2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及完整答案（各地真题）

2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知

识考试题库

第一部分单选题（500题）

1、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是（）

A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的

设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成

【答案】：A

2、以下关于保证的说法中正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担

保证责任的，为连带责任保证

B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照

连带保证承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担

保的范围内继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的方式没有约定或者约定不明确的，保证人应当

对全部债务承担责任

【答案】：C

3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（）

A.评标委员会成员应当客观公正的履行职务

B.评标委员会成员不得接触投标人

C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况

D.评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况

【答案】：B

4、关于委托代理机构，下列说法正确的是（）。

A.经有关部门批准，可以强制招标单位委托招标代理机构办理招标事

宜

B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事

宜

C.招标代理机构仅需有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

D.招标代理机构可以在授权范围内在所代理的招标项目中投标或者代

理投标

【答案】：B

5、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，

并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。

A.施工单位的项目负责人

B.施工单位的项目负责人和技术负责人

C.施工单位的项目负责人和总监理工程师

D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

【答案】：D

6、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关

于竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程

竣工验收备案

B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程

质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收

C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机

关提交工程质量监督报告

D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案

表上签署同意意见

【答案】：B

7、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中

约定

C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包

人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责

任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】：B

8、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建

设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）

级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚

所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】：B

9、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。

A.宪法至上

B.同一部门制定的新法优于旧法

C.同一部门制定的特别法优于一般法

D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大常委会裁决

【答案】：D

10、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚

决定于5月20日昨出，施工单位5月25日收到。8月1日施工

单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是

（）O

A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C.施工单位只能向法院提起行政诉讼

D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉

【答案】：C

11、不视为工伤的情形（）。

A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效

死亡的

B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得伤残军人证，到

用人单位后旧伤复发的

D.工作期间因为工作问题跳楼自杀

【答案】：D

12、（2021年真题第2批）下列职责中，属于施工生产安全事故请查

组职责的是（）。

A.查明事故发生的同接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

【答案】：D

13、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事

诉讼参与人的有()。

A.当事人代表

B.第三人

C.鉴定人

D.代理律师

【答案】：D

14、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是()o

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建

设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行

政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

【答案】：D

15、注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某

受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限

是()。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年

【答案】：C

16、《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，或者明

知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡

事故或者造成其他严重后果的，处()年以下有期徒刑或者拘役；情节

特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。

A.3,5

B.5,5

C.3,3

D.2,5

【答案】：B

17、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。

A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造

师执业信用档案

B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信

用档案

C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档

案

D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

【答案】：A

18、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格,

经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：A

19、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合

评价标准

B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

D.中标人应当是投标报价最低的投标人

【答案】：A

20、下面关于抵押效力的说法，错误的是（）o

A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D.抵押权与其担保的债权同时存在

【答案】：A

21、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

22、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章

B.行政法规

C.法律

D.地方性法规

【答案】：C

23、关于确定中标人，说法正确的是（）。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准,

并且经评审的投标价格最低的人

B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标

C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标

人可在发出中标通知书后重做审查确认

D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部

门

【答案】：D

24、以下关于商标权的说法中正确的是（）。

A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性

B.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期

C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让

D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请

【答案】：D

25、代理人和相对人串通，损害被代理人的利益，（）。

A.由代理人向被代理人单独承担责任

B.由相对人向被代理人单独承担责任

C.由相对人和被代理人向代理人承担连带责任

D.由代理人和相对人向被代理人承担连带责任

【答案】：D

26、建设工程债产生的根据不包括（）

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.谈判

【答案】：D

27、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）

序列。

A.特级、一级、二级

B.综合资质、施工总承包、专业承包和专业作业资质

C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质

D.甲级、乙级、丙级

【答案】：B

28、关于建筑工程一切险的说法正确的是（）

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责

赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责

赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

【答案】：C

29、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属

设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

【答案】：C

30、（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单

位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。

A.按份责任

B.集体责任

C.同等责任

D.连带责任

【答案】：D

31、（2019年真题）最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于（）。

A.法律规定不得转让

B.因未办理相应手续而不发生法律效力

C.从权利随同主权利转让

D.抗辩权的行使

【答案】：A

32、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是

（）。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联动单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

【答案】：A

33、下列行为中，属于要约的是（）。

A.发布招标公告

B.寄送价目表

C.寄送订货单

D.发布招股说明书

【答案】：C

34、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。

关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

I).折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

【答案】：D

35、我国目前的企业资质标准对技术装备的要求，主要是施工单位必

须使用()。

A.与其从事施工活动相适应的技术装备

B.具有先进的自有机械设备

C.具有较高的完好率、利用率和使用效率

D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备

【答案】：A

36、关于申请撤销仲裁裁决的说法，正确的是()。

A.当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决

B.仲裁裁决认定事实不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决

C.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

I).仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲

裁

【答案】：A

37、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发

现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是

()O

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工

程款

【答案】：A

38、关于投标保证金说法正确的是（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证

金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D

39、（2019年真题）根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业

资质分为（）三个序列。

A.特级、一级、二级

B.施工总承包、专业承包、施工劳务资质

C.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质

D.甲级、乙级、丙级

【答案】：B

40、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，

由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，

因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。

关于责任承担的说法，正确的是（)O

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向丁主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

【答案】：C

41、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【答案】：A

42、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总

价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付

了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D

43、建设单位因为施工单位违约，暂停了工程的施工，对于暂时不能

开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过（）的,

应当进行绿化、铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：B

44、某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日获

得工商行政管理部匚核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月20

日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格

的时间为（）。

A.2020年4月2日

B.2020年4月15日

C.2020年5月10日

D.2020年6月20日

【答案】：B

45、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分

解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，

对建设单位和施工单位分别处以罚款，对施工单位的罚款额度为（）。

A.5万元以下

B.4万元以下

C.3万元以下

D.2万元以下

【答案】：C

46、关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解

【答案】：C

47、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

C.承租人破产的，租赁物属于破产财产

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】：A

48、关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有（）。

A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证

B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证

C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不

否认，视为对该事实的承认

D.当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的，不视为自认

【答案】：C

49、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）

A.有损害事实发生

B.违反职业道德

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

【答案】：B

50、（2017年真题）2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应

商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25

日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的

是（）。

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

【答案】：D

51、关于工程建设中民事责任承担的说法中，正确的是（）。

A.发包人按照折价返还的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式

【答案】：B

52、关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事贡任

D.应当有自己的名称和组织机构

【答案】：D

53、某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工

程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工

的最迟期限是次年（）。

A.3月28日

B.4月7日

C.4月23日

D.6月23日

【答案】：C

54、工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准

后，该行业标准（）。

A.即行废止

B.行业标准优先适民

C.国家标准优先适任

D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准

【答案】：A

55、行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行

为依据的，应当（）。

A.延期行政复议

B.撤销该具体行政行为

C.由复议机关责令其提交

D.驳回行政复议申请

【答案】：B

56、在建筑工程活动中，下列行为不属于代理的是（）。

A.委托招标

B.委托签合同

C.委托监理

D.委托设计

【答案】：D

57、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业破产、倒闭的，安全生产许可证应当撤销

B.建筑施工企业名称变更的，应当在变更后10日内到原发证机关办

理变更手续

C.建筑施工企业应当向县级建设主管部门申请领取安全生产许可证

D.发生重大安全事故的，安全生产许可证应当吊销

【答案】：B

58、合同标的的内容，不包括下列（）。

A.有形财产

B.无形财产

C.质量标准

D.工作成果

【答案】：C

59、2010年2月14H,甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500m3细砂

发给了丙路桥公司，2010年2月17日之后，甲砂场向丙路桥公司索取

这批细砂。则所产生的债权债务关系是（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债

【答案】：D

60、人民法院制作的调解书，（）即具有法律效力。

A.一经作出

B.上诉期满后

C.经双方当事人签收后

I）.经人民法院盖章后

【答案】：C

61、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对

此行为承担民事责任的是（）。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.法定代理人

【答案】：B

62、下列有关项目负责人的安全责任表述中，错误的是（）。

A.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人

B.对建设工程项目的安全全面负责

C.制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

【答案】：C

63、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是

（）。

A.一般情况下，软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约

定的，其著作权由委托人享有

C.为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传

输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不

向其支付报酬

D.自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截

止于自然人死亡后第50年的12月31日

【答案】：B

64、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）o

A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊

销资质证书

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其

是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

65、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。

A.工程招标

B.材料采购

C.诉讼

D.承包

【答案】：D

66、关于表见代理的说法，正确的是()。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

C.表见代理对本人产生有权代理的效力

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代

理

【答案】：C

67、《刑法》规定，登标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投

标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.3年以上7年以下有期徒刑

C.3年以下有期徒刑或者管制

D.10年以上有期徒刑

【答案】：A

68、关于企业申请资质条件中净资产的说法中，正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】：D

69、关于知识产权的期限性的说法，正确的是()o

A.期限由当事人约定

B.超过期限，权利经注销消灭

C.期限的设定与社会公共利益相关

D.期限的设定与国家之间的利益相关

【答案】：C

70、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是

（）O

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

【答案】：B

71、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是

（）。

A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】：B

72、某施工企业于2008年3月2日取得安全生产许可证，则该安全生

产许可证有效期限屉至（）

A.2010年3月2日

B.2011年3月2日

C.2012年3月2日

D.2013年3月2日

【答案】：B

73、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。

A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作

C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

I）.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验

【答案】：A

74、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000

万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同

约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议，关于本案中定

金的说法，正确的是（）。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

【答案】：A

75、《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济

合理和有利于节约源、保护环境的前提下，按照（）的原则实施。

A.减少废物产生

B.减量化优先

C.能源消耗最低

D.再利用优先

【答案】：B

76、场景（四）

A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限

B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C.保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

【答案】：D

77、下列情形中，产生合同之债的是（）。

A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失

B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书

C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

D.施工企业将本应当汇绐甲的设备租赁款汇绐了乙

【答案】：B

78、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

D.货运合同的标的是货物

【答案】：C

79、根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立

（）以上的固定期限劳动合同

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：C

80、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该

施工合同（）。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

【答案】：C

81、某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2008年3月1日

向中标人发出了中标通知书，中标人于2008年3月5日收到，则招标

人和中标人至少应在（）之前签订合同。

A.2008年3月15日

B.2008年4月1日

C.2008年3月20日

D.2008年4月5日

【答案】：B

82、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，

转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于

转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效A项，甲、丙之间

签订的债权转让合同，自签字盖章之日（9月15□）起生效。B项，

甲、丙之间债权转让行为自债权转让通知债务人乙时生效，即丙于9

月25日可以向乙主张债权。C项，当债务人接到权利转让的通知后，

权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加

入使原债权人不再完全享有原债权。因此，甲、乙并不向丙承担连带

责任。

【答案】：D

83、关于财产保全和证据保全，说法错误的是（）。

A.当事人要求采取保全措施的，应当向仲裁委员会提出书面申请

B.保全措施由仲裁委员会裁定

C.可以在被申请人住所地采取措施

D.可以在被申请人财产所在地采取措施

【答案】：B

84、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标、高价索赔

【答案】：B

85、根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到

（）O

A.40%

B.30%

C.70%

D.50%

【答案】：B

86、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采生的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准

的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：C

87、（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是

（）O

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲

裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财

产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

【答案】：D

88、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可

以强制执行的是（）。

A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书

【答案】：B

89、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是（）。

A.要约

B.要约邀请

C.反要约

D.承诺

【答案】：A

90、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当

承担过错责任的是（）。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

【答案】：D

91、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危

险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发

现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成

承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有（）。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要

求支付运费

【答案】：D

92、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,

正确的是（）o

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】：B

93、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国

家所有

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D

94、根据一定的标准、原则所制定的同类法规规范的总称，称之为

()O

A.法律体系

B.法律类别

C.部门法律

D.法律部门

【答案】：D

95、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，订立书面劳动合

同的期限是自用工之日起0

A.10天内

B.15天内

C.1个月内

D.1年内

【答案】：C

96、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金

为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供

货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.10

B.17

C.18

D.12

【答案】：B

97、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应

当承担的违约责任是（）。

A.继续履行、消除危险或者赔偿损失

B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失

C.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施

D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金

【答案】：B

98、根据《民法典》规定，限制民事行为能力人订立的合同，相对人

可以催告法定代理人在（）内予以追认。

A.30日

B.90日

C.180日

D.1年

【答案】：A

99、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时

担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。

A.合同约定的工程尚未开工的

B.合同约定的工程验收合格的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

【答案】：B

100、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同协议书、通生合同条款、专用合同条款

C.合同总则、通用条件、专用条件

I）.合同协议书、合同条款、合同附件

【答案】：B

101、在文物保护单，立的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案

应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡

建设规划部门批准。

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A

102、（2016年真题）下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是

（）。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

103、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）o

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理人应该以自己的名义实施代理行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】：D

104、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场

地的（）。

A.中心

B.毗邻建筑物

C.边界

D.周边50米

【答案】：C

105、（2020年12月真题）下列安全生产责任中，属于建设工程项目

专职安全生产管理人员职贡的是（）。

A.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

【答案】：C

106、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（）。

A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人

B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人

C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人

I）.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人

【答案】：C

107、以下关于无权代理的说法中，正确的是（）。

A.被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力

B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起60日内予以追认

C.追认期限内，被代理人未作表示的，视为默认

D.行为人实施的行为被追认前，被代理人有撤销的权利

【答案】：A

108、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时

价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交

货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为

结算价格产生争议。下列说法正确的是（）o

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：C

109、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。

A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解

决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交

仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

【答案】：D

110、最高额抵押的主合同债权不得转让，这是属于（）。

A.法律规定不得转让

B.因为办理相应手续而不发生法律效力

C.从权利随同主权利转让

D.抗辩权的行使

【答案】：A

111、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说

法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】：C

112、某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重

伤，应认定为OO

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大伤亡事故罪

【答案】：B

113、下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激

励措施的是（）。

A.鼓励私募基金

B.低价出让土地

C.财政安排节能专项资金

D.能源消费实行包费制

【答案】：C

114、（2021年真题第1批）关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

【答案】：D

115、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】：D

116、根据《招标投标法》，开标的主持者是()。

A.建设行政主管部匚

B.招标人

C.招标代理机构

D.投标人推选的代表

【答案】：B

117、关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的

是()。

A.招标投标违法行％记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及个人利益的一律不得公开

D.招标投标违法行先记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D

118、关于工程总承包企业，下列说法正确的是()。

A.总承包单位就分包工程对建设单位承担全部责任

B.工程保修书由建设单位与工程总承包单位、分包单位共同签署

C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担全部责任

D.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任

【答案】：D

119、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某

挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失()O

A.只能由甲承担责任

B.只能由赵某承担责任

C.由甲和赵某各自承担责任

D.由甲和赵某承担连带责任

【答案】：D

120、（2014年真题）投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括

（）o

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

【答案】：D

121、“绿色施工''是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的

前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环

境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”。其中“四节”是指（）。

A.节电、节地、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节油、节电、节水、节材

【答案】：B

122、（2018年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同变更应当办理批准、登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

【答案】：B

123、甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合

同，甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义

务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还（）。

A.40万元

B.50万元

C.90万元

D.100万元

【答案】：C

124、（）应该组织竣工环保验收。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构

【答案】：A

125、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【答案】：C

126、（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执

业资格证书的情况有（）。

A.在执业过程中实施商业贿赂的

B.允许他人以自己的名义从事执业活动的

C.因过错造成重大质量事故的

D.未办理变更注册而继续执业的

【答案】：C

127、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。

A.被代理人

B.担保人

C.代理人

D.代理关系涉及的第三人

【答案】：B

128、（2020年真题）关于招标公告的说法，正确的是（）。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络

或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B

129、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）o

A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年

B.优良信用信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

130、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律

问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包

人或违法分包人为本案当事人

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担

连带责任

【答案】：B

131、王军是某施工单位的项目经理，2008年8月，他租了一台压路机,

租期为一年。2008髭10月，李海找到王军，向王军说明该压路机巳经

作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合

同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是

OO

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租生，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可

以租用了

C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

【答案】：C

132、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的

潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资

格预审文件、招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银

行同期存款利息

D.应当及时发布公告

【答案】：D

133、（2020年12月真题）关于融资租赁合同当事人义务的说法，正

确的是（）o

A.出租人向承租人履行交付标的物的义务

B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务

C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务

D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

【答案】：B

134、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单

位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责

任的说法，错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包

单位主要责任人责任

D.分包单位只承担民事赔偿责任

【答案】：D

135、以下有关集体合同的说法中，正确的是（）。

A.集体合同自双方签字盖章之日起生效

B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

C.集体合同草案必须工会批准

D.集体合同必须经劳动行政主管部门批准

【答案】：B

136、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（）

A.注册资本、专业技术人员和技术装备

B.流动资金、专业技术人员和突出业绩

C.注册资本、专业管理人员并依法设立

D.注册资本、专业管理人员和资格证书

【答案】：A

137、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同,

后来又办理了抵押登记。则（）。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效

【答案】：D

138、（2014年真题）根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当

报废的起重机械是（）。

A.须大修才能达到安全技术标准的

B.超过制造厂家规定的使用年限的

C.无安全技术档案的

D.无齐全有效的安全保护装置的

【答案】：B

139、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3

月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为

60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改,

投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

140、【2018年真题】根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形

是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注

册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5

年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过

重大质量和安全事故

【答案】：B

141、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里

程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。

甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙

知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求不可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求撤销合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

【答案】：C

142、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》

规定，重大隐患是指在房屋建筑和市政工程施工过程中，存在的

()生产安全隐患。

A.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成严重环境污染的

B.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大社会影响的

C.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成不良社会影响的

D.危险程度较大、可能导致群死群伤或者造成重大经济损失的

【答案】：D

143、（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的

说法，正确的是（）。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册

【答案】：D

144、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带

责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不

承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应

责任

【答案】：A

145、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是0

A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地

B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等

C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立

D.建设用地使用权不能转让

【答案】：B

146、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

147、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是（）.

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

【答案】：B

148、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）0

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格

评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否

接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其

资质等级

【答案】：B

149、关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是

（）O

A.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记

录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

B.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

C.不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至3个月，同时将

整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询

D.建筑市场不良信住信息的公布期限一般为6个月至3年

【答案】：B

150、（2018年真题）施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可

以被免除违约责任的是（）。

A.施工过程中发现罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】：A

151、以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是（）。

A.根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解

B.达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

C.达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

D.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议

申请仲裁

【答案】：A

152、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定

标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。

A.未按照节能设计进行施工

B.未对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料取样检测

C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情

节严重

D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

【答案】：D

153、关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单

位同意

B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体

C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任

D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的，总承包

单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责

【答案】：C

154、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的

是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标

人可以拒收

B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证

金

【答案】：D

155、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力

为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿

的说法，正确的是()O

A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼

B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿

C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作

出之日起2年

D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作

出之日起2年

【答案】：I)

156、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

B.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

C.不得在一级建筑业企业工作

D.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

【答案】：A

157、场景（一）

A.资格条件

B.最低标准要求

C.审查方法

D.审查目的

【答案】：D

158、下列关于垫资的处理说法，正确的是（）。

A.国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为

B.政府投资项目可由施工单位先行垫资建设

C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款

D.当事人对垫资不得约定利息

【答案】：C

159、某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规

范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证

【答案】：D

160、(2021年真题第2批)关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是

()O

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人

民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议

约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B

161、预制件定作合同价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50

万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还()万元。

A.50

B.100

C.70

D.150

【答案】：C

162、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当

事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合

同()

A.生效

B.成立

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

163、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框

架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是()。

A.施工单位项目经理

B.质监站质监人员

C.监理工程师

D.施工单位施工员

【答案】：C

164、施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行

中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位

解除了其与材料供应商的合同。合同从()起解除。

A.当事人提出的时I'瓦

B.发出通知的时间

C.通知到达对方的时间

D.对方接受通知的时间

【答案】：C

165、下列行为属于质量不良行为的是()

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消

防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

D.转让安全生产许可证的

【答案】：C

166、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向

仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也

不得就此提起诉讼

【答案】：D

167、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度

的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢

复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复

施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工

的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B

项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日

起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理

工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满

一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

2017年版教材P20-21

【答案】：D

168、由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，

则王某应当及时办理()

A.吊销

B.