版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色数据中心通风空调系统安装劳务分包合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程质量要求4.投资概算4.1投资总额4.2分项投资概算5.分包方式及合同价款5.1分包方式5.2合同价款5.3付款方式6.技术要求及标准6.1技术要求6.2工程标准7.人员配备及管理7.1人员配备7.2管理制度8.材料供应及验收8.1材料供应8.2材料验收9.工程进度及验收9.1工程进度9.2验收标准9.3验收程序10.质量保证及保修10.1质量保证10.2保修期限及内容11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称甲方:绿色数据中心乙方:空调安装工程公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同项目概况2.1项目名称2024年度绿色数据中心通风空调系统安装工程2.2项目地点省市区绿色数据中心2.3项目规模总建筑面积:10,000平方米安装通风空调系统面积:8,000平方米2.4项目工期合同工期:自合同签订之日起90日内完成3.工程范围及内容3.1工程范围包括但不限于通风管道、空调机组、新风系统、风阀、风管等通风空调设备的安装工程。3.2工程内容详细工程内容包括但不限于:1.通风管道的安装、连接及密封;2.空调机组的安装、调试及运行;3.新风系统的安装、调试及运行;4.风阀、风管的安装、调试及运行;5.系统的试运行及验收。3.3工程质量要求1.符合国家相关行业标准和规范;2.系统运行稳定,满足设计要求;3.工程质量达到甲方验收标准。4.投资概算4.1投资总额合同总价款:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.2分项投资概算详细分项投资概算如下:1.通风管道安装:人民币伍拾万元整(¥50,000.00)2.空调机组安装:人民币叁拾万元整(¥30,000.00)3.新风系统安装:人民币壹拾万元整(¥10,000.00)4.风阀、风管安装:人民币壹拾万元整(¥10,000.00)5.分包方式及合同价款5.1分包方式乙方以劳务分包形式承担本合同项目。5.2合同价款合同价款为人民币壹佰万元整(¥100,000.00),包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。5.3付款方式1.合同签订后,甲方支付合同价款的30%作为预付款;2.工程进度达到50%时,甲方支付合同价款的30%;3.工程完工验收合格后,甲方支付合同价款的30%;4.质保期满无质量问题后,甲方支付合同价款的10%作为质保金。6.技术要求及标准6.1技术要求1.通风管道、空调机组、新风系统等设备选型符合国家标准和行业规范;2.安装施工严格按照国家相关标准和规范执行;3.系统运行稳定,满足设计要求。6.2工程标准1.通风管道安装标准:GB502432002《通风与空调工程施工及验收规范》;2.空调机组安装标准:GB502422002《空调机组安装工程质量验收规范》;3.新风系统安装标准:GB502432002《通风与空调工程施工及验收规范》。8.材料供应及验收8.1材料供应1.甲方负责提供通风空调系统所需的主要材料,包括但不限于通风管道、空调机组、新风系统组件等。2.乙方负责提供辅助材料、配件和安装工具。3.所有材料必须符合国家相关标准和设计要求。8.2材料验收1.乙方在收到材料后,应在24小时内进行验收。2.验收内容包括材料的质量、规格、数量和包装。3.验收合格的材料应进行标识并妥善保管。4.验收不合格的材料,乙方有权要求甲方更换,费用由甲方承担。9.工程进度及验收9.1工程进度1.乙方应按照合同约定的工期安排施工进度。2.乙方应定期向甲方报告工程进度情况。3.甲方有权要求乙方加快工程进度,但需提前通知并协商。9.2验收标准1.工程质量应符合国家相关标准和规范。2.系统应运行稳定,各项性能指标达到设计要求。3.验收时应提供完整的施工记录和检验报告。9.3验收程序1.甲方应在工程完工后7日内组织验收。2.验收不合格的部分,乙方应在接到通知后7日内进行整改。3.验收合格后,甲方应在验收合格报告上签字确认。10.质量保证及保修10.1质量保证1.乙方应保证工程质量,对因施工质量问题造成的损失承担赔偿责任。2.质保期自工程验收合格之日起计算,一般为一年。10.2保修期限及内容1.保修期限自工程验收合格之日起计算,一般为一年。2.保修内容包括但不限于设备故障维修、系统性能优化等。11.合同变更及解除11.1合同变更1.合同签订后,任何一方不得擅自变更合同内容。2.如需变更,双方应书面协商一致,并签订补充协议。11.2合同解除1.发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。2.一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。12.违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程;2.乙方提供的材料不符合合同要求;3.甲方未按合同约定支付款项。12.2违约责任1.违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约金的具体数额由双方协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。2.协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构1.本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。14.合同生效及终止14.1合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后,任何一方不得擅自变更或解除合同。14.2合同终止1.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。2.合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围1.第三方介入的范围包括但不限于技术支持、项目管理、质量监督、风险评估等。2.第三方介入的具体内容和方式由甲乙双方在合同中明确约定。16.第三方介入的流程与条件16.1第三方介入的流程1.双方协商确定需要第三方介入的事项。2.双方共同选择合适的第三方,并与其签订相关协议。3.第三方介入后,应遵守本合同的相关规定,并接受甲乙双方的监督。16.2第三方介入的条件1.第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同要求。2.第三方应承诺遵守保密协议,不得泄露合同相关秘密。3.第三方应承诺按照合同约定履行职责,并对自身行为负责。17.第三方介入的责权利17.1第三方的责任1.第三方应按照合同约定履行职责,对自身提供的服务质量负责。2.第三方应保证其提供的服务不侵犯他人的合法权益。3.第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应责任。17.2第三方的权利1.第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。3.第三方有权要求甲乙双方协助其履行职责。17.3第三方的义务1.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。2.第三方应保守合同秘密,不得泄露给任何第三方。3.第三方应配合甲乙双方进行合同履行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系1.第三方与甲方之间的关系基于甲乙双方签订的合同,第三方应服从甲方的管理和监督。2.第三方应向甲方提供工作进展报告,接受甲方的检查和评估。18.2第三方与乙方的关系1.第三方与乙方之间的关系基于甲乙双方签订的合同,第三方应服从乙方的管理和监督。2.第三方应向乙方提供工作进展报告,接受乙方的检查和评估。18.3第三方与甲乙双方的关系1.第三方与甲乙双方的关系是基于合同约定,第三方应同时向甲乙双方提供服务。2.第三方应保证其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并明确在第三方协议中。2.第三方的责任限额包括但不限于第三方因自身原因造成的经济损失、违约金等。3.如第三方责任超出责任限额,超出部分由甲乙双方自行承担。19.2责任限额的调整1.如甲乙双方认为有必要调整第三方的责任限额,应书面通知第三方,并经双方同意后生效。2.调整后的责任限额应在第三方协议中予以明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订双方的身份证明文件要求:提供双方营业执照、法定代表人身份证明等合法有效证件。说明:用于证明甲乙双方的合法主体资格。2.项目技术资料要求:包括设计图纸、施工方案、技术规范等。说明:用于指导施工过程中的技术操作和质量控制。3.材料清单及质量证明文件要求:提供所有用于工程的材料清单、质量检验报告等。说明:确保材料质量符合合同约定。4.施工进度报告要求:定期提交施工进度报告,包括工程进度、存在问题及解决方案等。说明:便于甲乙双方了解工程进展情况。5.验收报告要求:提供工程验收报告,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:作为工程验收合格的依据。6.付款凭证要求:提供合同约定的付款凭证,包括发票、收据等。说明:确保甲乙双方按照合同约定进行款项结算。7.第三方协议要求:提供与第三方签订的协议,包括中介协议、监理协议等。说明:明确第三方在合同中的责任和义务。8.违约通知书要求:在发生违约行为时,向违约方发出书面违约通知书。说明:提醒违约方注意违约责任。9.争议解决文件要求:提供争议解决过程中的相关文件,包括协商记录、调解协议等。说明:作为解决争议的依据。10.合同终止证明文件要求:在合同终止时,提供合同终止证明文件。说明:明确合同终止的时间、原因及后续处理事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定完成工程进度。乙方提供的材料不符合合同要求。甲方未按合同约定支付款项。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约金的计算方式根据违约行为和损失程度确定。3.违约责任示例示例1:乙方未按合同约定完成工程进度,导致工期延误。甲方有权要求乙方支付违约金,每日按合同价款的0.5%计算。示例2:乙方提供的材料不合格,导致工程无法继续施工。甲方有权要求乙方更换材料,并承担由此产生的额外费用。示例3:甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,利率为中国人民银行同期贷款利率。全文完。2024年度绿色数据中心通风空调系统安装劳务分包合同1本合同目录一览1.1合同概述1.2合同双方1.3合同期限1.4合同范围1.5合同价款及支付方式1.6合同工期及进度安排1.7技术要求及质量标准1.8工程图纸及资料1.9施工现场管理1.10材料设备供应及验收1.11安全生产及环境保护1.12质量保证及保修1.13违约责任及处理1.14合同解除及终止1.15争议解决及适用法律第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1.1合同名称:2024年度绿色数据中心通风空调系统安装劳务分包合同1.1.2合同编号:X1.1.3合同签订日期:2024年X月X日1.1.4合同签订地点:市1.1.5合同目的:明确双方在绿色数据中心通风空调系统安装劳务分包过程中的权利、义务和责任。第二条合同双方2.1.1分包方:甲方(科技有限公司)2.1.2承包方:乙方(建设有限公司)第三条合同期限3.1.1合同生效日期:自合同签订之日起3.1.2合同期限:自合同生效之日起至通风空调系统安装完成并验收合格之日止第四条合同范围4.1.1乙方负责绿色数据中心通风空调系统的设计、采购、安装、调试及试运行等工作。4.1.2乙方需按照甲方提供的工程图纸及技术要求,确保工程质量符合国家相关标准。第五条合同价款及支付方式5.1.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.1.2支付方式:分阶段支付,具体如下:5.1.2.1合同签订后5个工作日内,乙方提交相关资质证明,甲方支付合同总价的30%;5.1.2.2通风空调系统安装完成并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价的60%;5.1.2.3通风空调系统试运行合格并交付使用后,甲方支付合同总价的10%。第六条合同工期及进度安排6.1.1合同工期:自合同签订之日起至通风空调系统安装完成并验收合格之日止,预计工期为60天。6.1.2进度安排:6.1.2.1设计阶段:合同签订后10个工作日内完成;6.1.2.2采购阶段:设计阶段完成后20个工作日内完成;6.1.2.3安装阶段:采购阶段完成后30个工作日内完成;6.1.2.4调试及试运行阶段:安装阶段完成后10个工作日内完成。第七条技术要求及质量标准7.1.1乙方应严格按照甲方提供的工程图纸及技术要求进行施工。7.1.2.1符合国家相关标准及行业规范;7.1.2.2系统运行稳定,无明显噪音;7.1.2.3能耗指标符合设计要求;7.1.2.4系统运行安全可靠,无故障发生。第八条工程图纸及资料8.1.1甲方应向乙方提供完整的工程图纸及技术资料,包括但不限于通风空调系统的设计图纸、设备清单、施工方案等。8.1.2乙方应在收到工程图纸及技术资料后5个工作日内,确认图纸及技术资料的完整性和准确性。第九条施工现场管理9.1.1乙方应负责施工现场的管理,确保施工现场的安全、文明、整洁。9.1.2乙方应遵守国家及地方的安全生产法规,确保施工过程中人员安全。9.1.3乙方应配备必要的施工设施和设备,确保施工进度和质量。第十条材料设备供应及验收10.1.1乙方负责按照合同约定和工程图纸要求采购材料及设备。10.1.2甲方应提供必要的材料设备供应渠道,乙方有权自行选择供应商。10.1.3乙方应在材料及设备到货后3个工作日内进行验收,并通知甲方。第十一条安全生产及环境保护11.1.1乙方应制定安全生产及环境保护措施,并严格执行。11.1.2乙方应确保施工现场的废水、废气、固体废弃物等符合国家环保标准。11.1.3乙方应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。第十二条质量保证及保修12.1.1乙方应保证工程质量,对因施工原因造成的质量缺陷承担修复责任。12.1.2通风空调系统安装完成后,乙方应提供不少于1年的免费保修服务。12.1.3保修期内,如因非乙方原因导致的质量问题,乙方应承担相应的维修责任。第十三条违约责任及处理13.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。13.1.2违约方应支付违约金,违约金数额按合同总价的一定比例计算。13.1.3双方协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同解除及终止14.1.1.1另一方严重违反合同约定;14.1.1.2另一方丧失履行合同能力;14.1.1.3发生不可抗力事件,致使合同无法履行。14.1.2合同解除后,双方应按照合同约定处理未履行部分,并承担相应的责任。14.1.3合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜,包括但不限于工程验收、结算等。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方定义15.1.1本合同所称的第三方,是指除甲方、乙方之外的任何自然人或法人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、材料供应商、设备制造商等。15.2第三方介入的条件15.2.1甲方或乙方在合同履行过程中,因特定需求或合同约定,可邀请第三方介入。15.2.2第三方介入前,甲方或乙方应书面通知对方,并取得对方的同意。15.3第三方责任限额15.3.1.1若第三方为中介方,其责任限额为中介服务费用的10倍;15.3.1.2若第三方为设计单位,其责任限额为设计服务费用的20倍;15.3.1.3若第三方为检测机构,其责任限额为检测服务费用的15倍;15.3.1.4若第三方为材料供应商或设备制造商,其责任限额为材料或设备采购价的10%。15.4第三方责权利15.4.1第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行其职责。15.4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息,以完成其工作。15.4.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方有违反合同约定的行为,有权向甲方或乙方提出整改要求。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:15.5.1.1第三方对甲方或乙方提供的服务或商品质量负责;15.5.1.2甲方或乙方对第三方的工作质量负责,包括但不限于提供资料、协调沟通等。15.5.2第三方与其他各方的关系:15.5.2.1第三方应尊重甲方、乙方之间的合同关系,不得擅自改变合同内容;15.5.2.2甲方、乙方应尊重第三方的独立地位,不得干涉其正常工作。15.6第三方介入的具体条款15.6.1监理单位介入:15.6.1.1监理单位应按照合同约定,对施工过程进行全程监督,确保工程质量;15.6.1.2监理单位应定期向甲方、乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于施工进度、质量状况等。15.6.2检测机构介入:15.6.2.1检测机构应按照合同约定,对材料、设备、工程实体进行检测,确保其符合设计要求;15.6.2.2检测机构应向甲方、乙方提供检测报告,报告内容包括检测项目、检测数据、检测结论等。15.6.3设计单位介入:15.6.3.1设计单位应按照合同约定,对工程进行设计,确保设计质量;15.6.3.2设计单位应向甲方、乙方提供设计图纸、设计说明等资料。15.6.4材料供应商或设备制造商介入:15.6.4.1材料供应商或设备制造商应按照合同约定,提供符合质量要求的材料或设备;15.6.4.2材料供应商或设备制造商应向甲方、乙方提供质量保证书、产品合格证等资料。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术资料详细要求:包括但不限于通风空调系统的设计图纸、设备清单、施工方案、材料规格等。说明:乙方在收到附件后5个工作日内进行确认,如有疑问应及时提出。2.合同文本详细要求:包括但不限于合同签订日期、双方名称、合同内容、签字盖章等。说明:合同文本应为双方签字盖章的原件,双方各执一份。3.施工进度计划详细要求:包括但不限于施工阶段、预计工期、关键节点等。说明:乙方应在合同签订后10个工作日内提交施工进度计划。4.质量保证书详细要求:包括但不限于质量标准、保修期限、保修内容等。说明:乙方应在工程验收合格后提供质量保证书。5.材料及设备清单详细要求:包括但不限于材料名称、规格、型号、数量、单价等。说明:乙方应在材料及设备到货后3个工作日内提交清单。6.检测报告详细要求:包括检测项目、检测数据、检测结论等。说明:检测机构应在检测完成后5个工作日内提交检测报告。7.监理报告详细要求:包括施工进度、质量状况、整改意见等。说明:监理单位应定期向甲方、乙方提交监理报告。8.质量验收报告详细要求:包括验收日期、验收内容、验收结论等。说明:质量验收报告应在工程验收合格后5个工作日内提交。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定:违约行为:未按时支付合同价款。责任认定:甲方应按照合同约定支付违约金,违约金数额按逾期支付金额的一定比例计算。示例:合同约定支付日期为2024年X月X日,若甲方逾期支付,应支付逾期支付金额的1%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定:违约行为:未按时完成工程。责任认定:乙方应按照合同约定支付违约金,违约金数额按工期延误天数的一定比例计算。示例:合同约定工期为60天,若乙方延误工期,应支付延误天数0.5%的违约金。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为:提供的服务或商品不符合质量要求。责任认定:第三方应根据合同约定承担相应的责任,包括但不限于修复、更换、赔偿损失等。示例:若第三方提供的材料不符合质量要求,乙方有权要求第三方进行更换,并赔偿因此造成的损失。4.安全生产事故责任认定:违约行为:施工现场发生安全生产事故。责任认定:根据事故原因,分别由甲方、乙方或第三方承担相应责任。示例:若事故原因是由于乙方施工不当造成,乙方应承担全部责任。全文完。2024年度绿色数据中心通风空调系统安装劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1通风空调系统设计3.2设备采购与运输3.3系统安装与调试3.4系统验收与交付4.工程量及工程款4.1工程量清单4.2工程款支付方式4.3工程款支付节点5.工程进度及验收5.1工程进度安排5.2验收标准5.3验收程序6.质量要求及保证6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量责任与赔偿7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求7.3事故处理及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任及处理9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除情形11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同解除、终止及违约责任13.1合同解除、终止条件13.2合同解除、终止程序13.3违约责任14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:绿色数据中心乙方:通风空调系统安装有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度绿色数据中心通风空调系统安装项目2.2项目地点市区绿色数据中心2.3项目规模项目总建筑面积为平方米,通风空调系统覆盖面积为平方米。2.4项目工期项目工期为自合同签订之日起个月。3.劳务分包内容3.1通风空调系统设计乙方负责通风空调系统的设计,包括但不限于系统方案、设备选型、施工图设计等。3.2设备采购与运输乙方负责设备的采购和运输,确保设备符合设计要求,并按时送达施工现场。3.3系统安装与调试乙方负责通风空调系统的安装和调试工作,确保系统运行稳定、高效。3.4系统验收与交付系统安装调试完成后,乙方应组织验收,并提交验收报告。验收合格后,乙方应将系统交付甲方使用。4.工程量及工程款4.1工程量清单详见附件一《工程量清单》。4.2工程款支付方式甲方按照工程进度支付工程款,具体支付方式详见附件二《工程款支付计划》。4.3工程款支付节点详见附件二《工程款支付计划》。5.工程进度及验收5.1工程进度安排详见附件三《工程进度计划》。5.2验收标准验收标准按照国家相关行业标准和甲方要求执行。5.3验收程序验收程序详见附件四《验收程序》。6.质量要求及保证6.1质量标准质量标准按照国家相关行业标准和甲方要求执行。6.2质量保证措施(1)严格按照设计图纸和施工规范进行施工;(2)选用符合国家标准的材料和设备;(3)对施工过程进行全程监控,确保施工质量。6.3质量责任与赔偿如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。8.保密条款8.1保密内容合同双方应保守对方的商业秘密,包括但不限于技术信息、经营策略、客户信息等。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。8.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任,并向对方支付违约金。9.违约责任及处理9.1违约情形(1)一方未按合同约定履行义务;(2)一方未按合同约定支付工程款;(3)一方违反保密条款;(4)一方未按合同约定完成工程进度或质量要求。9.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约处理违约发生后,双方应协商解决。协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式合同双方发生争议,应友好协商解决。协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会的有关规定执行。11.合同解除及终止11.1合同解除情形(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同终止程序合同解除后,双方应按照合同约定办理合同终止手续。11.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项及有关事宜。12.合同生效及变更12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.3合同变更内容合同变更内容应包括但不限于工程量、工程款、工期、质量要求等。13.合同解除、终止及违约责任13.1合同解除、终止条件合同解除、终止的条件详见第11条。13.2合同解除、终止程序合同解除、终止的程序详见第11条。13.3违约责任违约责任详见第9条。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、工程款支付计划、工程进度计划、验收程序等。14.2合同份数本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为履行本合同或提供相关服务而介入的任何个人、企业或机构。15.2第三方介入范围(1)提供技术咨询或服务的专家;(2)负责项目监理的第三方监理机构;(3)提供设备或材料的供应商;(4)负责项目融资或保险的金融机构;(5)其他合同双方约定的第三方。16.第三方介入的引入程序16.1引入方式合同双方协商一致,可以引入第三方介入本合同。16.2引入程序(1)合同双方应就引入第三方的必要性、权利义务及责任范围达成一致;(2)合同双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同;(3)合同双方将第三方合作协议或服务合同作为本合同的附件。17.第三方的责权利17.1第三方的权利(1)根据合作协议或服务合同的规定,享有相应的权利;(2)有权要求合同双方按照合同约定履行义务;(3)在履行职责过程中,有权对合同双方的履行情况进行监督。17.2第三方的义务(1)按照合作协议或服务合同的规定,履行相应的义务;(2)对合同双方的履约情况进行客观、公正的评价;(3)保守合同双方的商业秘密。17.3第三方的责任(1)因第三方原因导致的合同履行问题,第三方应承担相应的责任;(2)第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年个人住宅房产抵押担保合同范本4篇
- 二零二五年度模特个人品牌授权管理合同4篇
- 2025年个人房产买卖售后服务保障合同3篇
- 2025年度个人艺术品抵押贷款展期服务合同3篇
- 2025年教室租赁及管理维护服务合同2篇
- 2025年度人工智能语音助手产品定制开发合同范本2篇
- 拆除沥青路面施工方案
- 2025年度二手车买卖合同车辆交易市场准入及退出协议范本4篇
- 2025年电商项目策划与销售代理合同3篇
- 二零二五年度美团打车智能停车服务合作协议4篇
- 公司结算资金管理制度
- 2024年小学语文教师基本功测试卷(有答案)
- 项目可行性研究报告评估咨询管理服务方案1
- 5岁幼儿数学练习题
- 2024年全国体育单招英语考卷和答案
- 食品安全管理制度可打印【7】
- 2024年九年级语文中考名著阅读《儒林外史》考前练附答案
- 2024年江苏扬州市邗城文化旅游发展有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 小学六年级数学100道题解分数方程
- 社区获得性肺炎护理查房内科
- 浅谈提高中学生历史学习兴趣的策略
评论
0/150
提交评论