二零二五年度安置房购房资格审核合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度安置房购房资格审核合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点2.合同双方当事人2.1购房申请人信息2.2安置房开发商信息3.合同标的3.1安置房基本情况3.2购房资格审核标准4.购房资格审核流程4.1提交购房资格申请4.2资料审核4.3审核结果通知5.购房资格审核结果5.1审核通过5.2审核不通过及原因6.购房资格审核费用6.1费用标准6.2费用支付方式7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.违约责任8.1购房申请人违约责任8.2开发商违约责任9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1购房资格申请表11.2相关证明材料12.合同未尽事宜12.1双方协商解决12.2依照相关法律法规处理13.合同份数13.1合同份数13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：《二零二四年度安置房购房资格审核合同》1.2合同编号：YD2024011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：市区街道大厦2.合同双方当事人2.1购房申请人信息：姓名：身份证号码系电话：138xxxx5678住址：市区路号2.2安置房开发商信息：公司名称：房地产开发有限公司法定代表人：联系电话：139xxxx8765住址：市区路号3.合同标的3.1安置房基本情况：项目名称：安置小区房屋类型：住宅房屋面积：100平方米房屋位置：市区街道3.2购房资格审核标准：符合国家相关政策要求无购房记录满足安置房申请条件4.购房资格审核流程4.1提交购房资格申请：购房申请人向开发商提交购房资格申请表及相关证明材料开发商在收到申请后进行初步审核4.2资料审核：开发商对购房申请人的资料进行审核审核内容包括但不限于：身份证明、婚姻状况、收入证明等4.3审核结果通知：开发商在审核结束后向购房申请人发出审核结果通知审核结果包括：审核通过、审核不通过及原因5.购房资格审核结果5.1审核通过：购房申请人符合购房资格开发商通知购房申请人领取购房合同5.2审核不通过及原因：购房申请人不符合购房资格开发商向购房申请人说明审核不通过的原因6.购房资格审核费用6.1费用标准：审核费用为人民币100元/人6.2费用支付方式：购房申请人需在提交申请时支付审核费用支付方式为现金或银行转账7.合同解除与终止7.1合同解除条件：购房申请人因自身原因要求解除合同开发商同意解除合同7.2合同终止条件：购房申请人未按时支付购房款购房申请人提供虚假信息合同约定的其他终止条件8.违约责任8.1购房申请人违约责任购房申请人未按时支付购房款，每逾期一日，应向开发商支付应付款额的千分之五作为违约金。购房申请人提供虚假信息导致合同无法履行，应承担全部责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。购房申请人单方面解除合同，应赔偿开发商因此遭受的损失，包括但不限于已发生的费用和预期利益损失。8.2开发商违约责任开发商未能按合同约定提供符合标准的安置房，应承担违约责任，包括但不限于退还购房款和赔偿购房申请人因此遭受的损失。开发商因自身原因导致合同解除，应赔偿购房申请人因此遭受的损失，包括但不限于购房款、利息损失和搬家费用等。开发商未按时通知购房申请人审核结果，应承担违约责任，并赔偿购房申请人因此遭受的损失。9.争议解决方式9.1争议解决途径双方应友好协商解决争议。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构若双方同意，可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。合同约定的其他终止条件。11.合同附件11.1购房资格申请表11.2身份证明11.3婚姻状况证明11.4收入证明11.5其他相关证明材料12.合同未尽事宜12.1双方协商解决本合同未尽事宜，由双方协商解决。12.2依照相关法律法规处理本合同如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。13.合同份数13.1合同份数本合同一式两份，购房申请人和开发商各执一份。13.2合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。14.2本合同如有修改，应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的任何第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。第三方介入应具备相应的资质和许可，能够胜任其介入职责。15.3第三方介入职责第三方应根据合作协议的约定，协助甲乙双方完成合同约定的各项义务。第三方应保证其提供的服务符合国家法律法规及行业规范。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够履行其职责。甲方应对第三方的行为承担相应的监督责任，确保其行为符合合同约定。16.2乙方责任乙方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够履行其职责。乙方应对第三方的行为承担相应的监督责任，确保其行为符合合同约定。17.第三方责任17.1第三方责任限额第三方因自身原因导致合同无法履行或造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得超过合同标的额的10%。17.2第三方免责条款因不可抗力导致第三方无法履行职责的，第三方不承担责任。第三方在履行职责过程中，因甲乙双方提供的信息不准确或存在误导导致的损失，第三方不承担责任。18.第三方介入后的合同修改18.1合同修改在第三方介入后，若需对合同进行修改，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。18.2补充协议的效力补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决方式第三方介入后的争议，仍按照本合同约定的争议解决方式解决。19.2第三方争议处理第三方在争议处理过程中，应保持中立，公正处理争议。20.第三方介入后的合同终止20.1合同终止条件第三方介入后，合同终止条件仍按照本合同约定的合同终止条件执行。20.2合同终止后的处理合同终止后，甲乙双方应与第三方协商处理合同终止后的善后事宜。21.第三方介入后的其他事项21.1信息保密第三方在介入过程中，应严格保密甲乙双方的信息。21.2保密期限第三方的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。21.3通知义务第三方应及时通知甲乙双方其介入情况及合同履行情况。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.购房资格申请表要求：表格内容应完整，包括申请人基本信息、婚姻状况、收入证明等。说明：此表格为购房资格审核的主要依据。2.身份证明要求：提供有效的身份证件复印件，包括身份证正反面。说明：用于证明申请人的身份信息。3.婚姻状况证明要求：提供结婚证或单身证明等文件。说明：用于证明申请人的婚姻状况。4.收入证明要求：提供近三个月的工资条或收入证明信。说明：用于证明申请人的收入水平。5.房屋租赁合同要求：提供房屋租赁合同原件及复印件。说明：用于证明申请人目前的居住情况。6.房屋产权证明要求：提供房屋产权证明文件。说明：用于证明申请人对房屋的产权情况。7.相关证明材料要求：根据具体审核要求，提供相关证明材料。说明：包括但不限于户口本、房产证、学位证明等。说明二：违约行为及责任认定：1.购房申请人违约行为提供虚假信息未按时支付购房款单方面解除合同责任认定标准：提供虚假信息：赔偿开发商因此遭受的损失，包括但不限于已发生的费用和预期利益损失。未按时支付购房款：每逾期一日，应向开发商支付应付款额的千分之五作为违约金。单方面解除合同：赔偿开发商因此遭受的损失，包括但不限于购房款、利息损失和搬家费用等。示例说明：若购房申请人提供虚假收入证明，导致开发商同意其购房资格，后发现虚假信息，申请人应赔偿开发商因此遭受的损失。2.开发商违约行为未按时提供符合标准的安置房未按时通知购房申请人审核结果责任认定标准：未按时提供符合标准的安置房：退还购房款，并赔偿购房申请人因此遭受的损失。未按时通知购房申请人审核结果：承担违约责任，并赔偿购房申请人因此遭受的损失。示例说明：若开发商未按时提供符合标准的安置房，导致购房申请人无法入住，开发商应退还购房款，并赔偿申请人因此遭受的损失。全文完。二零二四年度安置房购房资格审核合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方联系方式2.购房资格审核范围3.购房资格审核标准及条件3.1基本条件3.2特殊条件4.购房资格审核程序4.1提交申请4.2审核流程4.3审核结果通知5.购房资格审核费用6.合同签订与生效6.1合同签订时间6.2合同生效条件7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.违约责任8.1违约行为定义8.2违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除程序11.合同附件11.1附件一：购房资格审核申请表11.2附件二：购房资格审核标准及条件详细说明12.合同份数与送达12.1合同份数12.2合同送达方式13.合同签署日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1出让人：市区住房保障和房产管理局1.1.2法定代表人：1.1.3受让人：市区房地产开发有限公司1.1.4法定代表人：1.2双方联系方式1.2.1出让人联系电话：02856781.2.2出让人电子邮箱：1.2.3受让人联系电话：028876543212.购房资格审核范围2.1本合同所指购房资格审核范围限于市区安置房购房资格。3.购房资格审核标准及条件3.1基本条件3.1.1申请人为市区户籍居民；3.1.2申请人在市区无自有住房；3.1.3申请家庭人均住房建筑面积低于平方米；3.2特殊条件3.2.1对于特殊困难家庭，可根据实际情况予以适当放宽购房资格审核条件。4.购房资格审核程序4.1提交申请4.1.1受让人应按照规定向出让人提交购房资格审核申请；4.1.2申请材料应包括但不限于：身份证、户口簿、婚姻状况证明、住房情况证明等；4.2审核流程4.2.1出让人收到申请后，对申请材料进行初步审查；4.2.2出让人对申请材料进行实地核查；4.2.3出让人根据核查情况，决定是否批准购房资格；4.3审核结果通知4.3.1出让人应在审核结束后5个工作日内将审核结果通知受让人。5.购房资格审核费用5.1购房资格审核费用为人民币元，由受让人承担。6.合同签订与生效6.1合同签订时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；6.2合同生效条件：双方应在合同签订之日起5个工作日内完成购房资格审核手续。8.违约责任8.1违约行为定义8.1.1受让人未按约定时间提交购房资格审核申请；8.1.2出让人未按约定时间完成购房资格审核；8.1.3受让人提供虚假材料或隐瞒重要事实；8.1.4双方未按合同约定履行其他义务。8.2违约责任承担方式8.2.1受让人未按约定时间提交购房资格审核申请的，应向出让人支付违约金，金额为元；8.2.2出让人未按约定时间完成购房资格审核的，应向受让人支付违约金，金额为元；8.2.3受让人提供虚假材料或隐瞒重要事实的，除承担相应的法律责任外，还应向出让人支付违约金，金额为元；8.2.4双方未按合同约定履行其他义务的，应根据具体情况承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同的争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更；10.1.2合同变更应采取书面形式，并经双方签字（或盖章）确认。10.2合同解除程序10.2.1双方协商一致，可解除合同；10.2.2合同解除应采取书面形式，并经双方签字（或盖章）确认。11.合同附件11.1附件一：购房资格审核申请表11.1.1申请表应包含申请人基本信息、申请资格情况、住房情况等；11.1.2申请表由受让人填写并提交给出让人。11.2附件二：购房资格审核标准及条件详细说明11.2.1详细说明包括审核标准的具体内容、所需证明材料等；11.2.2详细说明由出让人提供，受让人在提交申请时获取。12.合同份数与送达12.1合同份数：本合同一式两份，双方各执一份；12.2合同送达方式：合同签字（或盖章）后，双方应各自保留一份合同，视为合同已送达。13.合同签署日期13.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1定义：本合同所称第三方，是指除合同双方以外的，为合同履行提供协助、咨询、代理或其他服务的自然人、法人或其他组织。15.2范围：第三方介入的范围包括但不限于购房资格审核、合同签订、合同履行过程中的咨询、代理等服务。16.第三方介入的程序16.1第三方的选择：甲乙双方应协商一致，选择合适的第三方介入合同履行。16.2第三方的资质要求：第三方应具备相应的资质，能够提供专业的服务，并符合相关法律法规的要求。16.3第三方的委托：甲乙双方应与第三方签订委托协议，明确委托事项、费用及责任。17.第三方的责权利17.1责任：第三方应按照委托协议的约定，履行相应的职责，并对自己的行为承担法律责任。17.2权利：第三方有权根据委托协议的约定，收取相应的服务费用。17.3利益：第三方在合同履行过程中，享有因其服务而产生的合法利益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：第三方仅对甲方负责，甲方应将第三方的服务内容、费用及责任告知乙方。18.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方不直接负责，但乙方应配合第三方的工作，并监督第三方的工作质量。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额：甲乙双方应与第三方协商确定第三方在合同履行过程中的责任限额，该限额应在委托协议中明确。19.2责任限额的计算：责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务难度、潜在风险等因素综合确定。20.第三方的违约责任20.1违约行为：第三方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。20.2违约责任承担方式：第三方违约的，应根据违约行为的具体情况，承担违约金、赔偿损失等责任。21.第三方的退出机制21.1退出条件：当第三方无法继续履行合同或违反合同约定时，甲乙双方可解除与第三方的委托协议。21.2退出程序：甲乙双方应协商一致，制定第三方退出程序，包括通知、交接等事项。22.第三方介入的合同变更22.1变更程序：当第三方介入时，甲乙双方应就合同变更事宜进行协商，并签订补充协议。22.2变更内容：补充协议应明确第三方介入的具体内容、费用及责任。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决方式：第三方介入产生的争议，应按照本合同的争议解决方式解决。23.2争议解决机构：第三方介入产生的争议，应提交合同签订地的人民法院或其他争议解决机构。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：购房资格审核申请表详细要求：申请表应包含申请人基本信息、申请资格情况、住房情况等，格式应统一，内容应真实准确。说明：此附件用于申请人向出让人提交购房资格审核申请。2.附件二：购房资格审核标准及条件详细说明详细要求：详细说明包括审核标准的具体内容、所需证明材料等，内容应清晰易懂，便于申请人理解。说明：此附件由出让人提供，用于指导申请人准备购房资格审核所需材料。3.附件三：委托协议详细要求：委托协议应明确委托事项、费用、责任及双方的权利义务，格式应规范。说明：此附件由甲乙双方与第三方签订，用于明确第三方在合同履行过程中的职责。4.附件四：补充协议详细要求：补充协议应明确第三方介入的具体内容、费用及责任，内容应与主合同保持一致。说明：此附件用于在第三方介入时，对主合同内容进行补充和调整。5.附件五：合同变更协议详细要求：合同变更协议应明确变更内容、变更原因及双方的权利义务，格式应规范。说明：此附件用于在合同履行过程中，对主合同内容进行变更。6.附件六：违约金计算标准详细要求：违约金计算标准应明确违约金计算方式、计算基数及适用范围。说明：此附件用于在违约情况下，计算违约金的数额。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约行为一：甲方未按约定时间提交购房资格审核申请。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，金额为元。违约行为二：乙方未按约定时间完成购房资格审核。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，金额为元。违约行为三：甲方提供虚假材料或隐瞒重要事实。责任认定：甲方除承担相应的法律责任外，还应向乙方支付违约金，金额为元。违约行为四：乙方未按约定履行合同义务。责任认定：乙方应根据违约行为的具体情况，承担违约金、赔偿损失等责任。2.违约责任认定标准违约责任认定标准一：违约金的计算标准。说明：违约金应根据合同约定及违约行为的具体情况计算。违约责任认定标准二：赔偿损失的计算标准。说明：赔偿损失应根据实际损失情况计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。示例说明：示例一：甲方未按约定时间提交购房资格审核申请，导致乙方无法按时完成购房资格审核工作，乙方因此遭受了损失。违约行为：甲方未按时提交申请。违约责任：甲方应向乙方支付违约金，金额为元。示例二：乙方在购房资格审核过程中，因疏忽导致审核结果错误，给甲方造成了经济损失。违约行为：乙方未按约定履行审核义务。违约责任：乙方应根据实际损失情况，承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度安置房购房资格审核合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.合同签订背景及目的2.1安置房项目简介2.2购房资格审核的目的3.合同有效期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期4.购房资格审核条件4.1申请条件4.2审核标准4.3不符合条件的情形5.审核程序及流程5.1提交申请5.2材料审核5.3面试或实地考察5.4审核结果通知6.审核结果的确认及异议处理6.1审核结果确认6.2异议提出及处理7.购房资格审核费用7.1费用标准7.2付款方式7.3费用退还8.保密条款8.1保密义务8.2保密信息范围8.3违约责任9.合同解除及终止9.1解除条件9.2解除程序9.3合同终止10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约金的计算与支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同附件及补充协议12.1附件内容12.2补充协议的签订及效力13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同文本效力13.3其他约定事项14.合同签署及见证14.1签署日期14.2签署人14.3见证人第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：X房地产开发有限公司甲方住所：省市区路号法定代表人：X联系电话：1.2乙方基本信息乙方名称：X居民乙方住所：省市区路号身份证号码：联系电话：X第二条合同签订背景及目的2.1安置房项目简介本合同涉及的安置房项目为甲方开发的位于市区的安置房项目，项目规划总建筑面积为万平方米，共计栋楼，可提供安置住房套。2.2购房资格审核的目的本合同目的在于明确甲方对乙方购房资格的审核标准、程序及责任，确保安置房项目的公平、公正分配。第三条合同有效期限3.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同终止日期本合同至甲方完成安置房项目购房资格审核工作，乙方取得购房资格或双方约定的其他终止条件成就时终止。第四条购房资格审核条件4.1申请条件（1）具有市区户籍；（2）符合国家及地方有关安置房购房政策；（3）无房产、无车等情况。4.2审核标准（1）申请人基本信息真实、准确；（2）申请人符合购房资格审核条件；（3）申请人提交的材料齐全、规范。4.3不符合条件的情形（1）申请人提供虚假信息；（2）申请人不符合购房资格审核条件；（3）申请人提交的材料不齐全或不规范。第五条审核程序及流程5.1提交申请乙方应在甲方规定的时间内，向甲方提交购房资格申请及相关材料。5.2材料审核甲方收到乙方提交的申请材料后，应在规定的时间内进行审核。5.3面试或实地考察甲方认为必要时，可对乙方进行面试或实地考察。5.4审核结果通知甲方完成审核后，应及时将审核结果通知乙方。第六条审核结果的确认及异议处理6.1审核结果确认乙方应在收到审核结果通知之日起规定的时间内，对审核结果予以确认。6.2异议提出及处理乙方对审核结果有异议的，应在规定的时间内向甲方提出，甲方应在收到异议之日起规定的时间内予以回复。第七条购房资格审核费用7.1费用标准甲方对购房资格审核不收取任何费用。7.2付款方式甲方不收取任何费用，无需付款。7.3费用退还甲方不收取任何费用，无需退还。第八条保密条款8.1保密义务双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.2保密信息范围（1）本合同的具体条款；（2）双方在合同履行过程中产生的任何技术、商业、财务等信息；（3）双方签订的其他相关合同及协议。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿对方因此遭受的损失。第九条合同解除及终止9.1解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2解除程序（1）任何一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）自通知到达对方之日起，合同解除。9.3合同终止合同解除或终止后，双方应按照合同约定或法律规定，处理相关事宜，包括但不限于退还预付款、赔偿损失等。第十条违约责任10.1甲方违约责任（1）甲方未按约定时间完成购房资格审核，应向乙方支付违约金；（2）甲方提供虚假信息或故意隐瞒事实，导致乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。10.2乙方违约责任（1）乙方提供虚假信息或故意隐瞒事实，导致甲方遭受损失的，应承担赔偿责任；（2）乙方未按约定履行合同，应向甲方支付违约金。10.3违约金的计算与支付违约金的计算标准根据实际情况确定，违约金数额不得超过实际损失。违约金支付方式为一次性支付。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构无。第十二条合同附件及补充协议12.1附件内容（1）购房资格申请表；（2）相关证明材料；（3）其他双方约定的附件。12.2补充协议的签订及效力双方对本合同内容有补充约定的，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同文本效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.3其他约定事项（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商；（2）本合同解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称的第三方，是指在本合同履行过程中，为协助甲方或乙方完成合同约定的相关事宜而介入合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、技术顾问等。第二条第三方介入的同意2.1甲方或乙方需引入第三方参与本合同履行的，应提前书面通知对方，并取得对方的同意。2.2第三方介入本合同，应与甲方或乙方另行签订书面协议，明确各方的权利义务。第三条第三方的责任3.1第三方在本合同项下的责任，应限于其提供的具体服务范围，并依据其与甲方或乙方签订的协议承担相应责任。3.2第三方在履行职责过程中，若因自身原因导致甲方或乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方的权利4.1第三方有权根据其与甲方或乙方签订的协议，要求甲方或乙方提供必要的协助和配合。4.2第三方有权根据其专业判断，提出合理化建议，甲方或乙方应予以考虑。第五条第三方的选择5.1甲方或乙方选择第三方，应遵循公平、公正、公开的原则，确保第三方具备相应的资质和能力。5.2甲方或乙方选择的第三方，应取得相关行业主管部门的许可或资质证明。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额，应在第三方与甲方或乙方签订的协议中明确约定。6.2第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方自身原因造成的直接经济损失；（2）因第三方违反保密义务而导致的损失；（3）因第三方违反合同约定而产生的违约责任。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方在本合同项下的责任，不涉及甲方或乙方与对方签订的其他合同关系。7.2第三方与其他各方之间的关系，由各自签订的协议独立约定。7.3第三方在履行职责过程中，若涉及与其他各方的权益冲突，应遵循公平、公正的原则，优先保障甲方或乙方的合法权益。第八条第三方介入后的合同履行8.1第三方介入本合同后，甲方或乙方应继续履行本合同约定的义务。8.2第三方介入本合同后，若因第三方原因导致本合同无法履行的，甲方或乙方有权要求第三方承担相应责任。第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入本合同后，若因第三方原因导