城市绿化施工合同毛利估算

城市绿化施工合同毛利估算合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）地址：联系方式：乙方：（全称名称）地址：联系方式：鉴于甲方为城市绿化项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的绿化施工单位，双方本着平等互利的原则，就城市绿化施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于绿化带建设、树木种植、景观设施安装等。二、合同价格及支付方式2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方工程款项的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期（自工程竣工验收合格之日起）满后无质量问题七个工作日内支付。三、工程进度及质量要求3.1乙方应按照双方约定的施工进度计划完成工程施工，确保工程按时交付。3.2乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。3.3工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程达到合同约定的质量标准。四、违约责任4.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2甲方逾期支付工程款项的，应按照逾期部分金额的日利率支付滞纳金。4.3乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方重新施工或支付相应的赔偿金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方资质证书复印件3.工程设计图纸4.施工进度计划5.工程质量标准6.付款凭证7.验收报告8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款项，认定违约。2.乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定，认定违约。3.双方擅自变更、解除或终止合同，认定违约。4.乙方未按照约定施工，导致工程进度延误，认定违约。5.乙方未按照国家及行业标准进行施工，导致工程质量问题，认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市绿化项目的业主。2.乙方：指具有相应资质和能力的绿化施工单位。3.合同总价款：指双方约定的工程完成后的总价格。4.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的工程总价款的30%。5.滞纳金：指甲方逾期支付工程款项，按照逾期部分金额的日利率支付的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，确保工程按时交付。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。3.甲方逾期支付工程款项：乙方可与甲方沟通协商，要求及时支付；协商不成的，可依法向法院提起诉讼。4.双方发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：