建设工程造价管理-一级造价工程师《建设工程造价管理》模拟试卷11169

建设工程造价管理-一级造价工程师《建设工程造价管理》模拟试卷11169单选题（共60题，共60分）(1.)根据《建筑法》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明()。（江南博哥）A.生产厂家B.市场价格C.规格、型号D.保修期限正确答案：C参考解析：2021教材P25设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。(2.)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是()。A.制订工作考核标准B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式正确答案：A参考解析：为了取得目标控制的理想成果，应当从多方面采取措施。工程项目目标控制的措施通常可以概括为组织措施、技术措施、经济措施和合同措施四个方面。(3.)根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，()应当将施工图报送建设行政主管部门，由其委托有关机构进行审查。A.设计单位B.建设单位C.咨询单位D.质量监督机构正确答案：B参考解析：建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门(4.)下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是()。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿正确答案：C参考解析：被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过两年，A项错误；保险人可有三种赔偿方式：以现金支付赔款、修复或重置、赔付修理费用，B项错误；被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用，保险人可予赔偿，D项错误。(5.)根据《建设工程质量管理条例》，施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为()。A.竣工验收后B.竣工验收时C.提交竣工验收报告时D.竣工结算后正确答案：C参考解析：施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，出具质量保修书。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。(6.)依据我国现行《建筑法》规定，建筑工程的发包方式是()。A.公开招标发包和邀请招标发包B.招标发包和直接发包C.公开招标发包、邀请招标发包和议标发包D.招标发包正确答案：B参考解析：依据《建筑法》规定，建筑工程的发包方式包括招标发包和直接发包。(7.)根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点正确答案：C参考解析：有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。(8.)根据《工程造价咨询企业管理办法》，在工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师的出资额至少为注册资本总额的（）。A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案：C参考解析：工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级两类。企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。见教材第一章第四节P27。【考核要点】工程造价咨询企业的资质标准。(9.)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场安全由()负责。①建筑施工企业②实行施工总承包的，由总承包单位负总责③分包单位向建设单位负责④分包单位服从建设单位对施工现场的安全生产管理A.①B.①②C.①②③D.①②③④正确答案：B参考解析：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责，依法分包的，总包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。(10.)根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同A.因重大误解订立B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立C.违反行政法规强制性规定而订立D.当事人未能履行保密义务而订立正确答案：A参考解析：合同可以变更或者撤销的情形。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。(11.)根据《建筑法》的规定，下列有关建筑安全生产管理的说法中，错误的是()。A.建筑安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针B.对专业性较强的工程项目，施工企业应当编制专项安全施工组织设计C.实行施工总承包的，施工现场安全由总承包单位负责，分包单位向总承包单位负责D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，施工单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案正确答案：D参考解析：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案，或者建设单位应当在施工前委托具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。没有设计方案的，不得施工。(12.)依据《招标投标法》，下列有关建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标人拟在中标后将中标项目的部分主体工程进行分包的，应在投标文件中载明B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后，投标人可以撤回已提交的投标文件C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目承担连带责任D.投标人不得以他人名义投标，可采用低于成本的报价竞标正确答案：C参考解析：应注意的是：（1）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体工程、非关键工程进行分包的，应在投标文件中载明。（2）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回已提交的投标文件。（3）投标人不得以他人名义投标，不得采用低于成本的报价竞标。(13.)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.桩基工程B.玻璃幕墙工程C.钢结构工程D.地下防水工程正确答案：B参考解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。分项工程是工程项目施工生产活动的基础，也是计量工程用工用料和机械台班消耗的基本单元；同时，又是工程质量形成的直接过程。分项工程既有其作业活动的独立性，又有相互联系、相互制约的整体性。(14.)对于投保安装工程一切险的工程，保险人应对()承担责任。A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失B.因冰雪造成工地临时设施损坏的损失C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失正确答案：B参考解析：本题考查的是与工程项目有关的保险规定。选项ACD为可以避免的损失。(15.)依据我国现行《招标投标法》规定，下列有关建设工程项目招标的说法，正确的是()。A.招标方式有公开招标、邀请招标和直接发包B.国家重点项目和地方重点项目必须实行公开招标C.采用邀请招标方式时，招标人应当邀请2个以上具备承担招标项目能力的投标人D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的内容为招标文件的组成部分正确答案：D参考解析：应注意的是：（1）依据《招标投标法》，招标方式有公开招标、邀请招标。（2）国家重点项目和地方重点项目不适宜公开招标，经批准，可以进行邀请招标。（3）采用邀请招标方式时，招标人应当邀请3个以上具备承担招标项目能力的投标人。(16.)下列关于要约和承诺的说明。正确的是（）。A.要约邀请是要约的必要准备工作B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更正确答案：D参考解析：本题考查的是合同法。要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示，并不必然发生；要约和承诺均为到达对方当事人时生效；要约可以撤销也可以撤回，但承诺只能撤回不能撤销；承诺如果对要约做出实质性变更，为新要约。(17.)根据我国现行规定，对于生产单一产品的项目，一般以（）划分项目等级。A.项目的投资总额B.项日的建筑面积C.产品的市场需求规模D.产品的设计生产能力正确答案：D参考解析：凡生产单一产品的项目，一般以产品的设计生产能力划分；生产多种产品的项目，一般按其主要产品的设计生产能力划分产品分类较多，不易分清主次、难以按产品的设计能力划分时，可按投资总额划分。(18.)对于一般工业项目的办公楼而言，下列工程中属于分部工程的是（）。A.土方开挖与回填工程B.地下防水C.玻璃幕墙工程D.门窗制作与安装工程正确答案：B参考解析：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将其划分为若干子分部工程。例如，地基与基础分部工程又可细分为无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、劲钢（管）混凝土、钢结构等子分部工程；(19.)对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于子分部工程的是()。A.地基与基础工程B.屋面工程C.混凝土结构D.建筑节能工程正确答案：C参考解析：区分一般工业与民用建筑工程中分部工程、子分部工程和分项工程。(20.)根据《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》项目法人应在（）正式成立。A.项目建议书批准后B.项目施工总设计文件审查通过后C.项目可行性研究报告被批准后D.项目初步设计文件被批准后正确答案：C参考解析：在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。(21.)根据我国《合同法》，合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式是（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.违约金正确答案：A参考解析：依据《造价管理教材》第二章第一节内容，应选A项。【解析】合同当事人一方违约时，其承担违约责任的方式有：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金或定金。(22.)有关施工图设计文件审查的说法，正确的是()。A.建设单位应当将施工图送监理单位审查B.施工图设计文件审查的内容包括专项施工方案C.施工图设计文件审查的内容包括是否符合民用建筑节能标准D.施工图审查机构可以与建设单位有隶属关系正确答案：C参考解析：施工图设计文件审查的内容包括：是否符合工程建设强制性标准：地基基础和主体结构的安全性；是否符合民用建筑节能强制性标准；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字。该知识点是《造价管理教材》重新编写内容，注意掌握。(23.)建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A.业主与分包商以简单的成本加酬金B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金正确答案：A参考解析：代理型合同是建设单位与分包单位直接签订,采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式。(24.)下列工程项目管理组织机构中，结构简单隶属关系明确，便于统一指挥，决策迅速的是（）。A.直线制B.矩阵制C.职能制D.直线职能制正确答案：A参考解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。(25.)为了适应工程项目大型化、项目大规模融资及分散项目风险等需求，工程项目管理的发展趋势是()。A.集成化、网络化、动态化B.集成化、网络化、信息化C.集成化、国际化、动态化D.集成化、国际化、信息化正确答案：D参考解析：工程项目管理的发展趋势是集成化、国际化、信息化。在信息化方面，建立基于因特网的工程项目信息平台，将成为提高工程项目管理水平的有效手段。当前，建筑信息模型(BIM)技术在工程项目管理中的应用日益广泛。(26.)设计方案评价方法中，综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，可靠性高且应用较广泛的是()。A.价值工程法B.多指标法C.综合费用法D.多因素评分优选法正确答案：D参考解析：单指标法常用的有综合费用法、全寿命周期法、价值工程法、多因素评分优选法。区分各种方法的使用条件及特点。多因素评分优选法综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，可靠性高，应用较广泛。(27.)下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方不交土地增值税正确答案：B参考解析：契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为，具体包括以下五种情况：①国有土地使用权出让（转让方不交土地增值税）；②国有土地使用权转让（转让方还应交土地增值税）；③房屋买卖（转让方符合条件的还需交土地增值税），以下几种特殊情况也视同买卖房屋：以房产抵债或实物交换房屋，以房产做投资或做股权转让，买房拆料或翻建新房；④房屋赠与，包括以获奖方式承受土地房屋权属；房屋交换（单位之间进行房地产交换还应交土地增值税）。(28.)下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。A.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据C.国有士地使用权出让，以成交价格为计税依据D.划拨取得的土地使用权，以士地评估价为计税依据正确答案：C参考解析：（1）国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为计税依据；（2）土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；（3）土地使用权交换、房屋交换，以所交换的土地使用权、房屋的价格差额为计税依据；（4）以划拨方式取得土地使用权，经批准转让房地产时，由房地产转让者补交契税，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益；（5）房屋附属设施征收契税的依据：1）采取分期付款方式购买房屋附属设施土地使用权、房屋所有权的，应按合同规定的总价款计征契税；2）承受的房屋附属设施权属如为单独计价的，按照当地确定的适用税率征收契税；如与房屋统一计价的，适用与房屋相同的契税税率。契税实行3％一5％的幅度税率。(29.)对于财务效益和费用的识别和估算注意问题说法正确的是（）。A.非经营性项目需要通过转移支付计算所需要补贴的数额B.市场化的经营性项目先征后返的增值税应记作经营收入C.对先征后返的增值税需要考虑“征”和“返”的时间差D.非经营性项目应将财政补贴作为项目的财务收益正确答案：D参考解析：对于以提供公共产品服务手社会或以保护环境等为目标的非经营性项目，往往没有直接的营业收人，也就没有直接的财务效益。这类项目需要政府提供补贴才能维持正常运转，应将补贴作为项目的财务收益，通过预算平衡计算所需要补贴的数额。(30.)有关建筑工程一切险的保险项目及其保险金额的叙述，不正确的是()。A.永久性和临时性工程及物料的保险金额为该项工程的实际价格B.业主提供的物料及负责建筑的项目的保险金额为该部分标的的重置价值C.安装工程项目的保险金额为其重置价值，所占保额不应超过总保险金额的50%D.施工用机器、装置及设备的保险金额为其重置价值，应专项承保正确答案：C参考解析：安装工程项目的保险金额为其重置价值，所占保额不应超过总保险金额的20%；超过20%的按安装工程一切险费率计收保费；超过50%则另投保安装工程一切险。(31.)施工承包单位风险最小的合同计价方式是()。A.总价合同B.百分比酬金合同C.单价合同D.目标成本加奖罚合同正确答案：B参考解析：注意掌握不同计价方式的合同比较及合同类型的选择。(32.)属于项目经济分析的主要标准和参数的是（）。A.财务净现值B.银行利率C.社会折现率D.经济净利润正确答案：C参考解析：项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。(33.)在财务分析中，项目的流动负债构成要素一般只考虑（）。A.应付账款和预收账款B.应收账款和预付账款C.应付账款和预付账款D.应收账款和预收账款正确答案：A参考解析：流动资金的估算基础是经营成本和商业信用等，它是流动资产与流动负债的差额。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。(34.)能够反映技术方案计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入或流出，用于计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是()。A.投资各方现金流量表B.财务计划现金流量表C.投资现金流量表D.资本金现金流量表正确答案：B参考解析：财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。(35.)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，发包人延误工程进度款付款()日以上，承包人有权向发包人发出需求付款的通知。A.7B.14C.15D.21正确答案：C参考解析：发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不付款的，承包人可暂停部分工作。(36.)根据《标准施工招标文件》，关于争议的解决，说法错误的是()。A.在提请争议评审前或过程中，发包人和承包人均可共同友好协商解决B.在争议评审期间，争议双方暂按争议评审组的确定执行C.若友好协商解决不成，可在专用合同条款中约定一种方式解决D.发包人承包人接受评审意见后，由监理人拟定执行协议正确答案：B参考解析：争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。(37.)在全部现金流量表中，属于项目现金流出科目的为（）。A.维持运营投资B.借款本金偿还C.所得税D.回收流动资金正确答案：A参考解析：(38.)除专用合同条款另有约定外，优先解释的合同文件为（）。A.专用合同条款B.投标函C.技术标准和要求D.已标价工程量清单正确答案：B参考解析：解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。(39.)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，当未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后()日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人。A.7B.10C.14D.21正确答案：B参考解析：《总承包合同》中关于预付款的支付条款，应注意掌握。合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据约定的预付款金额，一次支付给承包人。(40.)据《标准施工招标文件》，下列关于发包人供应材料和工程设备的验收说法，错误的是()。A.发包人应在到货7天前通知承包人B.验收后由承包人负责接收、运输和保管C.承包人应承担材料和工程设备不符合合同要求所增加的费用D.由于发包人原因延误交货等情况的还应向承包人支付合理利润正确答案：C参考解析：发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包商有权拒绝，由此增加的费用和工期延误由发包人承担。(41.)在工程项目招投标过程中，投标人采用不平衡报价法，若单纯报计日工单价，且不计入总价中，则()。A.可以适当报低一些B.可以适当报高一些C.报价高低无影响D.增加建议方案正确答案：B参考解析：单纯计日工单价且不计入总报价中，可报高些；如果要计人总报价时，则需具体分析是否报高价。(42.)评价设计方案时，将若干个评价指标分配权重并打分，将指标与权重采用综合方法整合，得出各设计方案的评价总分的方法为（）。A.综合费用法B.全寿命期费用法C.价值工程法D.多因素评分优选法正确答案：D参考解析：多因素评分法是多指标法与单指标法相结合的一种方法。对需要进行分析评价的设计方案设定若干个评价指标，按其重要程度分配权重，然后按照评价标准给各指标打分，将各项指标所得分数与其权重采用综合方法整合，得出各设计方案的评价总分，以获总分最高者为最佳方案。多因素评分优选法综合了定量分析评价与定性分析评价的优点，可靠性高，应用较广泛。(43.)某公司2013年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用。该项固定资产应从当年（）月份开始计提折旧。A.3B.4C.5D.6正确答案：D参考解析：固定资产折旧从固定资产投人使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。(44.)实现工程项目成本目标责任制的保证和手段的是()。A.成本核算B.成本计划C.成本控制D.成本考核正确答案：D参考解析：实现工程项目成本目标责任制的保证和手段的是成本考核。(45.)一般而言，对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的时间为（）。A.所有工作都按最早开始时间开始B.所有工作都按最迟开始时间开始C.关键工作按最早开始时间开始D.关键工作按最迟开始时间开始正确答案：B参考解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约建设单位的建设资金贷款利息是有利的，但同时也降低了工程按期竣工的保证率。因此，必须合理地确定投资支出计划，达到既节约投资支出又香蕉图保证工程按期完成的目的。(46.)会计核算法是项目成本核算的一种重要方法，下列属于会计核算法特点的是（）。A.人为调节的可能性较大B.核算范围较大C.对核算人员的专业要求不高D.核算债权债务等较为困难正确答案：B参考解析：项目成本核算的方法有(1)表格核算法。是建立在内部各项成本核算基础上，由各要素部门和核算单位定期采集信息，按有关规定填制一系列的表格，完成数据比较、考核和简单的核算。‘其优点是比较简捷明了，直观易懂，易于操作，适时性较好；(2)会计核算法。是指建立在会计核算基础上，利用会计核算所独有的借贷记账法和收支全面核算的综合特点，按项目施工成本内容和收支范围，组织项目施工成本的核算。其优点是核算严密、逻辑性强、人为调节的可能因素较小、核算范围较大。但对核算人员的专业水平要求较高。见教材第三章第二节P145。【考核要点】会计核算法的特点。(47.)其工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的进度绩效指数SPI为()。A.0.8B.0.9C.1.11D.1.25正确答案：A参考解析：进度绩效指数SPI=2000/2500=0.8。(48.)下列工程项目管理组织机构形式中，下级执行者接受多方指令，容易造成矛盾的是()。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制正确答案：A参考解析：工程项目管理组织机构形式，应注意的是：（1）下级执行者接受多方指令的组织形式是矩阵制和职能制。（2）下级执行者接受单一指令的组织形式是直线制和直线职能制(49.)建设工程项目采用Partnering模式的特点，不正确的说法是()。A.Partnering模式强调信息的开放性B.Partnering模式的参与各方出于自愿C.Partnering模式的关键因素是资源共享和风险分担D.Partnering模式不能独立于其他模式而存在正确答案：C参考解析：建设工程项目采用Partnering模式的特点如下：（1）参与各方出于自愿。（2）高层管理的参与，风险分担，共享资源。（3）Partnering协议不是法律意义上的合同。（4）信息的开放性，即资源共享。（5）不能独立于其他模式而存在。(50.)下列关于ENR造价指数说法错误的是()。A.ENR造价指数是一个加权总指数B.ENR造价指数由构件钢材、波特兰水泥和普通劳动力3种个体指数组成C.ENR造价指数共编制两种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数D.ENR指数资料来源与20个美国城市和2个加拿大城市正确答案：B参考解析：编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格，确定工程造价。它是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、木材和普通劳动力4种个体指数组成。ENR共编制2种造价指数，一是建筑造价指数，一是房屋造价指数。这两个指数在计算方法上基本相同，区别仅体现在计算总指数中的劳动力要素不同。ENR指数资料来源于20个美国城市和2个加拿大城市。(51.)在竣工验收合格后()，建设单位应向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案报送有关竣工资料。A.1个月B.3个月C.15天D.6个月正确答案：C参考解析：工程竣工验收备案是在工程竣工验收合格之日起15日内。(52.)下列情形中，可构成缔约过失责任的是（）。A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D.合同签订和，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失正确答案：C参考解析：缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。当事人在订立合同过程中有下列情形之尸，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用。(53.)根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释正确答案：D参考解析：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。(54.)根据《建筑法》，下列有关建筑工程施工许可的说法，正确的是()。A.建筑单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内向发证机关报告C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过3个月的，应重新办理开工报告正确答案：C参考解析：应注意的是：（1）建筑单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。（2）因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。（3）批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告。(55.)根据《招标投标法》，下列关于投标和开标的说法中，正确的是（）。A.投标人如何准备中标后将部分工程分包，应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C.开标应当在公证机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D.开标时，可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况正确答案：D参考解析：开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。应邀请所有投标人参加开标。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。(56.)某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《合同法》，违约方应支付违约金并（）。A.终止合同履行B.赔偿损失C.继续履行债务D.中止合同履行正确答案：C参考解析：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。(57.)根据《招标投标法实施条例》，招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或修改，其内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。A.3B.5C.10D.15正确答案：A参考解析：招标人对已发出的资格预审文件进行澄清或修改，应在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前以书面形式通知所有申请人，不足3日，应顺延提交申请文件的截止时间。(58.)根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于()日。A.3B.5C.7D.10正确答案：A参考解析：中标候选人的公示期不少于3日。(59.)下列关于合同履行的原则说法，不正确的是()。A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行D.履行费用的负担不明确的，由双方共同负担正确答案：D参考解析：本题考查合同约定不明确的情况下合同的履行标准。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，适用的原则详见左侧知识点。(60.)城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。A.国务院建设主管部门B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D.工程所在地县以上人民政府建设主管部门正确答案：D参考解析：除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。多选题（共20题，共20分）(61.)有效控制建设工程造价的技术措施包括()。A.重视工程设计多方案的选择B.明确工程造价管理职能分工C.严格审查施工组织设计D.严格审核各项费用支出E.严格审查施工图设计正确答案：A、C、E参考解析：从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深人技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。(62.)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用()方式的项目。A.直接投资B.资本金注入C.投资补助D.转贷E.贷款贴息正确答案：C、D、E参考解析：本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。(63.)下列费用中属于资金使用成本的有（）。A.股票发行广告费B.贷款利息C.股息和红利D.债券印刷费E.资信评估费正确答案：B、C参考解析：2021教材P237本题考核的是资金成本。资金成本一般包括资金筹集成本和资金使用成本两部分。（1）资金筹集成本。资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。（2）资金使用成本。资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。(64.)工程项目施工过程中的综合成本分析包括()。A.检验批施工成本分析B.分部分项工程成本分析C.单位工程施工成本分析D.月（季）度施工成本分析E.建设项目决算成本分析正确答案：B、D参考解析：2021教材P350知识点：施工成本管理。施工过程中的综合成本分析包括：分部分项工程成本分析、月（季）度成本分析、年度成本分析。(65.)施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有()。A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定率估算法正确答案：C、D、E参考解析：2021教材P343知识点：施工成本管理。工程项目施工成本计划的常用编制方法有：目标利润法，技术进步法，按实计算法，定率估算法（历史资料法）。(66.)建设单位审查工程竣工结算的内容包括()。A.审查结果资料递交手续、程序的合法性，以及结算资料具有的法律效力B.审查结果资料的完整性、真实性和相符性C.总承包单位分包工程项目的界面划分和总承包单位的配合费用D.工程施工合同范围以外调整的工程价款E.工程施工合同的合法性和有效性正确答案：A、B、D、E参考解析：区别施工承包单位内部审查与建设单位审查的内容。(67.)下列关于价值工程的说法中，正确的有（）。A.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本E.价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性正确答案：A、B、E参考解析：2021教材P202本题考核的是价值工程的基本原理。价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必需具备的功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。、价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑。也就是说，价值工程中对价值、功能、成本的考虑，不是片面和孤立的，而是在确保产品功能的基础上综合考虑生产成本和使用成本，兼顾生产者和用户的利益，从而创造出总体价值最高的产品。价值工程的核心，是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体讲，功能就是效用。(68.)下列有关工程寿命周期成本的说法，正确的是()。A.工程寿命周期成本不仅包括经济成本，还包括环境成本、社会成本和风险成本B.工程寿命周期经济成本包括建设成本和使用成本C.在工程寿命周期成本中，环境成本、社会成本和风险成本都是隐性成本D.工程寿命周期经济成本是指研究开发费、制造安装费、运行维护费的费用总和E.工程寿命周期经济成本包括设置费和维持费正确答案：B、E参考解析：应注意的是：（1）工程寿命周期成本不仅包括经济成本，还包括环境成本、社会成本。（2）在工程寿命周期成本中，环境成本、社会成本都是隐性成本。（3）工程寿命周期经济成本是指研究开发费、制造安装费、运行维护费、报废回收费等的费用总和。(69.)评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有()。A.增量投资收益率法B.增量投资内部收益率法C.增量投资回收期法D.方案重复法E.净年值法正确答案：B、D、E参考解析：评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有：增量投资内部收益率法，净年值法，方案重复法（也称为最小公倍数法）。(70.)在价值工程活动中，强制确定法可应用于()。A.对象选择B.功能分析C.功能评价D.方案创造E.方案评价正确答案：A、C、E参考解析：在价值工程活动中，强制确定法可应用于：对象选择，功能评价，方案评价。(71.)下列指标中，属于承包企业层面项目成本考核指标的有（）。A.施工计划成本实际降低额B.项目设计成本降低额C.目标总成本降低额D.项目施工成本降低率E.施工责任目标成本实际降低率正确答案：B、D参考解析：项目成本考核指标可分为企业的项目成本考核指标和项目经理部可控责任成本考核指标两种。其中，企业的项目成本考核指标包括(1)项目设计成本降低额和降低率；(2)项目施工成本降低额和降低率。项目经理部可控责任成本考核指包括(1)项目经理责任目标总成本降低额和降低率；(2)施工责任目标成本实际降低额和降低率；(3)施工计划成本实际降低额和降低率。见教材第三章第二节P152。【考核要点】成本考核。(72.)工程施工招标策划划分施工标段应考虑的因素包括()。A.对工程造价的影响B.建设单位资金C.承包单位专长的发挥D.监理单位管理能力E.现场工地管理正确答案：A、C、E参考解析：施工招标划分施工标段时，应考虑工程特点、对工程造价的影响、承包单位专长的发挥、工地管理等因素。(73.)下列有关税收的说法中，错误的是()。A.企业所得税实行25%的比例税率B.对于居民企业取得的应税所得额，适用税率为20%C.符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税D.国家需要重点扶持的高新技术企业，减按20%的税率征收企业所得税E.从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税正确答案：B、D参考解析：本题考查的是与项目有关的税收规定。选项B对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为20%；选项D国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。(74.)工程项目实施策划包括()。A.项目目标策划B.项目组织策划C.项目融资策划D.项目营销策划E.项目实施过程策划正确答案：A、B、C、E参考解析：区别工程项目构思策划与实施策划的内容。工程项目实施策划包含（1）工程项目组织策划。（2）工程项目融资策划。（3）工程项目目标策划。（4）工程项目实施过程策划。(75.)对于表现为时间节约的运输项目，根据不同人群、货物、出行目的等，区别情况计算时间节约价值依据的是（）原则。A.支付意愿B.公共利益C.外部效益D.费用效益E.补偿意愿正确答案：A、E参考解析：经济效益的计算应遵循支付意愿（WTP）原则和（或）接受补偿意愿（WTA）原则；经济费用的计算应遵循机会成本原则。经济效益和经济费用可直接识别，