2024版窗户安装工程协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版窗户安装工程协议本合同目录一览1.1工程概述1.2工程地点1.3工程规模1.4工程期限1.5工程质量标准2.1施工单位资质2.2施工单位责任2.3施工单位权利3.1材料供应3.2材料质量要求3.3材料验收3.4材料保管4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工安全措施4.4施工环境保护5.1施工费用5.2费用支付方式5.3费用结算6.1工程验收6.2验收标准6.3验收程序6.4验收争议解决7.1工程保修7.2保修范围7.3保修期限7.4保修责任8.1违约责任8.2违约情形8.3违约处理9.1争议解决9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.1合同生效与解除10.2合同生效条件10.3合同解除条件11.1合同变更11.2变更程序11.3变更内容12.1合同解除12.2解除条件12.3解除程序13.1合同终止13.2终止条件13.3终止程序14.1合同附件14.2附件内容14.3附件效力第一部分：合同如下：1.1工程概述本合同涉及的窗户安装工程，包括但不限于铝合金窗户、塑钢窗户的安装，具体工程内容详见附件一《工程量清单》。1.2工程地点本工程地点位于（详细地址），包括（具体楼栋或区域）。1.3工程规模本工程规模为（总面积），包括（具体数量）扇窗户的安装。1.4工程期限本工程自合同签订之日起，预计施工工期为（月数）个月。1.5工程质量标准本工程质量应符合国家相关质量标准，具体要求详见附件二《工程质量标准》。2.1施工单位资质施工单位应具备国家规定的相关施工资质，并提供资质证书复印件。2.2施工单位责任施工单位负责按照合同约定完成窗户安装工程，确保工程质量和安全。2.3施工单位权利施工单位有权要求业主提供必要的工作条件，包括但不限于施工场地、水电供应等。3.1材料供应施工单位负责材料的采购和供应，材料品牌、规格、型号等详见附件三《材料清单》。3.2材料质量要求所使用材料必须符合国家质量标准，并有合格证明文件。3.3材料验收材料进场后，双方应共同进行验收，验收合格后方可投入使用。3.4材料保管材料应妥善保管，避免损坏或丢失。4.1施工方案施工单位应制定详细的施工方案，包括施工顺序、工艺流程、安全措施等。4.2施工进度计划施工进度计划应明确各阶段的工作内容和完成时间，并报业主备案。4.3施工安全措施施工单位应采取必要的安全措施，确保施工安全，防止安全事故发生。4.4施工环境保护施工单位应遵守环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响。5.1施工费用本工程总费用为（金额），包括材料费、人工费、施工费等。5.2费用支付方式费用支付分为（阶段），具体支付时间和比例详见附件四《费用支付计划》。5.3费用结算工程完成后，双方应进行费用结算，结算依据为合同约定和实际发生费用。6.1工程验收工程完成后，业主应组织验收，验收合格后方可投入使用。6.2验收标准验收标准应符合国家相关质量标准，具体要求详见附件二《工程质量标准》。6.3验收程序验收程序应包括现场查看、资料审核、验收记录等。6.4验收争议解决验收过程中如出现争议，双方应协商解决；协商不成，可提交仲裁机构仲裁。8.1违约责任8.1.1若施工单位未能按合同约定完成工程，每延迟一天，应向业主支付（金额）的违约金。8.1.2若业主未能按时支付费用，每延迟一天，应向施工单位支付（金额）的违约金。8.1.3若任何一方违反合同规定，造成对方损失的，应承担赔偿责任。8.2违约情形8.2.1施工单位未按期完成工程；8.2.2业主未按约定支付费用；8.2.3双方未按合同规定履行其他义务。8.3违约处理8.3.1发生违约情形后，违约方应在收到违约通知之日起（天数）日内采取补救措施。8.3.2若违约方未在规定时间内采取补救措施，非违约方有权解除合同并要求赔偿。9.1争议解决9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决方式9.2.1争议解决方式为诉讼，适用中华人民共和国法律。9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.1合同生效与解除10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2本合同经双方协商一致，可解除。10.2合同生效条件10.2.1双方签字盖章；10.2.2合同内容完整、条款明确。10.3合同解除条件10.3.1一方严重违约；10.3.2因不可抗力导致合同无法履行；10.3.3双方协商一致。11.1合同变更11.1.1合同签订后，如需变更，双方应签订书面变更协议。11.2变更程序11.2.1变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的权利义务等。11.3变更内容11.3.1变更工程内容；11.3.2变更工程期限；11.3.3变更施工费用。12.1合同解除12.1.1发生合同解除条件时，解除合同的通知应以书面形式发出。12.2解除程序12.2.1解除合同的通知应明确解除原因、解除日期等。12.3解除日期12.3.1解除合同的日期以书面通知的送达日期为准。13.1合同终止13.1.1合同履行完毕；13.1.2合同解除；13.1.3合同双方协商一致终止。13.2终止条件13.2.1合同目的实现；13.2.2合同解除；13.2.3合同双方协商一致终止。13.3终止程序13.3.1合同终止的通知应以书面形式发出。14.1合同附件14.1.1附件一：工程量清单14.1.2附件二：工程质量标准14.1.3附件三：材料清单14.1.4附件四：费用支付计划第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入概述15.1.1本合同中提到的第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行合同目的而介入合同关系的个人或机构，包括但不限于中介方、监理方、检测机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体职责和提供的服务的性质确定，并在合同中明确。15.2.2第三方的责任限额应在合同签订时由甲乙双方与第三方协商确定，并形成书面协议。15.3第三方介入的条件15.3.1.1第三方具备相应的资质和能力；15.3.1.2第三方的介入不违反法律法规和合同约定；15.3.1.3第三方的介入有利于合同的履行和双方的权益保护。15.4第三方介入的职责15.4.1第三方的职责包括但不限于：15.4.1.1监督施工过程，确保工程质量；15.4.1.2协调甲乙双方的关系，促进合同的履行；15.4.1.3提供专业意见，协助解决合同履行中的问题。15.5第三方权利15.5.1.1获取必要的工作条件和信息；15.5.1.2要求甲乙双方遵守合同约定；15.5.1.3在合同范围内独立行使职权。15.6第三方义务15.6.1.1按照合同约定提供专业服务；15.6.1.2对甲乙双方的信息保密；15.6.1.3对其职责范围内的行为负责。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲乙双方的关系：15.7.1.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系；15.7.1.2第三方对甲乙双方不承担直接的法律责任，其责任限于合同约定的范围内。15.8第三方介入的程序15.8.1第三方介入的程序如下：15.8.1.1甲乙双方协商确定第三方；15.8.1.2第三方与甲乙双方签订书面协议；15.8.1.3第三方介入合同履行过程。15.9第三方介入的变更15.9.1如需变更第三方的介入，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。15.10第三方介入的终止15.10.1第三方介入的终止条件包括：15.10.1.1合同履行完毕；15.10.1.2第三方职责已完成；15.10.1.3双方协商一致终止。15.11第三方介入的争议解决15.11.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。15.11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.12第三方介入的费用15.12.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定分摊。15.12.2第三方介入的费用支付方式和时间由甲乙双方与第三方协商确定。15.13第三方介入的记录15.13.1第三方介入的记录包括：15.13.1.1第三方介入的书面协议；15.13.1.2第三方介入的工作报告；15.13.1.3第三方介入的争议解决记录等。15.14第三方介入的保密15.14.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方的信息，应予以保密，不得泄露给任何第三方。15.15第三方介入的法律法规遵守15.15.1第三方在介入过程中应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括窗户的型号、数量、面积、单价等，以及施工所需的辅助材料和工具。附件说明：此清单作为工程量和施工成本的依据，应在合同签订前由双方确认无误。2.附件二：工程质量标准详细要求：列出窗户安装工程的质量要求，如尺寸精度、密封性、安全性等。附件说明：此标准作为验收工程质量的主要依据，应在合同中明确。3.附件三：材料清单详细要求：列出所有窗户安装所需材料的品牌、型号、规格、数量等。附件说明：此清单作为材料采购和验收的依据，应在合同签订前由双方确认。4.附件四：费用支付计划详细要求：明确每个支付阶段的具体金额、支付时间、支付方式等。附件说明：此计划作为费用支付的指导文件，应在合同中详细列出。5.附件五：施工方案详细要求：包括施工进度计划、施工方法、安全措施、环境保护措施等。附件说明：此方案作为施工执行的指导文件，应在合同签订前由双方确认。6.附件六：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体职责、权利义务、费用等。附件说明：此协议作为第三方介入的依据，应在第三方介入前由甲乙双方与第三方共同签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按期完成工程；业主未按约定支付费用；第三方未按约定履行职责；双方未按合同规定履行其他义务。2.违约责任认定标准：施工单位未按期完成工程：每延迟一天，支付（金额）的违约金；业主未按约定支付费用：每延迟一天，支付（金额）的违约金；第三方未按约定履行职责：第三方应承担相应的违约责任，赔偿由此造成的损失；双方未按合同规定履行其他义务：违约方应承担相应的违约责任，赔偿由此造成的损失。3.示例说明：若施工单位未按期完成工程，导致业主方无法按预定时间入住，业主方有权要求施工单位支付每日（金额）的违约金，并有权解除合同。若业主方未按约定支付费用，施工单位有权暂停施工，并要求业主方支付滞纳金，若业主方仍不支付，施工单位有权向法院提起诉讼。全文完。2024版窗户安装工程协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程工期3.工程安装要求3.1窗户类型3.2窗户尺寸3.3安装位置3.4安装标准3.5安装材料4.工程进度安排4.1安装准备阶段4.2安装实施阶段4.3工程验收阶段5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2工程费用总额5.3工程费用支付方式5.4付款节点6.合同履行与变更6.1合同履行6.2合同变更6.3合同解除7.质量保证与售后服务7.1质量保证7.2售后服务7.3维修责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程图纸12.3附件三：质量验收标准13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方（安装方）：________1.1.2乙方（业主方）：________1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：________1.2.2乙方地址：________1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：________，联系方式：________1.3.2乙方联系人：________，联系方式：________2.工程概况2.1工程名称：2024版窗户安装工程2.2工程地点：________2.3工程内容：包括但不限于窗户的测量、定制、运输、安装及验收2.4工程规模：________2.5工程工期：自合同签订之日起________日内完成3.工程安装要求3.1窗户类型：双层中空玻璃窗3.2窗户尺寸：长________mm，宽________mm3.3安装位置：________3.4安装标准：符合国家相关安装标准和规范3.5安装材料：采用甲方提供的优质铝合金型材及玻璃4.工程进度安排4.1安装准备阶段：自合同签订之日起________日内完成4.2安装实施阶段：自安装准备阶段完成后________日内完成4.3工程验收阶段：自安装实施阶段完成后________日内完成5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成：包括但不限于窗户材料费、人工费、运输费等5.2工程费用总额：人民币________元整5.3工程费用支付方式：甲方应于合同签订后________日内支付合同总额的________%，工程验收合格后支付剩余的________%5.4付款节点：________6.合同履行与变更6.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务6.2合同变更：任何一方如需变更合同内容，应提前________天以书面形式通知对方，经双方协商一致后方可变更7.质量保证与售后服务7.1质量保证：甲方保证所提供的窗户及安装质量符合国家相关标准和规范，自安装之日起________年内免费保修7.2售后服务：甲方应提供完善的售后服务，包括但不限于保修期内的问题解决、非保修期内的维修服务等7.3维修责任：因甲方原因导致窗户及安装出现质量问题，甲方应承担相应的维修责任8.争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议，如协商不成，可提交________仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构：________仲裁委员会，仲裁规则适用________。9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合约定、未按时支付工程款等。9.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.不可抗力10.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力处理：发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失，如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同或部分解除合同。11.合同解除与终止11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件导致合同无法履行等。11.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程图纸12.3附件三：质量验收标准13.合同生效与期限13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。13.2合同期限：自合同生效之日起至工程验收合格之日止。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：本合同所称第三方，是指为合同履行提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入形式：第三方介入本合同，应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.3第三方职责：第三方应按照合作协议履行其职责，并对自身提供的服务承担相应责任。16.第三方介入的具体条款16.1中介方：中介方负责为甲乙双方提供联系和沟通服务，协助双方达成协议，中介方不参与合同履行，不对合同履行结果承担责任。16.3监理方：监理方负责对工程进度、质量、安全等进行监督检查，确保工程按合同约定进行，监理方对其监督检查结果承担责任。16.4检测方：检测方负责对工程材料、设备等进行检测，其检测结果作为工程验收的依据，检测方对其检测结果承担责任。17.第三方责任限额17.1责任限额：第三方在履行合作协议过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，其赔偿责任不得超过合作协议中约定的赔偿限额。17.2赔偿方式：第三方造成损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿，赔偿方式包括但不限于支付赔偿金、修复损失等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方：第三方与甲方之间签订合作协议，甲方应按照协议约定支付服务费用，第三方应向甲方提供约定的服务。18.2第三方与乙方：第三方与乙方之间签订合作协议，乙方应按照协议约定支付服务费用，第三方应向乙方提供约定的服务。18.3第三方与甲乙双方：第三方与甲乙双方之间无直接合同关系，第三方应通过甲乙双方提供的联系方式进行沟通和协调。19.第三方介入后的合同履行19.1合同履行：第三方介入后，甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的义务。19.2第三方报告：第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，确保甲乙双方了解工程进度和质量情况。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决：第三方介入后的争议，仍按照本合同第8条“争议解决”条款执行。21.第三方介入后的合同解除21.1合同解除：第三方介入后，如出现本合同第11条“合同解除与终止”条款中约定的解除条件，甲乙双方有权解除合同。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止：第三方介入后的合同终止，仍按照本合同第11条“合同解除与终止”条款执行。23.第三方介入后的其他约定23.1本合同第15条至第22条关于第三方介入的约定，为本合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。23.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程所需的材料、人工、机械等各项费用，并附有计量单位、数量、单价和总价等信息。工程量清单是合同履行的重要依据，应确保准确性。2.附件二：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括窗户的尺寸、样式、材料要求、安装位置等详细信息，以便于安装方进行安装工作。图纸应由专业设计师绘制，并经甲方确认。3.附件三：质量验收标准详细要求和说明：质量验收标准应明确窗户安装的质量要求，包括材料质量、安装工艺、安全性能等。验收标准应符合国家相关规范和标准，并由双方共同确认。4.附件四：第三方合作协议详细要求和说明：第三方合作协议应明确第三方提供的服务内容、服务期限、费用支付方式、责任范围等内容。合作协议应由甲乙双方与第三方共同签署。5.附件五：工程进度报告详细要求和说明：工程进度报告应定期提交，包括工程进度、已完成工作量、存在问题及解决方案等信息。报告应由安装方编制，并经甲方审核。6.附件六：工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告应在工程完工后提交，包括工程验收结果、存在问题及整改措施等信息。报告应由验收方编制，并经甲乙双方共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：1.1.1未按时支付工程款1.1.2提供的工程图纸不符合要求1.1.3未按时提供安装所需的材料1.2乙方违约行为：1.2.1未按时完成安装工作1.2.2安装质量不符合约定1.2.3未按时进行工程验收2.责任认定标准：2.1违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额根据违约情况及合同约定确定。2.2损害赔偿：违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。2.3工程延期：因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。2.4工程质量：因乙方原因导致工程不合格，乙方应负责返工或修复，直至符合约定质量要求。3.违约示例说明：3.1甲方违约示例：甲方未按时支付工程款，导致乙方资金周转困难，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期支付造成的损失。3.2乙方违约示例：乙方安装质量不符合约定，导致窗户存在安全隐患，甲方有权要求乙方返工或修复，并支付相应的违约金和赔偿费用。全文完。2024版窗户安装工程协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程工期3.1工期安排3.2逾期责任4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量责任5.工程材料5.1材料品牌、型号、规格5.2材料采购、运输、保管5.3材料验收、检验6.工程施工6.1施工方案6.2施工现场管理6.3施工人员资质6.4施工安全7.工程变更7.1变更原因7.2变更程序7.3变更费用8.付款方式及进度8.1付款方式8.2付款进度8.3逾期付款责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工方案13.3附件三：质量检验报告14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同修改14.3合同份数14.4合同生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：__________乙方：__________1.2合同双方地址甲方地址：__________乙方地址：__________1.3合同双方联系方式甲方联系方式：__________乙方联系方式：__________2.工程概况2.1工程名称2024版窗户安装工程2.2工程地点__________市__________区__________街道__________小区2.3工程规模总面积：__________平方米，共计__________套窗户2.4工程内容包括但不限于窗户的安装、调试、验收等。3.工程工期3.1工期安排合同签订后，乙方应在__________天内完成施工，具体工期以施工进度表为准。3.2逾期责任如乙方未能按约定工期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付__________元的逾期违约金。4.工程质量要求4.1质量标准本工程窗户安装质量应符合国家相关质量标准及行业规范。4.2质量验收工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后方可投入使用。4.3质量责任如因乙方施工原因导致工程质量不合格，乙方应无条件进行返工，直至合格为止。5.工程材料5.1材料品牌、型号、规格材料品牌：__________型号：__________规格：__________5.2材料采购、运输、保管材料采购、运输、保管由乙方负责，确保材料质量及安全。5.3材料验收、检验材料到货后，双方共同进行验收、检验，确认无误后签字确认。6.工程施工6.1施工方案乙方应根据工程实际情况制定合理的施工方案，报甲方审批后执行。6.2施工现场管理乙方应加强施工现场管理，确保施工安全、文明、有序。6.3施工人员资质乙方施工人员应具备相应的资质证书，确保施工质量。6.4施工安全乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全的规定，确保施工安全。8.付款方式及进度8.1付款方式1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。2.进度款：工程进度达到____%时，甲方支付至该进度款总额。3.验收款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付至合同总价款的____%作为验收款。4.保修金：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付至合同总价款的____%作为保修金，保修期满后无质量问题退还。8.2付款进度具体付款进度根据工程实际情况，由双方另行协商确定，并形成书面文件作为本合同附件。8.3逾期付款责任如甲方逾期付款，每逾期一日，应按逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。9.争议解决9.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决程序争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会应自收到仲裁申请书之日起____个月内作出仲裁裁决。9.3争议解决地点争议仲裁地点为__________。10.违约责任10.1违约情形本合同约定的任何一方未履行合同义务或违反合同约定的，均构成违约。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。11.合同解除11.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同；2.发生不可抗力致使合同无法履行；3.一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内仍未采取补救措施。11.2合同解除程序合同解除应书面通知对方，并经双方签字确认。11.3合同解除后果合同解除后，双方应按照合同约定处理已发生事项，包括但不限于工程款结算、材料设备处理等。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期合同生效日期为____年____月____日。12.3合同终止条件本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工方案13.3附件三：质量检验报告13.4附件四：付款进度表14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同修改本合同的修改必须经双方书面同意，并作为合同附件。14.3合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。14.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高工程质量、加快工程进度、降低成本、保证合同履行的有效性。15.3第三方介入范围1.中介服务：协助甲乙双方进行合同签订、合同履行过程中的协调、沟通等工作。2.咨询服务：提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。3.监理服务：对工程进度、质量、安全等方面进行监督、检查、验收。4.检测服务：对工程材料、设备、施工质量等进行检测。15.4第三方选择1.第三方由甲方或乙方选择，或由双方协商确定。2.第三方选择后，甲方或乙方应及时通知对方，并取得对方的书面同意。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在履行本合同时，其责任范围仅限于其提供服务的内容，不承担甲乙双方因本合同而产生的其他责任。16.2第三方责任限额1.第三方因提供服务而产生的违约责任，其赔偿总额不超过其服务费用的一倍。2.第三方因自身原因导致甲方或乙方损失，应按照实际损失赔偿，但赔偿总额不超过其服务费用的一倍。16.3第三方责任免除1.因不可抗力导致第三方无法履行服务义务，第三方不承担违约责任。2.因甲方或乙方原因导致第三方无法履行服务义务，第三方不承担违约责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1责任划分1.甲乙双方