套设施安装，包括照明、座椅、垃圾桶等。4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸本工程采用甲方提供的施工图纸，乙方应严格按照图纸要求进行施工。4.2技术规范施工过程中应遵守国家相关技术规范和行业标准。5.施工进度安排5.1施工计划本工程计划于2025年3月1日开始施工，2025年9月30日竣工。5.2施工节点1.2025年3月1日2025年3月31日：完成基础施工；2.2025年4月1日2025年5月31日：完成山体、山石、植被施工；3.2025年6月1日2025年7月31日：完成配套设施安装；4.2025年8月1日2025年9月30日：完成工程验收。6.材料供应与设备要求6.1材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料，包括塑石、山石、苗木、配套设施等。6.2设备要求乙方应配备足够的施工设备，确保施工顺利进行。8.施工质量标准8.1质量标准本工程的质量标准应符合国家现行相关施工质量验收规范和标准，具体要求如下：塑石假山结构稳固，无裂缝、变形等质量问题；绿化植物生长良好，成活率不低于95%；配套设施安装牢固，功能正常；工程表面平整，无明显瑕疵；工程外观与设计图纸相符，达到预期景观效果。8.2质量检测乙方应在施工过程中进行自检，并对关键工序进行抽检，确保工程质量。甲方有权对工程进行监督抽检，检测费用由责任方承担。9.施工安全与环保9.1施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定施工安全措施，确保施工人员的人身安全。施工现场设置安全警示标志；施工人员必须佩戴安全帽、系好安全带；定期进行安全教育培训；施工机械操作人员须持证上岗。9.2环保要求乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。施工现场垃圾及时清理，分类处理；施工过程中减少粉尘、噪音污染；采取有效措施防止水土流失。10.合同价款与支付方式10.1合同价款本合同总价款为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。10.2支付方式1.合同签订后5个工作日内，乙方提交银行收款账号，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；2.施工进度达到合同约定节点时，甲方支付已完工程量的80%；3.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的20%；4.任何一方违约，应按合同约定承担违约责任，支付违约金。11.合同工期与延期处理11.1合同工期本合同工期为180天，自合同签订之日起计算。11.2工期延期处理如因不可抗力或其他甲方原因导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并共同协商工期延期事宜。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任。12.风险承担与保险12.1风险承担本合同的风险承担原则为：因不可抗力导致的损失由双方各自承担，因一方责任导致的损失由责任方承担。12.2保险要求乙方应为本工程购买施工人员意外伤害保险，并承担相应的保险费用。13.合同解除与终止13.1合同解除在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。13.2合同终止合同因下列原因终止：合同约定的工期已满，工程已竣工验收合格；合同双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行。14.合同附件与补充条款14.1合同附件施工图纸；技术规范；甲方提供的其他相关资料。14.2补充条款本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除合同双方外的其他参与方，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入原因甲方或乙方需要专业第三方提供技术或管理支持；需要第三方进行工程质量监督或检测；需要第三方提供资金或融资服务；需要第三方进行合同履行过程中的协调和调解。15.3第三方介入程序双方协商确定第三方介入的具体事项和范围；甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务；第三方介入后，应将相关协议及工作内容通报对方。16.甲乙方责任增加条款16.1甲方责任甲方应确保第三方介入的合法性和合规性；甲方应向第三方提供必要的资料和条件，以便其履行职责；甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同要求执行。16.2乙方责任乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和协助；乙方应遵守第三方提出的合理要求，确保施工质量；乙方应向第三方提供施工过程中的数据和信息。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行合同职责而产生的责任，其赔偿金额不得超过合同总价款的某一比例。17.2责任限额比例本合同中，第三方责任限额比例为10%，即第三方因履行合同职责而产生的责任，其赔偿金额不超过合同总价款的10%。17.3责任限额适用范围第三方因自身原因导致的工程延误或质量问题；第三方因违反合同约定或操作不当导致的损失；第三方在履行合同过程中产生的其他责任。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方是委托方，第三方是受托方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为服务关系，乙方是服务接受方，第三方是服务提供方。18.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方的关系为独立第三方关系，第三方不参与合同双方的直接利益分配，其职责仅限于合同约定的范围内。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序若因第三方介入导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订书面合同变更协议。19.2合同变更生效合同变更协议签订后，双方应按照变更后的合同内容履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：提供完整、清晰的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等。附件说明：施工图纸是工程实施的依据，必须确保图纸的准确性和完整性。2.技术规范详细要求：列出国家现行相关技术规范和行业标准，包括材料、施工工艺、质量标准等。附件说明：技术规范是保证工程质量的重要依据，必须严格遵守。3.材料清单详细要求：详细列出工程所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。附件说明：材料清单是材料采购和管理的依据，确保材料的质量和供应。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、人员安排、安全措施、环保措施等。附件说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，确保施工有序进行。5.施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程范围、合同价款、工期、付款方式等。附件说明：施工合同是双方权利义务的依据，确保合同条款的明确和执行。6.验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。附件说明：验收报告是工程完工的证明，确保工程质量的达标。7.质量检测报告详细要求：包括质量检测的时间、地点、检测项目、检测结果等信息。附件说明：质量检测报告是工程质量的重要证明，确保工程质量符合标准。8.安全生产记录详细要求：包括安全生产会议记录、安全检查记录、事故报告等。附件说明：安全生产记录是安全生产管理的重要依据，确保施工安全。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约：未按时支付合同价款；未按时提供施工图纸和资料；未经乙方同意擅自变更工程范围或工期。乙方违约：未按时完成工程；施工质量不符合合同要求；未经甲方同意擅自变更工程范围或工期。2.责任认定标准甲方违约责任：未按时支付合同价款，每逾期一日，应支付合同价款的千分之五作为违约金；未按时提供施工图纸和资料，每逾期一日，应支付乙方合同价款的千分之一作为违约金；未经乙方同意擅自变更工程范围或工期，应赔偿乙方因此造成的损失。乙方违约责任：未按时完成工程，每逾期一日，应支付甲方合同价款的千分之五作为违约金；施工质量不符合合同要求，乙方应无条件返工，直至符合要求，并承担由此产生的费用；未经甲方同意擅自变更工程范围或工期，应赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：甲方未按时支付合同价款，逾期10天，应支付合同价款的千分之五，即合同价款的0.5%作为违约金。乙方施工质量不符合合同要求，导致返工，返工费用为人民币壹万元，乙方应承担此费用。全文完。二零二五年度生态公园景观塑石假山施工合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同签订地点1.6合同签订方式1.7合同目的1.8合同背景1.9合同依据1.10合同附件第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目设计标准2.6项目施工标准2.7项目投资估算2.8项目进度安排2.9项目质量要求2.10项目安全要求第三章施工单位资质及责任3.1施工单位资质3.2施工单位责任3.3施工单位人员配备3.4施工单位设备配置3.5施工单位质量保证措施3.6施工单位安全保证措施3.7施工单位环境保护措施3.8施工单位进度保证措施3.9施工单位合同履行责任第四章设计单位资质及责任4.1设计单位资质4.2设计单位责任4.3设计单位人员配备4.4设计单位设备配置4.5设计单位质量保证措施4.6设计单位进度保证措施4.7设计单位合同履行责任第五章合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式5.2合同价款总额5.3合同价款调整方式5.4预付款支付5.5进度款支付5.6结算款支付5.7逾期付款责任5.8付款方式变更5.9付款凭证5.10付款纠纷解决第六章施工进度及工期6.1施工进度计划6.2施工工期6.3施工进度调整6.4施工延误责任6.5施工工期延误处理6.6施工进度报告6.7施工进度验收第七章施工质量及验收7.1施工质量标准7.2施工质量保证措施7.3施工质量验收程序7.4施工质量验收标准7.5施工质量纠纷解决7.6施工质量保修7.7施工质量验收报告第八章安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产教育培训8.4安全生产检查8.5安全生产事故处理8.6文明施工要求8.7文明施工措施8.8文明施工检查第九章环境保护及文明施工9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境监测9.4环境污染事故处理9.5环境保护验收9.6环境保护报告第十章合同变更及解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序10.5合同变更及解除的效力10.6合同变更及解除的补偿10.7合同变更及解除的争议解决第十一章违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任免除11.5违约责任争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用12.5争议解决期限第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序13.5合同解除及终止的效力13.6合同解除及终止的补偿13.7合同解除及终止的争议解决第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：施工组织设计14.4附件四：质量保证措施14.5附件五：安全保证措施14.6附件六：环境保护措施14.7附件七：合同签订证明文件14.8附件八：其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称：二零二五年度生态公园景观塑石假山施工合同1.2合同双方：1.2.1甲方：生态公园管理单位1.2.2乙方：施工建设单位1.3合同签订日期：2025年X月X日1.4合同有效期：自合同签订之日起至2025年X月X日1.5合同签订地点：生态公园管理单位办公室1.6合同签订方式：书面形式1.7合同目的：明确甲乙双方在生态公园景观塑石假山施工过程中的权利、义务和责任1.8合同背景：为提升生态公园景观品质，甲方决定建设景观塑石假山，现委托乙方进行施工1.9合同依据：《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规1.10合同附件：1.10.1生态公园景观塑石假山施工图纸1.10.2生态公园景观塑石假山工程量清单1.10.3生态公园景观塑石假山施工组织设计第二章项目概况2.1项目名称：生态公园景观塑石假山2.2项目地点：生态公园内2.3项目规模：占地面积X平方米，高度X米2.4项目内容：塑石假山、绿化、景观照明等2.5项目设计标准：按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工2.6项目施工标准：符合国家相关施工规范和质量标准2.7项目投资估算：人民币X万元2.8项目进度安排：施工周期为X个月2.9项目质量要求：确保工程质量达到设计要求和规范标准2.10项目安全要求：严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全第三章施工单位资质及责任3.1施工单位资质：乙方具备相应的施工资质证书3.2施工单位责任：按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全和进度3.3施工单位人员配备：配备具备相应专业技能的施工人员3.4施工单位设备配置：提供符合施工要求的机械设备3.5施工单位质量保证措施：建立健全质量管理体系，确保施工质量3.6施工单位安全保证措施：建立健全安全生产管理体系，确保施工安全3.7施工单位环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的影响3.8施工单位进度保证措施：制定合理的施工进度计划，确保工程按时完成3.9施工单位合同履行责任：严格按照合同约定履行合同义务第四章设计单位资质及责任4.1设计单位资质：设计单位具备相应的工程设计资质证书4.2设计单位责任：按照甲方要求提供设计图纸和设计文件4.3设计单位人员配备：配备具备相应专业技能的设计人员4.4设计单位设备配置：提供符合设计要求的设备4.5设计单位质量保证措施：确保设计质量满足施工要求4.6设计单位进度保证措施：按时完成设计任务，配合施工进度4.7设计单位合同履行责任：按照合同约定履行设计义务第五章合同价款及支付方式5.1合同价款确定方式：按工程量清单和施工图纸计算5.2合同价款总额：人民币X万元5.3合同价款调整方式：根据市场价格波动和施工实际情况进行调整5.4预付款支付：合同签订后X天内支付合同价款的X%5.5进度款支付：按月进度支付合同价款的X%5.6结算款支付：工程完工后X天内支付合同价款的X%5.7逾期付款责任：逾期付款按日利率X%支付滞纳金5.8付款方式变更：经双方协商一致，可变更付款方式5.9付款凭证：乙方提供合法有效的发票和收据5.10付款纠纷解决：通过协商或仲裁方式解决付款纠纷第六章施工进度及工期6.1施工进度计划：详见附件三：施工组织设计6.2施工工期：X个月6.3施工进度调整：因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误，经双方协商一致可调整工期6.4施工延误责任：因乙方原因导致施工进度延误，乙方承担相应责任6.5施工工期延误处理：乙方应采取有效措施加快施工进度，确保工程按时完成6.6施工进度报告：乙方每月向甲方提交施工进度报告6.7施工进度验收：施工进度达到约定节点时，由甲方组织验收第七章施工质量及验收7.1施工质量标准：符合国家相关施工规范和质量标准7.2施工质量保证措施：建立健全质量管理体系，严格执行施工规范和质量标准7.3施工质量验收程序：按照国家相关法律法规和合同约定进行验收7.4施工质量验收标准：符合设计要求和规范标准7.5施工质量纠纷解决：通过协商或仲裁方式解决质量纠纷7.6施工质量保修：按照国家相关法律法规和合同约定提供保修服务7.7施工质量验收报告：施工质量验收合格后，乙方向甲方提交验收报告第八章安全生产及文明施工8.1安全生产责任：乙方负责施工现场的安全生产，确保施工人员的人身安全和工程安全8.2安全生产措施：制定安全生产方案，进行安全教育培训，设置安全警示标志，定期进行安全检查8.3安全生产教育培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识8.4安全生产检查：定期进行安全生产检查，发现问题及时整改8.5安全生产事故处理：发生安全生产事故时，乙方应立即采取措施，并按照规定报告甲方8.6文明施工要求：保持施工现场整洁，遵守施工现场管理制度，尊重当地风俗习惯8.7文明施工措施：设置文明施工标志，规范施工行为，减少施工对周边环境的影响8.8文明施工检查：定期进行文明施工检查，确保文明施工要求得到落实第九章环境保护及文明施工9.1环境保护责任：乙方负责施工现场的环境保护工作9.2环境保护措施：采取有效措施，减少施工对环境的污染9.3环境监测：定期进行环境监测，确保符合环保要求9.4环境污染事故处理：发生环境污染事故时，乙方应立即采取措施，并按照规定报告甲方9.5环境保护验收：工程完工后，乙方应配合甲方进行环境保护验收9.6环境保护报告：定期向甲方提交环境保护报告第十章合同变更及解除10.1合同变更条件：因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因需要变更合同10.2合同变更程序：经双方协商一致，签订变更协议10.3合同解除条件：因甲方原因或乙方严重违约导致合同无法履行10.4合同解除程序：经双方协商一致，签订解除协议10.5合同变更及解除的效力：变更或解除协议生效后，原合同相应条款失效10.6合同变更及解除的补偿：根据实际情况，双方协商确定补偿方案10.7合同变更及解除的争议解决：通过协商或仲裁方式解决争议第十一章违约责任11.1违约情形：乙方未按合同约定完成施工任务、未按时支付工程款、未履行安全生产责任等11.2违约责任承担：乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等11.3违约责任赔偿：赔偿金额根据实际情况确定11.4违约责任免除：因不可抗力等原因导致违约，经双方协商可免除部分或全部责任11.5违约责任争议解决：通过协商或仲裁方式解决违约责任争议第十二章争议解决12.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决机构：协商一致选择的仲裁机构或法院12.3争议解决程序：按照所选争议解决机构的程序进行12.4争议解决费用：由责任方承担12.5争议解决期限：自争议发生之日起X个月内解决第十三章合同解除及终止13.1合同解除条件：因不可抗力、甲方原因或乙方严重违约导致合同无法履行13.2合同解除程序：经双方协商一致，签订解除协议13.3合同终止条件：合同约定的期限届满或双方协商一致终止合同13.4合同终止程序：签订终止协议13.5合同解除及终止的效力：合同解除或终止后，双方权利义务终止13.6合同解除及终止的补偿：根据实际情况，双方协商确定补偿方案13.7合同解除及终止的争议解决：通过协商或仲裁方式解决争议第十四章合同附件14.1附件一：生态公园景观塑石假山施工图纸14.2附件二：生态公园景观塑石假山工程量清单14.3附件三：生态公园景观塑石假山施工组织设计14.4附件四：生态公园景观塑石假山质量保证措施14.5附件五：生态公园景观塑石假山安全保证措施14.6附件六：生态公园景观塑石假山环境保护措施14.7附件七：合同签订证明文件14.8附件八：其他相关文件甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：___________________________签订地点：___________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定监理单位1.1.1甲方有权指定监理单位对施工过程进行监督和管理。1.1.2监理单位应具备相应的资质和经验，确保施工质量、安全和进度。1.1.3监理单位应按照国家相关法律法规和合同约定，对施工过程进行全面监督。1.2甲方提供设计变更通知1.2.1在施工过程中，如需对设计进行变更，甲方应及时向乙方发出书面设计变更通知。1.2.2乙方应根据设计变更通知，调整施工方案，并报监理单位审批。1.2.3设计变更通知的发出和实施，不影响合同总价款的调整。1.3甲方提供施工场地1.3.1甲方应按照合同约定，及时提供施工场地，并确保场地符合施工要求。1.3.2甲方应负责协调施工场地内的其他设施和人员，确保施工顺利进行。1.4甲方提供相关资料1.4.1甲方应向乙方提供施工所需的图纸、技术资料、规范标准等相关资料。1.4.2乙方应根据甲方提供的资料，进行施工准备和施工组织。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方自行选择监理单位2.1.1乙方有权自行选择监理单位对施工过程进行监督和管理。2.1.2监理单位应具备相应的资质和经验，确保施工质量、安全和进度。2.1.3乙方应与监理单位签订监理合同，明确双方的权利和义务。2.2乙方提出设计变更申请2.2.1在施工过程中，如需对设计进行变更，乙方应向甲方提出书面设计变更申请。2.2.2甲方应在收到设计变更申请后X天内回复乙方，同意或不同意设计变更。2.2.3设计变更申请的提出和回复，不影响合同总价款的调整。2.3乙方负责施工场地准备2.3.1乙方应负责施工场地的准备工作，包括场地平整、围挡设置等。2.3.2乙方应确保施工场地符合施工要求，并负责协调施工场地内的其他设施和人员。2.4乙方负责提供相关资料2.4.1乙方应向甲方提供施工所需的图纸、技术资料、规范标准等相关资料。2.4.2甲方应根据乙方提供的资料，进行施工准备和施工组织。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介的介入3.1.1当合同执行过程中出现争议时，双方可邀请第三方中介进行调解。3.1.2第三方中介应具备中立、公正的立场，并对争议进行公正的调解。3.2第三方中介的费用3.2.1第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。3.2.2第三方中介的费用由争议方承担，或由双方共同承担。3.3第三方中介的权限3.3.1第三方中介有权查阅合同文件、施工图纸、技术资料等，以了解争议情况。3.3.2第三方中介有权提出调解建议，但最终决定权仍属于双方。3.4第三方中介的调解结果3.4.1第三方中介的调解结果为双方自愿接受，具有法律效力。3.4.2双方应遵守调解结果，不得擅自变更或违反。附加条款及说明结束。附件及其他补充说明一、附件列表：1.生态公园景观塑石假山施工图纸2.生态公园景观塑石假山工程量清单3.生态公园景观塑石假山施工组织设计4.生态公园景观塑石假山质量保证措施5.生态公园景观塑石假山安全保证措施6.生态公园景观塑石假山环境保护措施7.合同签订证明文件8.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务。认定：经甲方或监理单位确认，乙方未按施工进度计划完成工程量，或工程质量不符合合同约定。2.违约行为：乙方未按时支付工程款。认定：乙方未按合同约定的付款方式和时间支付工程款。3.违约行为：乙方未履行安全生产责任。认定：发生安全生产事故，经调查确认，乙方未采取有效措施，导致事故发生。4.违约行为：甲方未按合同约定提供设计变更通知。认定：甲方未在施工过程中及时向乙方提供设计变更通知，导致施工延误或质量不符合要求。5.违约行为：甲方未按合同约定提供施工场地。认定：甲方未按合同约定时间提供符合施工要求的施工场地，导致施工延误。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.建设工程质量管理条例：规范建设工程质量，加强建设工程质量管理，保护人民生命财产安全。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.仲裁：指双方当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人因民事权益争议，向人民法院提起诉讼，请求法院作出裁判的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：乙方应及时向甲方提出设计变更申请，甲方应在X天内回复乙方，同意或不同意设计变更。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，并向甲方和监理单位报告，必要时进行返工。3.问题：施工过程中出现安全生产事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门，进行事故调查和处理。五、所有应用场景：1.生态公园景观塑石假山施工项目。2.建设工程项目中涉及景观塑石假山的施工。3.需要第三方中介进行争议调解的建设工程项目。全文完。二零二五年度生态公园景观塑石假山施工合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设方）：1.2乙方（施工单位）：1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的随着我国生态环境建设的不断推进，生态公园景观塑石假山作为提升公园景观质量的重要手段，日益受到重视。为满足公园景观需求，甲方决定建设一座具有独特风格的生态公园景观塑石假山。乙方具备丰富的施工经验和专业技术，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）生态公园：指以生态保护、休闲娱乐、科普教育等功能为主的公园；（2）景观塑石假山：指采用塑石材料制作的具有山体形态的景观构造物；（3）施工质量：指工程实体的质量符合国家相关标准和设计要求；（4）施工进度：指工程实体的施工进度符合合同约定的时间要求。3.2关键词解释（1）甲方：指在本合同中承担建设方角色的单位或个人；（2）乙方：指在本合同中承担施工单位角色的单位或个人；（3）工程量：指本合同约定的景观塑石假山施工量；（4）工期：指本合同约定的景观塑石假山施工期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成景观塑石假山施工；（2）甲方有权对施工质量进行监督检查；（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款；（4）甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；（2）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成景观塑石假山施工；（3）乙方应按照甲方要求提供施工图纸、技术资料等；（4）乙方应确保施工过程中的安全生产。五、履行条件5.1合同履行时间本合同约定的景观塑石假山施工期限为：____年____月____日至____年____月____日。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料等，按照合同约定的质量、进度、安全等要求，完成景观塑石假山施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，乙方完成景观塑石假山施工；（2）合同约定的其他终止条件。6.3终止程序（1）合同终止前，乙方应向甲方提交施工完成情况报告；（2）合同终止后，双方应按照约定进行结算。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照约定将施工场地清理干净；（2）合同终止后，双方应按照约定处理合同约定的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程直接费用：包括材料费、人工费、机械使用费等；（2）设计费用：包括景观设计、施工图设计等费用；（3）管理费用：包括施工管理、监理、质量检测等费用；（4）其他费用：包括合同签订费、税费、保险费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在____个工作日内支付合同总价的____%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方应在____个工作日内支付已完工程量的____%作为进度款；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余合同总价的____%作为竣工结算款；（4）质保金：工程竣工验收合格后，甲方应在____个工作日内支付合同总价的____%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方应无息退还质保金。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内；（2）进度款：工程进度达到约定节点后____个工作日内；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内；（4）质保金：工程竣工验收合格后____个工作日内。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应将款项汇入乙方指定的账户；（2）乙方收到款项后，应在____个工作日内出具收款凭证；（3）若甲方未按时支付费用，应向乙方支付____%的滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付____%的滞纳金；（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的修复责任；（3）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金和赔偿金额的具体计算方法，按照合同约定执行；（2）违约金和赔偿金应以人民币支付。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同的内容；（2）甲方提供的施工图纸、技术资料等；（3）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年。9.3保密履行方式（1）双方应严格遵守保密条款，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）双方在合同履行过程中，应采取必要措施保护保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、恐怖袭击等社会异常事件；（3）政府政策调整、法律法规变更等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应根据实际情况协商解决；（3）因不可抗力导致的损失，双方应根据各自责任承担相应的赔偿责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）战争、动乱等社会异常事件；（3）政府政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密等特殊情况的；（2）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对景观塑石假山施工过程中的监督权和验收权；（2）乙方保留对施工过程中发现的设计问题提出修改建议的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在工程验收合格后，对景观塑石假山进行维护保养的权利；（2）乙方保留在工程验收合格后，对施工过程中产生的资料和成果的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有与原合同同等的法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应提供必要的施工条件，包括施工图纸、技术资料等；（2）乙方应按照甲方要求，及时完成施工任务。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会，沟通施工进度和质量；（2）及时解决施工过程中出现的问题；（3）共同制定施工方案和应急预案。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于景观塑石假山施工的完整协议，任何与合同内容相冲突的协议或承诺均无效。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（建设方）：（签字）____________________（盖章）____________________日期：____________________乙方（施工单位）：（签字）____________________（盖章）____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.生态公园景观塑石假山施工图纸及设计文件；2.甲方提供的施工场地相关资料；3.乙方提交的施工组织设计和施工方案；4.双方签订的保密协议；5.工程进度报告；6.施工质量检测报告；7.工程结算书；8.不可抗力事件证明材料；9.其他双方约定的附件。二、违