2025年度数据中心小工程修缮施工服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心小工程修缮施工服务协议本合同目录一览第一条项目概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程合同金额第二条施工单位2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位项目负责人第三条工程期限3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任第四条施工图纸及资料4.1施工图纸的提供4.2施工资料的提供4.3施工图纸及资料的修改第五条施工内容5.1施工范围5.2施工技术要求5.3施工质量标准5.4施工进度安排第六条材料设备6.1材料设备的质量要求6.2材料设备的采购6.3材料设备的验收6.4材料设备的保管第七条施工现场管理7.1施工现场的安全管理7.2施工现场的文明施工7.3施工现场的环保措施7.4施工现场的施工人员管理第八条施工变更8.1施工变更的范围8.2施工变更的审批程序8.3施工变更的费用结算第九条验收及交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收不合格的处理9.4工程交付第十条质量保证期10.1质量保证期的起止时间10.2质量保证期内的问题处理第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任的赔偿第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四条合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：施工进度计划14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条项目概况1.1工程名称：2024年度数据中心小工程修缮施工1.2工程地点：市区路号1.3工程规模：约500平方米1.4工程内容：包括数据中心设备间、网络机房、服务器间等的修缮工作，具体包括：墙面装修、地面铺设、强弱电改造、网络设备更新、空调系统维护等。1.5工程合同金额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）第二条施工单位2.1施工单位名称：建筑装饰有限公司2.2施工单位资质：具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质2.3施工单位项目负责人：，联系电话：138xxxx5678第三条工程期限3.1工期开始时间：2024年3月1日3.2工期结束时间：2024年4月30日3.3工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，每延误一日，施工单位应向业主支付合同金额的0.5%作为违约金。第四条施工图纸及资料4.1施工图纸的提供：施工单位应在合同签订后5个工作日内，向业主提供完整的施工图纸及相关技术资料。4.2施工资料的提供：施工单位在施工过程中应定期向业主提供施工进度报告、质量检查报告等施工资料。4.3施工图纸及资料的修改：如需修改施工图纸及资料，施工单位应提前3个工作日向业主提出申请，并经业主同意后方可修改。第五条施工内容5.1施工范围：根据合同附件一《施工图纸》和《工程量清单》所列明的施工范围。5.2施工技术要求：严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。5.3施工质量标准：达到国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及行业相关标准。5.4施工进度安排：详见合同附件三《施工进度计划》。第六条材料设备6.1材料设备的质量要求：所有材料设备必须符合国家相关标准和规范，并具有出厂合格证明。6.2材料设备的采购：施工单位负责采购所有材料设备，并保证材料设备的质量。6.3材料设备的验收：业主有权对材料设备进行验收，验收合格后方可投入使用。6.4材料设备的保管：施工单位应妥善保管所有材料设备，防止损坏、丢失。第七条施工现场管理7.1施工现场的安全管理：施工单位应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。7.2施工现场的文明施工：施工单位应保持施工现场的整洁，做到文明施工。7.3施工现场的环保措施：施工单位应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘等对环境的影响。7.4施工现场的施工人员管理：施工单位应对施工人员进行岗前培训，确保施工人员具备相应的技能和安全意识。第八条施工变更8.1施工变更的范围：包括但不限于设计变更、进度调整、工程量增减等。8.2施工变更的审批程序：施工单位提出变更申请，经业主审核同意后，双方共同签署变更协议。8.3施工变更的费用结算：变更费用按照合同约定的计价方式计算，变更后的费用由业主承担。第九条验收及交付9.1验收标准：按照国家相关标准和规范，以及合同约定的质量要求进行验收。9.2验收程序：施工单位完成施工后，向业主提交验收申请，业主在规定时间内组织验收。9.3验收不合格的处理：验收不合格的，施工单位应立即进行整改，直至达到验收标准。9.4工程交付：验收合格后，双方签署工程交付确认书，工程正式交付使用。第十条质量保证期10.1质量保证期的起止时间：自工程交付之日起，质量保证期为一年。10.2质量保证期内的问题处理：在质量保证期内，如出现质量问题，施工单位应立即进行修复，直至问题解决。第十一条违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不符合要求等。11.2违约责任承担：违约方应按照合同约定承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任的赔偿：违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失，包括但不限于修复费用、误工损失等。第十二条争议解决12.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序：仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。12.3争议解决地点：仲裁地点为合同签订地。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后，本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件：合同约定的工程全部完成，并经双方验收合格后，合同终止。13.3合同解除条件：发生不可抗力、合同一方违约等情形，经双方协商一致，可以解除合同。第十四条合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：工程量清单14.3附件三：施工进度计划14.4附件四：其他相关文件，包括但不限于施工方案、安全生产措施等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.2第三方介入的范围：包括但不限于设计咨询、技术支持、监理、检测、评估、保险、仲裁等。第二条第三方介入的程序2.1介入申请：甲乙双方协商一致后，由一方提出书面介入申请，并说明第三方介入的原因、范围和预期目标。2.2介入审核：另一方应在收到介入申请之日起5个工作日内，对第三方介入的必要性、可行性和第三方资质进行审核。2.3介入确认：经审核同意后，甲乙双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。第三条第三方职责与权利3.1.1设计咨询：提供专业的设计咨询服务，确保施工方案的科学性和合理性。3.1.2技术支持：提供必要的技术支持，协助解决施工过程中的技术难题。3.1.3监理：对施工过程进行全程监理，确保工程质量符合合同要求。3.1.4检测：对施工材料、设备进行检测，确保其质量符合国家标准。3.1.5评估：对施工质量、进度、成本进行评估，提出改进建议。3.1.6保险：为施工项目购买必要的保险，降低风险。3.1.7仲裁：在争议解决过程中提供仲裁服务。3.2.1获取合同执行过程中所需的信息和资料。3.2.2对施工过程进行必要的监督和检查。3.2.3要求甲乙双方履行合同约定的义务。3.2.4在合同约定范围内独立作出决策。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定。4.2超出责任限额的损失，由甲乙双方按照合同约定承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方负责，确保其提供的咨询、支持、监理等服务符合甲方要求。5.1.2甲方对第三方的服务质量进行监督，并对第三方的工作成果进行验收。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方负责，确保其提供的施工符合合同要求。5.2.2乙方对第三方的施工过程进行监督，并对施工成果进行验收。5.3第三方与施工单位的划分：5.3.1第三方对施工单位的工作进行监理，确保施工质量。5.3.2施工单位对第三方的监理工作予以配合，并按照监理要求进行施工。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更：在合同执行过程中，如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并通知第三方。6.2第三方介入的解除：在合同执行过程中，如需解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并通知第三方。6.3第三方介入的变更与解除，不影响本合同其他条款的执行。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定分摊。7.2第三方介入的费用支付方式、时间等由甲乙双方与第三方在协议中约定。第八条第三方介入的保密8.1第三方在介入过程中，应遵守保密原则，对甲乙双方提供的信息和资料予以保密。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第九条本合同的适用与解释9.1本附加条款为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。9.2本附加条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含工程平面图、立面图、剖面图、设备布置图、电气布线图等，必须清晰、完整、符合国家标准。附件说明：施工图纸是施工的依据，必须经过甲方审核批准后方可使用。2.附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，必须与施工图纸一致。附件说明：工程量清单是工程结算的依据，必须准确无误。3.附件三：施工进度计划详细要求：列出各阶段施工的开始和结束时间，以及关键节点的进度要求。附件说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。4.附件四：施工方案详细要求：包括施工方法、工艺流程、质量保证措施、安全文明施工措施等。附件说明：施工方案是指导施工的具体文件，必须确保施工质量和安全。5.附件五：安全生产措施详细要求：包括施工现场的安全管理制度、安全防护设施、应急救援预案等。附件说明：安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要文件。6.附件六：材料设备清单详细要求：列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌、供应商等。附件说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据。7.附件七：验收报告详细要求：记录验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等。附件说明：验收报告是工程验收的重要文件，必须真实、准确。8.附件八：工程结算书详细要求：根据工程量清单、合同约定和实际完成情况，计算工程结算金额。附件说明：工程结算书是工程款支付的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付合同金额的0.5%作为违约金。示例说明：若合同约定工期为30天，乙方实际完成工期为35天，则乙方应支付5天的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定。责任认定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若甲方发现乙方施工的墙面存在质量问题，乙方应负责修复，并赔偿甲方因此产生的费用。3.违约行为：乙方未按合同约定提供材料设备。责任认定标准：乙方应承担重新采购材料设备的费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未能按期提供合同约定的材料，甲方自行采购后，乙方应承担采购费用及甲方因此遭受的损失。4.违约行为：第三方介入方未能履行协议约定的职责。责任认定标准：第三方介入方应承担相应的违约责任，甲方有权要求其赔偿损失。示例说明：若第三方介入方未能按照约定进行监理，导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并要求第三方介入方赔偿损失。全文完。2024年度数据中心小工程修缮施工服务协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议范围1.4协议双方1.5协议生效日期二、工程内容2.1工程概况2.2工程范围2.3工程地点2.4工程工期2.5工程质量要求三、服务内容3.1施工服务内容3.2技术支持服务3.3维护保养服务3.4安全生产管理四、工程款项4.1工程总款项4.2分阶段付款方式4.3付款条件4.4逾期付款处理五、工程进度管理5.1进度计划5.2进度调整5.3进度跟踪5.4进度验收六、工程质量控制6.1质量标准6.2质量检查6.3质量问题处理6.4质量验收七、安全管理7.1安全生产责任7.2安全管理制度7.3安全培训7.4事故处理八、知识产权与保密8.1知识产权归属8.2保密条款8.3违约责任九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用十、协议变更与解除10.1协议变更10.2协议解除10.3协议终止十一、其他约定11.1协议附件11.2协议解释11.3协议适用法律十二、协议生效与终止12.1协议生效12.2协议终止十三、协议附件13.1工程施工图纸13.2工程量清单13.3质量标准及验收办法十四、协议签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署代表14.4签署单位合同编号_________一、协议概述1.1协议名称：2024年度数据中心小工程修缮施工服务协议1.2协议目的：明确甲乙双方在2024年度数据中心小工程修缮施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行。1.3协议范围：本协议涉及的数据中心小工程修缮施工项目，包括但不限于设备更换、线路整改、设施维修等。1.4协议双方：1.4.1甲方：[甲方全称]1.4.2乙方：[乙方全称]1.5协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效。二、工程内容2.1工程概况：数据中心小工程修缮施工项目，包括设备更换、线路整改、设施维修等。2.2工程范围：具体工程范围以甲方提供的工程图纸和清单为准。2.3工程地点：[工程地点]2.4工程工期：[工程工期]2.5工程质量要求：按照国家相关标准和甲方要求执行。三、服务内容3.1施工服务内容：乙方负责数据中心小工程修缮施工项目的全面施工，包括但不限于设备安装、线路敷设、设施维修等。3.2技术支持服务：乙方提供必要的技术支持，确保工程顺利进行。3.3维护保养服务：乙方在工程完成后提供一定期限的维护保养服务。3.4安全生产管理：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。四、工程款项4.1工程总款项：[工程总款项]4.2分阶段付款方式：4.2.1预付款：合同签订后[预付款比例]天内支付。4.2.2进度款：按工程进度支付，具体支付比例和节点由双方协商确定。4.2.3验收款：工程验收合格后支付剩余款项。4.3付款条件：乙方提交相关付款申请和发票，甲方在[付款期限]内支付。4.4逾期付款处理：逾期付款的，甲方应向乙方支付[逾期付款利率]的违约金。五、工程进度管理5.1进度计划：乙方应根据工程实际情况制定详细进度计划，并提交甲方审核。5.2进度调整：如遇特殊情况导致进度延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划。5.3进度跟踪：甲方有权对工程进度进行跟踪和监督。5.4进度验收：工程完成后，双方共同进行验收。六、工程质量控制6.1质量标准：按照国家相关标准和甲方要求执行。6.2质量检查：乙方在施工过程中应进行自检，并及时整改不合格项。6.3质量问题处理：对于发现的质量问题，乙方应立即采取措施予以整改。6.4质量验收：工程完成后，双方共同进行质量验收。七、安全管理7.1安全生产责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。7.2安全管理制度：乙方应制定并执行完善的安全管理制度。7.3安全培训：乙方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。7.4事故处理：发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方。八、知识产权与保密8.1知识产权归属：乙方在施工过程中产生的任何知识产权归乙方所有，但甲方获得在数据中心使用该等知识产权的权利。8.2保密条款：双方对本协议内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.3违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。九、争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序：诉讼过程中，双方应保持合作态度，共同协商解决争议。9.3争议解决费用：因争议产生的诉讼费用及其他费用，由败诉方承担。十、协议变更与解除10.1协议变更：经双方协商一致，本协议可进行变更，变更内容与本协议具有同等法律效力。10.2.1协议约定的解除条件成就；10.2.2一方严重违约；10.2.3不可抗力导致协议无法履行。10.3协议终止：协议解除或终止后，双方应妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程款项结算、资料移交等。十一、其他约定11.1协议附件：本协议附件包括但不限于工程图纸、清单、质量标准及验收办法等。11.2协议解释：本协议的条款如有歧义，应以双方协商一致的解释为准。11.3协议适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。十二、协议生效与终止12.1协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2协议终止：协议按照第十条约定终止。十三、协议附件13.1工程施工图纸13.2工程量清单13.3质量标准及验收办法十四、协议签署14.1签署日期：[签署日期]14.2签署地点：[签署地点]14.3签署代表：14.3.1甲方代表：[甲方代表姓名]14.3.2乙方代表：[乙方代表姓名]14.4签署单位：14.4.1甲方单位：（盖章）14.4.2乙方单位：（盖章）甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：日期：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1项目决策权1.1.1甲方在工程项目的决策过程中拥有最终决策权，包括但不限于工程变更、设计调整、施工方案等。1.1.2乙方应根据甲方的决策要求，及时调整施工计划，确保项目顺利进行。1.2技术要求变更1.2.1甲方有权根据实际情况，对工程的技术要求进行合理变更，乙方应无条件接受并执行。1.2.2技术要求变更后，如需调整工程量或款项，双方应重新协商并签订补充协议。1.3工程验收标准1.3.1工程验收标准以甲方提供的验收标准为准，乙方应确保工程符合验收标准。1.3.2甲方有权对工程进行抽样检查，如不符合验收标准，乙方应负责整改直至合格。1.4甲方提供的资料1.4.1甲方应按时向乙方提供工程所需的图纸、技术文件、设备清单等资料。1.4.2乙方在施工过程中如需补充资料，应提前向甲方提出，甲方应在合理时间内提供。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1施工方案制定权2.1.1乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权制定施工方案，报甲方审批。2.1.2甲方应在[审批期限]内对施工方案进行审批，逾期未审批视为同意。2.2工程进度调整权2.2.1乙方有权根据实际情况，对工程进度进行调整，并提前向甲方报告。2.2.2甲方应在[报告期限]内对进度调整进行审核，逾期未审核视为同意。2.3施工过程中发现的问题处理2.3.1乙方在施工过程中发现的问题，应及时向甲方报告，并提出解决方案。2.3.2甲方应在[解决期限]内对问题进行处理，逾期未处理视为同意。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责监督合同的履行，协调甲乙双方的关系，确保工程顺利进行。3.1.2中介机构有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由甲方承担，具体费用标准由双方协商确定。3.2.2中介机构在履行职责过程中产生的合理费用，由甲方承担。3.3中介机构争议解决3.3.1中介机构在履行职责过程中，如与甲乙双方发生争议，应积极协商解决。3.3.2如协商不成，中介机构可向合同签订地人民法院提起诉讼，要求解决争议。3.4中介机构保密义务3.4.1中介机构对本协议内容以及项目信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。3.4.2中介机构违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程施工图纸2.工程量清单3.质量标准及验收办法4.施工方案5.付款凭证6.验收报告7.争议解决文件8.中介机构服务协议9.保密协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成工程。2.违约行为：乙方施工质量不符合约定标准。认定：经甲方或中介机构检验，工程未达到约定的质量标准。3.违约行为：甲方未按约定支付款项。认定：经乙方书面通知，甲方在[逾期期限]内未支付款项。4.违约行为：甲方未按约定提供资料。认定：经乙方书面通知，甲方在[逾期期限]内未提供所需资料。5.违约行为：中介机构泄露保密信息。认定：中介机构未经授权泄露甲乙双方的保密信息。三、法律名词及解释：1.知识产权：指人类智力劳动创造的成果，包括专利权、著作权、商标权等。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.保密协议：双方约定在协议有效期内，对协议内容及相关信息保密的协议。4.争议解决：指双方就协议履行过程中产生的争议进行协商、调解或诉讼等解决方式。5.质量标准：指工程、产品或服务质量应达到的基本要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度滞后。解决办法：甲方与乙方协商，制定合理的进度调整方案。2.问题：甲方提供的资料不全。解决办法：甲方及时补充所需资料，或与乙方协商解决。3.问题：中介机构服务不达标。解决办法：甲方与中介机构协商，或更换中介机构。4.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方整改不合格项，直至验收合格。五、所有应用场景：1.数据中心修缮工程。2.企业内部设施维修。3.政府机关设施维护。4.住宅小区设施维修。5.其他需要修缮施工服务的场合。全文完。2024年度数据中心小工程修缮施工服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有其他相关方，填写相关方名称）地址：（如有其他相关方，填写相关方地址）联系人：（如有其他相关方，填写相关方联系人）联系电话：（如有其他相关方，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：随着我国信息化建设的不断推进，数据中心作为信息基础设施的核心地位日益凸显。为保证数据中心正常运行，甲方拟对2024年度数据中心小工程进行修缮施工。2.2目的：为确保数据中心小工程修缮施工顺利进行，提高施工质量和效率，保障甲方利益，甲乙双方经友好协商，特订立本协议。三、定义与解释3.1专业术语：本协议中涉及的专业术语如下：（1）数据中心：指为满足信息处理、存储、传输、交换等需求，具备一定规模、配置的计算机信息系统及配套设施；（2）修缮施工：指对现有数据中心小工程进行必要的维修、改造、升级等施工活动。3.2关键词解释：（1）甲方：指本协议中委托方；（2）乙方：指本协议中承包方；（3）工程：指本协议中约定修缮施工的具体项目；（4）合同价：指本协议中约定的修缮施工总价；（5）工期：指本协议中约定的修缮施工完成时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）享有本协议约定的权利；（2）负责提供修缮施工所需的图纸、资料等；（3）监督乙方履行本协议约定的义务；（4）按约定支付合同价款；（5）承担因修缮施工造成的一切风险。4.2乙方的权利和义务：（1）享有本协议约定的权利；（2）按照甲方提供的图纸、资料等，按照约定的时间和标准完成修缮施工；（3）确保修缮施工质量，符合国家相关标准和规范；（4）按约定时间向甲方提交工程验收报告；（5）承担因修缮施工造成的一切风险。五、履行条款5.1合同履行时间：乙方应在本协议签订后（填写具体时间）内完成修缮施工。5.2合同履行地点：修缮施工地点为甲方数据中心。5.3合同履行方式：乙方应按照甲方提供的图纸、资料等，按照约定的时间和标准完成修缮施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）本协议约定的修缮施工完成；（2）因不可抗力等原因导致本协议无法履行；（3）甲乙双方协商一致解除本协议。6.3终止程序：（1）因本协议约定的修缮施工完成而终止，甲方应向乙方支付合同价款；（2）因不可抗力等原因导致本协议无法履行，双方应协商解决；（3）甲乙双方协商一致解除本协议，应书面通知对方。6.4终止后果：（1）本协议终止后，乙方应立即停止修缮施工；（2）甲方应按约定支付合同价款；（3）双方应承担因本协议终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成：本协议项下的费用构成如下：（1）修缮施工直接费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费等；（2）设计费，如乙方提供设计服务，则包括设计费用；（3）管理费，包括项目管理、协调、监督等费用；（4）税费，按照国家相关法律法规规定应缴纳的税费；（5）其他费用，包括但不限于保险费、检验费等。7.2支付方式：（1）修缮施工直接费用，按实际完成工程进度分期支付；（2）设计费，在签订设计合同时支付50%预付款，设计完成后支付剩余50%；（3）管理费，在合同签订后支付；（4）税费，按照国家相关法律法规规定缴纳；（5）其他费用，在发生时支付。7.3支付时间：（1）修缮施工直接费用，每个工程阶段完成后5个工作日内支付；（2）设计费，设计完成后5个工作日内支付；（3）管理费，合同签订后10个工作日内支付；（4）税费，按照国家相关法律法规规定的时间支付；（5）其他费用，在发生时5个工作日内支付。7.4支付条款：（1）甲方应在收到乙方提交的合法发票或收据后支付相应费用；（2）甲方有权要求乙方提供详细的费用清单及支持性文件；（3）乙方应在收到款项后及时开具正规发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的千分之五，自应付之日起计算；（2）甲方未能按约定提供必要资料或协助的，应承担相应的责任。8.2乙方违约：（1）乙方未能按约定完成修缮施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五，自应完成之日起计算；（2）乙方施工质量不符合约定的，应承担修复或重做责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照实际损失承担赔偿责任，赔偿金额包括但不限于直接损失、间接损失、合理费用等。赔偿方式为支付现金。九、保密条款9.1保密内容：本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等均为保密内容。9.2保密期限：保密期限自本协议签订之日起至修缮施工完成后的三年内。9.3保密履行方式：（1）双方均应采取合理措施保护保密信息；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、骚乱、罢工等社会异常事件；（3）政府行为，如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力导致本协议无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例：本协议中不可抗力事件的具体实例包括但不限于地震、洪水、战争、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决：发生争议时，双方应友好协商，寻求合理解决方案。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼，或向双方约定的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、国家利益或公共利益的；（2）法律法规禁止转让的；（3）本协议约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本协议的签订不构成乙方对甲方其他权利的放弃；（2）甲方保留对数据中心小工程修缮施工的监督权和验收权。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留在乙方违约时终止本协议的权利；（2）甲方保留在不可抗力事件发生时暂停或终止本协议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：本协议的修改和补充应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。14.2修改和补充效力：经甲乙双方书面同意的修改和补充与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：甲乙双方应相互配合，共同完成数据中心小工程修缮施工。15.2协作与配合方式：（1）甲方应按约定提供必要的施工条件；（2）乙方应按约定的时间、质量和标准完成修缮施工；（3）双方应定期召开会议，沟通施工进度和问题。十六、其他条款16.1法律适用：本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本协议为本协议的完整和最终版本，取代了双方以前就本协议事项所达成的所有协议和谅解。16.3增减条款：本协议的任何增减条款均应以书面形式作出，并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的图纸、资料等；2.乙方提交的修缮施工方案；3.工程进度报告；4.工程验收报告；5.费用清单及发票；6.不可抗力事件证明；7.协议的修改和补充文件；8.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付费用的，认定为违约；未按约