建筑门窗施工合同：文化设施建设

建筑门窗施工合同：文化设施建设合同编号：__________建筑门窗施工合同：文化设施建设1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：____________________鉴于业主委托施工方进行文化设施建设中建筑门窗的施工，为确保双方的权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：建筑门窗的采购、安装及售后服务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付施工方合同总价款的30%作为预付款；（2）施工过程中，施工方按工程进度向业主提交进度款申请，业主支付相应进度款；（3）工程验收合格后，业主支付施工方合同总价款的60%；（4）质保期满后，业主支付施工方合同总价款的10%。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工期限完成工程的施工。3.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主申请，并与业主协商确定延长的期限。第四条质量标准4.1施工方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条材料供应5.1施工方负责建筑门窗的采购，并应保证材料质量符合国家和行业标准。5.2施工方应在合同约定的时间内将材料供应到工程现场。第六条售后服务6.1施工方应对提供的建筑门窗承担质保责任，质保期限为____年。6.2质保期内，施工方应对出现的质量问题负责维修或更换。第七条违约责任7.1施工方未按照约定完成工程的，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.2业主未按照约定支付合同价款的，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。7.3双方的其他违约行为，按照相关法律法规和本合同的约定承担违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方应遵守国家法律法规，不得擅自解除或变更本合同。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.建筑门窗施工合同2.工程设计图纸3.材料采购清单4.施工进度计划5.工程验收标准6.质保服务承诺7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程：认定：工程实际完成时间超过合同约定的施工期限。违约金计算：按合同总价款的___%支付违约金。2.业主未按照约定支付合同价款：认定：业主迟延支付进度款或尾款。违约金计算：按应付款额的___%支付滞纳金。3.材料供应不符合约定：认定：供应的材料质量不达标或供应时间延误。违约责任：施工方应负责更换或维修不合格材料。4.工程验收不合格：认定：工程质量未达到合同约定的验收标准。违约责任：施工方应负责整改至验收合格。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务，委托乙方进行建筑门窗施工的一方。2.乙方：指承担合同义务，负责建筑门窗施工的一方。3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.进度款：指根据工程进度，业主向施工方支付的相应款项。5.质保期：指施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.材料供应问题：解决办法：双方共同选定合格供应商，确保材料质量及供应。3.工程验收不合格：解决办法：施工方按照业主要求进行整改，直至达到验收标准。4.支付纠纷：解决办法：查看付款凭证，核对款项，协商解决支付纠