版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024瓦工分包建筑工程进度管理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程进度计划3.1进度安排3.2关键节点3.3进度调整4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检查4.3质量整改5.工程材料与设备5.1材料设备供应5.2材料设备验收5.3材料设备保管6.工程款项支付6.1支付方式6.2支付时间6.3支付比例7.工程变更管理7.1变更申请7.2变更审批7.3变更实施8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收结果9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:____________________1.1.2分包方法定代表人:____________________1.1.3分包方注册地址:____________________1.1.4分包方联系电话:____________________1.1.5分包方开户银行及账号:____________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:____________________1.2.2总包方法定代表人:____________________1.2.3总包方注册地址:____________________1.2.4总包方联系电话:____________________1.2.5总包方开户银行及账号:____________________2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程类型:____________________3.工程进度计划3.1进度安排:3.1.1工程开工日期:____________________3.1.2工程竣工日期:____________________3.1.3各分项工程进度安排:____________________3.2关键节点:3.2.1关键节点一:____________________3.2.2关键节点二:____________________3.2.3关键节点三:____________________3.3进度调整:3.3.1进度调整申请:____________________3.3.2进度调整审批:____________________3.3.3进度调整实施:____________________4.工程质量要求4.1质量标准:4.1.1国家及行业标准:____________________4.1.2企业内部标准:____________________4.2质量检查:4.2.1自检:____________________4.2.2监理抽检:____________________4.2.3政府验收:____________________4.3质量整改:4.3.1质量问题整改申请:____________________4.3.2质量问题整改审批:____________________4.3.3质量问题整改实施:____________________5.工程材料与设备5.1材料设备供应:5.1.1材料设备采购:____________________5.1.2材料设备验收:____________________5.2材料设备验收:5.2.1验收标准:____________________5.2.2验收程序:____________________5.3材料设备保管:5.3.1保管责任:____________________5.3.2保管措施:____________________6.工程款项支付6.1支付方式:6.1.1预付款:____________________6.1.2进度款:____________________6.1.3结算款:____________________6.2支付时间:6.2.1预付款支付时间:____________________6.2.2进度款支付时间:____________________6.2.3结算款支付时间:____________________6.3支付比例:6.3.1预付款比例:____________________6.3.2进度款比例:____________________6.3.3结算款比例:____________________8.工程验收8.1验收标准8.1.1国家及行业验收规范:____________________8.1.2企业内部验收标准:____________________8.2验收程序8.2.1验收申请:____________________8.2.2验收组织:____________________8.2.3验收内容:____________________8.2.4验收记录:____________________8.3验收结果8.3.1验收合格:____________________8.3.2验收不合格:____________________8.3.3不合格整改:____________________9.工程保修9.1保修范围9.1.1主体结构:____________________9.1.2屋面防水:____________________9.1.3地面防水:____________________9.1.4墙面抹灰:____________________9.2保修期限9.2.1主体结构:____________________9.2.2屋面防水:____________________9.2.3地面防水:____________________9.2.4墙面抹灰:____________________9.3保修责任9.3.1保修期内问题处理:____________________9.3.2保修期外问题处理:____________________9.3.3保修责任追究:____________________10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方违约:____________________10.1.2总包方违约:____________________10.2违约责任10.2.1违约赔偿:____________________10.2.2违约解除合同:____________________10.3违约处理10.3.1违约通知:____________________10.3.2违约协商:____________________10.3.3违约仲裁:____________________11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1协商解决:____________________11.1.2仲裁解决:____________________11.1.3司法诉讼:____________________11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会:____________________11.2.2法院:____________________11.3争议解决程序11.3.1协商程序:____________________11.3.2仲裁程序:____________________11.3.3诉讼程序:____________________12.合同解除12.1解除条件12.1.1分包方违约:____________________12.1.2总包方违约:____________________12.1.3不可抗力:____________________12.2解除程序12.2.1解除通知:____________________12.2.2解除确认:____________________12.2.3解除后果:____________________12.3解除后果12.3.1工程进度:____________________12.3.2工程款项:____________________12.3.3合同终止:____________________13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章:____________________13.1.2合同备案:____________________13.2生效日期13.2.1合同签订日期:____________________13.3终止条件13.3.1合同解除:____________________13.3.2工程竣工:____________________13.3.3合同约定的其他终止条件:____________________14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1定义:____________________14.1.2影响及处理:____________________14.2合同附件14.2.1附件一:工程进度计划14.2.2附件二:工程量清单14.2.3附件三:质量保证书14.2.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可并邀请介入合同履行的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方根据甲乙双方的要求,对合同履行的全过程进行监督、检查、评估和咨询。15.2.2第三方应保持独立性,公正、客观地履行职责。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。15.3.2第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.4第三方义务15.4.1第三方应按照合同约定的时间和标准,完成监督、检查、评估和咨询工作。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的时间和方式。15.5.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。16.甲乙双方额外条款16.1甲乙双方应确保第三方介入不损害对方的合法权益。16.2甲乙双方应将第三方介入的相关信息及时通知对方。16.3甲乙双方应按照合同约定,向第三方支付相应的费用。16.4甲乙双方应与第三方协商解决第三方介入过程中产生的争议。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,一般不超过合同总金额的10%。17.3.1第三方的资质和能力;17.3.2第三方介入的深度和广度;17.3.3合同履行的风险程度。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。18.2第三方在合同履行过程中的意见和决定,对甲乙双方具有约束力。18.3第三方与甲乙双方之间的争议,应通过协商或约定的争议解决方式解决。18.4第三方在合同履行过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并按照合同约定进行处理。18.5第三方在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致无法履行职责,应及时通知甲乙双方,并采取必要的措施减轻损失。18.6第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致无法履行职责,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划详细要求和说明:包括工程各个阶段的起止时间、关键节点、预期完成量等,需详细列出各分项工程的进度安排。2.附件二:工程量清单详细要求和说明:列出工程所需的所有材料、设备、人工等,包括数量、规格、单价、总价等。3.附件三:质量保证书详细要求和说明:包括工程质量标准、质量检验方法、质量保证期限、质量保证措施等。4.附件四:合同双方营业执照副本详细要求和说明:提供合同双方营业执照的副本,以证明双方具有合法的经营资格。5.附件五:合同双方法定代表人身份证明详细要求和说明:提供合同双方法定代表人的身份证明,包括身份证、护照等。6.附件六:合同双方开户银行及账号证明详细要求和说明:提供合同双方开户银行及账号的证明,包括银行出具的相关证明文件。7.附件七:第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的目的、职责、权利和义务,以及甲乙双方与第三方之间的合作方式。8.附件八:工程变更记录详细要求和说明:记录工程实施过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更影响等。9.附件九:工程验收报告详细要求和说明:包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。10.附件十:工程保修记录详细要求和说明:记录工程保修范围内的质量问题、处理结果、保修期限等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定时间完成工程进度;1.2分包方提供的材料、设备不符合质量标准;1.3分包方未按合同约定进行质量整改;1.4总包方未按合同约定支付工程款项;1.5第三方未按合同约定履行职责;1.6甲乙双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定依据合同约定和实际情况;2.2责任认定标准依据合同约定和相关法律法规。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定时间完成工程进度,导致工程延期。根据合同约定,分包方应向总包方支付违约金,并承担由此产生的额外费用。3.2分包方提供的材料不符合质量标准,导致工程出现质量问题。根据合同约定,分包方应承担修复费用,并赔偿由此给总包方造成的损失。3.3第三方未按合同约定履行职责,导致工程进度受到影响。根据合同约定,第三方应向甲乙双方支付违约金,并承担由此产生的损失。全文完。2024瓦工分包建筑工程进度管理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同总价3.进度计划3.1工程总工期3.2各分部分项工程工期3.3进度节点及验收标准4.进度管理4.1进度控制原则4.2进度调整程序4.3进度检查与验收4.4进度违约责任5.质量管理5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量违约责任6.安全生产6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3安全生产检查与验收6.4安全生产违约责任7.人员配备7.1分包单位人员配备7.2人员资质要求7.3人员培训与考核8.材料供应8.1材料采购与供应责任8.2材料质量要求8.3材料验收与保管9.付款方式9.1付款进度9.2付款条件9.3付款方式9.4付款违约责任10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.违约责任11.1违约行为界定11.2违约责任承担11.3违约赔偿计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:[甲方全称](2)乙方:[乙方全称]1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](2)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3联系方式(1)甲方联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]电子邮箱:[甲方电子邮箱](2)乙方联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]电子邮箱:[乙方电子邮箱]1.4注册地址(1)甲方注册地址:[甲方注册地址](2)乙方注册地址:[乙方注册地址]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4工程类别[工程类别,如:住宅、商业、工业等]2.5工程合同总价[工程合同总价,单位:人民币元]3.进度计划3.1工程总工期[工程总工期,单位:月]3.2各分部分项工程工期[各分部分项工程工期,单位:月,列表形式]3.3进度节点及验收标准[进度节点及验收标准,列表形式]4.进度管理4.1进度控制原则[进度控制原则,如:按期完成、质量保证等]4.2进度调整程序[进度调整程序,如:提出申请、审批等]4.3进度检查与验收[进度检查与验收,如:定期检查、验收报告等]4.4进度违约责任[进度违约责任,如:延期赔偿、终止合同等]5.质量管理5.1质量标准[质量标准,如:国家标准、行业标准等]5.2质量检查与验收[质量检查与验收,如:定期检查、验收报告等]5.3质量违约责任[质量违约责任,如:质量不合格赔偿、终止合同等]6.安全生产6.1安全生产责任制[安全生产责任制,如:责任到人、责任追究等]6.2安全生产措施[安全生产措施,如:安全教育、安全防护等]6.3安全生产检查与验收[安全生产检查与验收,如:定期检查、验收报告等]6.4安全生产违约责任[安全生产违约责任,如:安全事故赔偿、终止合同等]7.人员配备7.1分包单位人员配备[分包单位人员配备,如:项目经理、技术负责人等]7.2人员资质要求[人员资质要求,如:工程师证书、技术职称等]7.3人员培训与考核[人员培训与考核,如:定期培训、考核结果等]8.材料供应8.1材料采购与供应责任(1)甲方负责采购主要材料和设备,并确保其质量符合合同约定。(2)乙方负责采购辅助材料和部分设备,并确保其质量符合合同约定。8.2材料质量要求(1)所有材料必须符合国家相关质量标准。(2)材料供应商需提供产品质量合格证明。8.3材料验收与保管(1)材料到货后,双方应共同进行验收。(2)验收合格的材料应妥善保管,确保质量不受影响。9.付款方式9.1付款进度(1)合同签订后5个工作日内,乙方需提交付款申请。(2)根据工程进度,甲方每月支付合同总价的一定比例。9.2付款条件(1)工程进度达到约定节点。(2)乙方提交相关验收报告。9.3付款方式(1)银行转账。(2)付款到乙方指定账户。9.4付款违约责任(1)甲方未按时付款,应向乙方支付违约金。(2)乙方未按时提交验收报告,应承担相应责任。10.合同变更与解除10.1合同变更程序(1)双方协商一致后,签署书面变更协议。(2)变更内容需符合法律法规及合同约定。10.2合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同。(2)不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前通知另一方。(2)双方协商解除合同的具体事宜。11.违约责任11.1违约行为界定(1)未按时完成工程进度。(2)提供不合格材料。(3)违反安全生产规定。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任。(2)违约金按合同约定支付。11.3违约赔偿计算(1)违约金计算方法。(2)赔偿金额根据实际情况确定。12.争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决。(2)仲裁或诉讼。12.2争议解决程序(1)双方协商解决。(2)协商不成,提交仲裁机构或人民法院。12.3争议解决地点[争议解决地点,如:合同签订地]13.合同生效与终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同内容合法有效。13.2合同终止条件(1)工程完工。(2)合同双方协商一致。13.3合同终止程序(1)工程完工验收合格。(2)合同双方签署终止协议。14.其他约定14.1不可抗力(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。(2)不可抗力事件包括:自然灾害、政府行为等。14.2合同附件[合同附件,如:工程图纸、技术规范等]14.3合同份数(1)合同一式[份数]份。(2)双方各执[份数]份。14.4合同签订日期[合同签订日期,如:2024年X月X日]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所述第三方,指除甲方、乙方以外的,因合同履行需要而介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入原因第三方介入合同关系的原因包括但不限于:技术支持、项目管理、监理、检测、鉴定、评估、咨询、融资等。15.3第三方介入方式第三方介入合同关系的方式包括但不限于:签订补充协议、委托代理、授权代表等。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在合同履行过程中产生的责任,应根据其介入合同关系的原因和方式,明确其责任范围和责任限额。16.2第三方责任限额确定(1)第三方介入合同关系的目的和范围;(2)第三方提供的服务的性质和风险;(3)合同总价的一定比例;(4)市场惯例。16.3第三方责任限额条款(1)合同中应明确约定第三方的责任限额;(2)第三方责任限额应包含在合同总价内;(3)第三方责任限额不得低于法律规定的最低责任限额。17.甲乙双方责任划分17.1甲方责任(1)对第三方介入合同关系提供必要的协助;(2)监督第三方履行合同义务;(3)对第三方违约行为承担连带责任。17.2乙方责任(1)对第三方介入合同关系提供必要的协助;(2)监督第三方履行合同义务;(3)对第三方违约行为承担连带责任。18.第三方责权利18.1第三方权利(1)按照合同约定,享有相应的服务费用;(2)在合同履行过程中,有权要求甲方和乙方提供必要的协助;(3)在合同履行过程中,有权要求甲方和乙方承担相应的责任。18.2第三方义务(1)按照合同约定,履行其服务义务;(2)遵守国家法律法规及合同约定;(3)对甲方和乙方的合法权益予以保护。19.第三方介入合同变更19.1合同变更程序(1)甲方、乙方和第三方协商一致后,签署书面变更协议;(2)变更内容需符合法律法规及合同约定。19.2合同变更通知(1)变更协议签署后,甲方、乙方和第三方应相互通知;(2)变更协议生效后,原有合同条款与变更协议不一致的,以变更协议为准。20.第三方介入合同解除20.1合同解除条件(1)第三方违约;(2)不可抗力导致合同无法履行。20.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前通知其他方;(2)其他方应在收到通知后,协商解除合同的具体事宜。21.第三方介入争议解决21.1争议解决方式(1)协商解决;(2)仲裁或诉讼。21.2争议解决程序(1)甲方、乙方和第三方协商解决;(2)协商不成,提交仲裁机构或人民法院。22.第三方介入合同终止22.1合同终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同双方协商一致。22.2合同终止程序(1)合同履行完毕后,甲方、乙方和第三方签署终止协议;(2)合同终止协议生效后,合同关系终止。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包括但不限于平面图、立面图、剖面图、设备清单、施工工艺流程图等,需符合国家相关标准和规范。说明:工程图纸及技术规范是施工的重要依据,需清晰、准确、完整。2.合同签订文件详细要求:包括但不限于合同文本、双方签字盖章页、附件等。说明:合同签订文件是合同的重要组成部分,需妥善保管。3.进度计划表详细要求:包括但不限于各分部分项工程工期、进度节点、验收标准等。说明:进度计划表是合同履行的重要依据,需定期更新。4.质量检验报告详细要求:包括但不限于材料质量检验报告、施工质量检验报告等。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要手段,需真实、准确。5.安全生产检查记录详细要求:包括但不限于安全检查记录、安全隐患整改记录等。说明:安全生产检查记录是保障安全生产的重要依据,需及时记录和整改。6.材料采购合同详细要求:包括但不限于供应商信息、材料规格、数量、单价、总价等。说明:材料采购合同是材料供应的重要依据,需确保材料质量。7.付款凭证详细要求:包括但不限于银行转账记录、支票等。说明:付款凭证是付款的依据,需妥善保管。8.争议解决文件详细要求:包括但不限于协商记录、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决争议的重要依据,需及时整理和归档。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程进度责任认定标准:根据合同约定的工期,每延期一天,违约方应向守约方支付合同总价的一定比例作为违约金。示例说明:若合同约定工程总工期为6个月,乙方未能在约定时间内完成工程,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。2.违约行为:提供不合格材料责任认定标准:根据国家标准、行业标准或合同约定,材料质量不合格,违约方应承担相应的责任。示例说明:若合同约定钢材需达到国家标准,若乙方提供的钢材不合格,乙方应无条件更换合格材料,并承担由此产生的费用。3.违约行为:违反安全生产规定责任认定标准:根据国家安全生产法律法规和合同约定,违反安全生产规定,违约方应承担相应的责任。示例说明:若乙方在施工过程中违反安全生产规定,导致安全事故,乙方应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、承担罚款等。4.违约行为:未按时提交验收报告责任认定标准:根据合同约定,乙方未按时提交验收报告,违约方应承担相应的责任。示例说明:若合同约定乙方需在工程完成后10天内提交验收报告,若乙方未按时提交,乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。5.违约行为:未按时付款责任认定标准:根据合同约定,甲方未按时付款,违约方应承担相应的责任。示例说明:若合同约定甲方每月支付合同总价的一定比例,若甲方未按时付款,甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金。全文完。2024瓦工分包建筑工程进度管理合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方当事人2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.进度计划4.1进度安排4.2进度调整4.3进度检查5.工程量清单5.1工程量清单编制5.2工程量清单审核5.3工程量清单变更6.工程质量标准6.1质量标准要求6.2质量检验与验收6.3质量问题处理7.工程进度款支付7.1支付方式7.2支付条件7.3支付时间7.4逾期付款处理8.工程变更8.1变更申请8.2变更审批8.3变更实施8.4变更费用9.工程延期9.1延期原因9.2延期审批9.3延期费用10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效、终止及保存14.1合同生效14.2合同终止14.3合同保存第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同定义本合同是指分包方与总包方就2024瓦工分包建筑工程的进度管理所签订的具有法律约束力的书面协议。1.2术语解释1.2.1分包方:指承担瓦工分包工程建设的乙方。1.2.2总包方:指委托分包方进行瓦工分包工程建设的甲方。1.2.3工程进度:指分包工程在约定时间内完成的工作量和进度情况。1.2.4工程质量:指分包工程符合国家有关质量标准和规范的要求。1.2.5工程量清单:指详细列明分包工程所需材料和人工费用的清单。第二条双方当事人2.1分包方信息分包方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.2总包方信息总包方名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________第三条工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:瓦工分包工程,包括但不限于墙体砌筑、地面铺设、防水等。第四条进度计划4.1进度安排开工日期:____________________预计竣工日期:____________________4.2进度调整如因不可抗力或合同约定的其他原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。4.3进度检查总包方应定期对分包工程的进度进行检查,以确保工程按计划进行。第五条工程量清单5.1工程量清单编制分包方应按照合同约定编制工程量清单,包括材料、人工和机械等费用。5.2工程量清单审核总包方应在收到工程量清单后五个工作日内进行审核,如有异议,双方应协商解决。5.3工程量清单变更如因工程变更等原因导致工程量清单发生变更,双方应重新编制并审核工程量清单。第六条工程质量标准6.1质量标准要求分包工程应严格按照国家有关质量标准和规范的要求进行施工。6.2质量检验与验收分包方应按照合同约定进行质量检验,总包方有权对分包工程进行质量验收。6.3质量问题处理如发现质量问题,分包方应立即采取措施进行整改,总包方有权要求分包方承担相关责任。第七条工程进度款支付7.1支付方式工程进度款采用银行转账方式支付。7.2支付条件分包方完成约定的工程量后,经总包方验收合格,方可申请支付进度款。7.3支付时间工程进度款应在收到分包方申请后的十个工作日内支付。7.4逾期付款处理如总包方逾期支付进度款,应向分包方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。第八条工程变更8.1变更申请如因设计变更、工程量增加或其他原因需要变更工程,总包方应在变更前五个工作日内向分包方提出变更申请。8.2变更审批分包方应在收到变更申请后三个工作日内进行审批,并将审批结果通知总包方。8.3变更实施经双方同意的变更,应由分包方按照变更后的方案进行实施。8.4变更费用因变更产生的费用,应根据实际情况由双方协商确定,并在合同中明确。第九条工程延期9.1延期原因因不可抗力、设计变更、材料供应问题或其他非分包方责任的原因导致工程延期,分包方应立即通知总包方。9.2延期审批总包方应在收到延期通知后五个工作日内进行审批,同意延期的,应延长合同工期。9.3延期费用因延期产生的费用,包括但不限于人工费、材料费和机械使用费,应由双方协商解决。第十条工程验收10.1验收标准分包工程验收应按照国家有关标准和规范进行。10.2验收程序验收前,分包方应向总包方提交验收申请报告,总包方应在收到报告后五个工作日内组织验收。10.3验收结果验收合格后,总包方应在验收报告上签字确认,分包工程视为合格。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会应为本合同争议解决机构。11.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》的规定执行。第十二条违约责任12.1违约情形双方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约情况、损失程度和双方协商结果确定。第十三条合同解除13.1解除条件如出现合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同。13.2解除程序提出解除合同的一方应提前三十日书面通知对方,合同自通知到达对方时解除。13.3解除后果第十四条合同生效、终止及保存14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.3合同保存本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行,提供专业服务、咨询、监督、仲裁等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同当事人甲乙双方及其关联方。第二条第三方介入的范围与条件2.1.1工程进度管理;2.1.2工程质量监督;2.1.3工程造价咨询;2.1.4争议解决仲裁;2.1.5其他甲乙双方约定的服务。2.2第三方介入的条件:2.2.1甲乙双方书面同意;2.2.2第三方具备相应的资质和能力;2.2.3第三方提供的服务不违反法律法规和合同约定。第三条第三方的责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业、客观、公正的服务。3.2第三方在介入合同履行过程中,应遵守相关法律法规和合同约定,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.3第三方因自身原因导致服务不符合约定,应承担相应的违约责任。第四条第三方的权利4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行服务职责。第五条第三方的责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价的一定比例。5.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方提供服务前通知甲乙双方。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的权利义务划分:6.1.1第三方与甲乙双方之间的权利义务,由合同约定;6.1.2第三方对甲乙双方不承担连带责任。6.2第三方与分包方的划分说明:6.2.1第三方对分包方的监督和管理,应遵循合同约定;6.2.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024装修售后服务合同范本
- 2024年高速公路服务区食堂承包经营服务合同范本汇编3篇
- 乡镇长防汛知识培训课件
- 2025年度个人信息保护与保密服务合同3篇
- 2024食品公司智慧化物流系统建设合同
- 2024心脏内科病历管理系统升级与优化服务合同3篇
- 初级消费者知识培训课件
- 2025年度出租房屋消防安全责任与维修协议3篇
- 2024赞助合同书范本:年度公益活动支持协议3篇
- 2024男方离婚协议书:包含离婚后双方财产分割及第三方监管协议3篇
- DB43∕T 1591-2019 锂电池正极材料单位产品能源消耗限额及计算方法
- 征信合规知识线上测试题库征信知识竞赛题库(题目+答案)
- 贵州省贵阳市2021-2022学年苏教版四年级上册期末数学试卷(含答案)
- 新教材高中历史选择性必修一全册知识点总结
- 2017英语专业八级改错真题及答案持续更新部分详解文字答案校对版
- 室内蒸汽供热系统
- 小型塑料注射成型机液压系统设计
- 《干部廉政档案》2022年最新模板
- 高支模方案(专家论证定稿)
- 城投集团年度安全管理工作计划
- 美术课教案《线造型》
评论
0/150
提交评论