2024版建设工程施工合同国际1

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同国际1本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工标准第六条责任与义务6.1发包人责任6.2承包人责任6.3违约责任第七条变更与调整7.1合同变更7.2工程调整7.3变更程序第八条保险与安全8.1保险责任8.2安全施工第九条争议解决9.1争议解决方式9.2调解与仲裁9.3法律适用第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效10.2合同变更10.3合同终止第十一条违约责任11.1发包人违约11.2承包人违约第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任第十四条其他条款14.1合同的补充与附件14.2合同的翻译与解释14.3合同的继承与转让14.4合同争议的解决14.5合同的解除与终止14.6合同的效力与履行14.7法律法规的规定14.8合同的签署与盖章14.9合同的生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：1.1.2发包人地址：1.1.3发包人代表：1.2承包人1.2.1承包人名称：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人代表：第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：3.1.1合同总价金额：3.1.2合同总价币种：3.2价格调整：3.2.1价格调整条件：3.2.2价格调整方法：3.3支付方式：3.3.1支付方式一：3.3.2支付方式二：第四条合同工期4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期延误：4.3.1工期延误责任：4.3.2工期延误赔偿：第五条质量标准5.1工程质量：5.1.1工程质量要求：5.1.2工程质量验收：5.2材料质量：5.2.1材料质量要求：5.2.2材料质量验收：5.3施工标准：5.3.1施工标准要求：5.3.2施工标准验收：第六条责任与义务6.1发包人责任：6.1.1发包人义务一：6.1.2发包人义务二：6.2承包人责任：6.2.1承包人义务一：6.2.2承包人义务二：6.3违约责任：6.3.1违约责任一：6.3.2违约责任二：第八条保险与安全8.1保险责任：8.1.1承包人保险：8.1.2发包人保险：8.2安全施工：8.2.1安全要求：8.2.2安全培训：第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1协商解决：9.1.2调解解决：9.1.3仲裁解决：9.2调解与仲裁：9.2.1调解机构：9.2.2仲裁机构：9.3法律适用：9.3.1适用法律：9.3.2法律解释：第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效：10.1.1生效条件：10.1.2生效时间：10.2合同变更：10.2.1变更条件：10.2.2变更程序：10.3合同终止：10.3.1终止条件：10.3.2终止程序：第十一条违约责任11.1发包人违约：11.1.1违约行为：11.1.2违约责任：11.2承包人违约：11.2.1违约行为：11.2.2违约责任：第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：12.1.1定义：12.1.2举例：12.2不可抗力后果：12.2.1后果处理：12.2.2责任分配：12.3不可抗力责任：12.3.1责任判定：12.3.2责任免除：第十三条保密条款13.1保密内容：13.1.1保密信息：13.1.2保密范围：13.2保密期限：13.2.1期限长度：13.2.2期限计算：13.3违约责任：13.3.1违约后果：13.3.2违约赔偿：第十四条其他条款14.1合同的补充与附件：14.1.1补充条款：14.1.2附件列表：14.2合同的翻译与解释：14.2.1翻译语言：14.2.2解释权归属：14.3合同的继承与转让：14.3.1继承条件：14.3.2转让程序：14.4合同争议的解决：14.4.1争议处理方式：14.4.2争议处理机构：14.5合同的解除与终止：14.5.1解除条件：14.5.2终止程序：14.6合同的效力与履行：14.6.1效力确认：14.6.2履行保证：14.7法律法规的规定：14.7.1法律法规名称：14.7.2法律法规适用：14.8合同的签署与盖章：14.8.1签署方式：14.8.2盖章要求：14.9合同的生效日期：14.9.1生效日期确定：14.9.2生效日期公告：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料规格书附件四：施工方案附件五：安全施工措施附件六：合同价款明细表附件七：支付时间表附件八：工期延误处理办法附件九：质量保修书附件十：争议解决方式选择表附件一的详细要求和说明：工程设计图纸应包括所有施工所需的图纸和文件，包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸等。图纸应清晰、完整，且符合国家和行业标准。发包人应确保图纸的准确性和合法性，承包人应按照图纸进行施工。附件二的详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的数量和规格，以及相应的单位工程造价。清单应由发包人提供，并由双方共同确认。承包人应根据清单进行施工，并按照清单约定的价格进行结算。附件三的详细要求和说明：材料规格书应详细描述工程所需材料的种类、规格、性能等技术参数。材料应符合国家相关标准和质量要求。发包人应提供材料规格书，承包人应按照规格书要求采购和使用材料。附件四的详细要求和说明：施工方案应详细阐述施工过程中的各项技术和组织措施，包括但不限于施工工艺、施工进度、人员配置等。施工方案应由承包人提供，并经发包人批准。承包人应按照施工方案进行施工。附件五的详细要求和说明：安全施工措施应包括施工现场的安全管理、安全防护设施、安全培训等内容。承包人应制定安全施工措施，并确保施工现场的安全。附件六的详细要求和说明：合同价款明细表应详细列出合同价款的构成，包括工程总价、材料费、人工费、措施费等。明细表应由双方共同确认，并作为合同价款结算的依据。附件七的详细要求和说明：支付时间表应明确合同价款的支付时间节点和支付比例。支付时间表应由双方共同制定，并作为支付合同价款的依据。附件八的详细要求和说明：工期延误处理办法应明确工期延误的责任、处理程序和赔偿标准。工期延误处理办法应由双方共同制定，并在合同中约定。附件九的详细要求和说明：质量保修书应明确质量保修的范围、期限、责任人和保修程序。质量保修书应由承包人提供，并经发包人确认。附件十的详细要求和说明：争议解决方式选择表应明确双方在发生争议时选择的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁等。争议解决方式选择表应由双方共同制定，并作为解决合同争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：违约行为一：发包人未按约定时间支付合同价款责任认定：发包人应按合同约定的时间节点支付合同价款。如发包人延迟支付，应按照延迟支付的天数向承包人支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的利率计算。违约行为二：承包人未按约定时间完成工程责任认定：承包人应按合同约定的工期完成工程。如承包人延迟完成工程，应按照延迟完成的天数向发包人支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的利率计算。违约行为三：发包人提供的材料不符合约定质量标准责任认定：发包人应按照合同约定的质量标准提供材料。如发包人提供的材料不符合质量标准，承包人有权拒绝使用该材料，并要求发包人更换或修复。发包人应承担因此产生的费用和工期延误的责任。违约行为四：承包人未按照设计图纸和施工方案施工责任认定：承包人应按照设计图纸和施工方案进行施工。如承包人未按照图纸和方案施工，发包人有权要求承包人按照图纸和方案进行整改，并承担由此产生的费用和工期延误的责任。违约行为五：承包人未按照安全施工措施进行施工责任认定：承