建筑施工仲裁合同

建筑施工仲裁合同合同编号：__________鉴于甲乙双方在建筑施工领域具有合作关系，为了保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行仲裁的相关事宜，达成如下协议：一、仲裁范围1.1乙方在甲方施工的工程中，因质量、进度、安全等方面存在问题，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的仲裁责任。1.2甲方在合同履行过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方承担违约责任。1.3双方在合同履行过程中发生的其他争议，均提交仲裁解决。二、仲裁程序2.1甲乙双方在发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。2.2仲裁申请应以书面形式提出，明确仲裁请求及所依据的事实和理由。2.3仲裁委员会应在收到仲裁申请之日起五个工作日内决定是否受理，并在受理后十五日内完成仲裁审理。2.4仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均具有法律约束力。三、仲裁费用3.1仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁审理费、仲裁员报酬等，由败诉方承担。3.2双方另有约定的，从其约定。四、保密条款4.1甲乙双方在仲裁过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。4.2保密期限自仲裁裁决生效之日起计算，最长不超过五年。五、合同的解除、变更和终止5.1甲乙双方经协商一致，可以解除或变更本合同。5.2本合同终止后，甲乙双方仍应履行本合同项下的义务，直至全部履行完毕。六、违约责任6.1甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。6.2甲方未按约定支付仲裁费用的，乙方有权拒绝履行合同义务。七、争议解决7.1本合同的解释权归甲乙双方共同所有。7.2甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的仲裁事项全部解决之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.建筑施工合同2.工程设计图纸3.施工方案4.工程量清单5.材料供应合同6.设备租赁合同7.施工人员名单8.安全生产许可证9.质量保证书10.支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合约定，属于违约行为。3.乙方未按约定支付费用，属于违约行为。4.甲方未按约定支付费用，属于违约行为。5.甲方未按约定提供施工场地，属于违约行为。6.甲方未按约定提供施工图纸，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：为建设单位与施工单位签订的，约定施工单位进行建筑施工，建设单位支付价款的合同。2.工程设计图纸：为建设单位提供的，用于指导施工的详细图纸。3.施工方案：施工单位根据设计图纸制定的，包括施工方法、施工进度、施工人员等内容的施工计划。4.工程量清单：施工单位根据设计图纸和施工方案列出的，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等内容的清单。5.材料供应合同：施工单位与材料供应商签订的，约定材料供应的合同。6.设备租赁合同：施工单位与设备租赁公司签订的，约定设备租赁的合同。7.安全生产许可证：施工单位根据国家安全生产法律法规取得的，允许进行建筑施工的许可证。8.质量保证书：施工单位向建设单位提供的，承诺工程质量符合约定要求的书面保证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应按合同约定完成工程，如发生进度延误，应支付违约金。2.工程质量问题：乙方应保证工程质量符合约定，如发生质量问题，应负责修复并支付违约金。3.支付问题：甲方应按合同约定支付费用，如发生支付问题，应尽快解决，以免影响工程进度。4.施工场地问题：甲方应保证施工场地的合法性，如发生场地问题，甲方应负责解决。5.施工图纸问题：甲方应按合同约定提供施工图纸，如发生图纸问题，甲方应负责提供合格的图纸。五、所有应用场景：1.建筑施工合同适用于建筑施工领域，为建设单位和施工单位之间的合作提供法律依据。2.工程设计图纸适用于指导施工，确保施工过程符合设计要求。3.施工方案适用于规划施工过程，确保施工顺利进行。4.工程量清单适用于明确工程项目的名称、数量、单位、工程量等。5.材料供应合