二零二五年度塑胶电线电缆铺设施工合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度塑胶电线电缆铺设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.工程图纸与技术规范3.1图纸提供3.2技术规范3.3图纸与技术规范变更4.工程施工4.1施工组织设计4.2施工进度计划4.3施工质量保证措施4.4施工安全保证措施4.5施工环境保护措施5.材料供应5.1材料采购5.2材料检验5.3材料验收5.4材料保管与使用6.付款方式6.1付款进度6.2付款方式6.3付款条件6.4付款违约责任7.施工变更与索赔7.1施工变更7.2索赔7.3施工变更与索赔的审批8.施工验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收资料8.4验收不合格处理9.保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修服务9.4保修责任10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约处理11.合同解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3合同解除与终止的条件12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与期限13.1合同生效13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：有限公司乙方：施工单位1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人：联系电话：138乙方联系人：联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称市区小区塑胶电线电缆铺设工程2.2工程地点市区小区2.3工程规模总铺设长度：10000米总工程量：20000平方米2.4工程内容包括小区内所有线路的塑胶电线电缆铺设，包括但不限于室内外线路、插座、开关等。2.5工程工期自合同签订之日起60个工作日内完成。3.工程图纸与技术规范3.1图纸提供甲方负责提供完整的工程图纸，包括但不限于设计图纸、施工图纸、电气设计图纸等。3.2技术规范甲方提供的图纸应遵循国家现行相关技术规范和标准。3.3图纸与技术规范变更图纸与技术规范的变更，需经双方协商一致，并书面确认。4.工程施工4.1施工组织设计乙方应根据工程特点，制定详细的施工组织设计，并报甲方备案。4.2施工进度计划乙方应根据工程量和施工组织设计，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。4.3施工质量保证措施乙方应采取有效的施工质量保证措施，确保工程质量符合设计要求和规范标准。4.4施工安全保证措施乙方应制定施工安全措施，确保施工现场安全，防止安全事故发生。4.5施工环境保护措施乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境，减少对周边环境的影响。5.材料供应5.1材料采购乙方负责采购施工所需的材料，并确保材料质量符合设计要求。5.2材料检验乙方应进行材料进场检验，确保材料质量合格。5.3材料验收甲方负责对进场材料进行验收，验收合格后方可使用。5.4材料保管与使用乙方应妥善保管材料，合理使用材料，避免浪费。6.付款方式6.1付款进度工程进度款分为三个阶段支付：开工前支付30%，中期支付50%，工程验收合格后支付20%。6.2付款方式付款方式为银行转账，甲方在收到乙方提供的发票后，10个工作日内支付相应款项。6.3付款条件付款条件为工程进度符合合同要求，材料质量合格，验收合格。6.4付款违约责任若甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。8.施工验收8.1验收标准施工验收应严格按照国家现行相关标准和规范进行，包括但不限于《建筑电气工程施工质量验收规范》等。8.2验收程序验收程序包括自检、互检、专检和综合验收。验收前，乙方应提前通知甲方，并准备好验收资料。8.3验收资料验收资料包括施工图纸、施工记录、材料检验报告、施工日志、验收记录等。8.4验收不合格处理若验收不合格，乙方应在接到通知后7日内进行整改，整改合格后重新进行验收。9.保修与维修9.1保修期限本工程保修期限为自竣工验收合格之日起两年。9.2保修范围保修范围包括但不限于电线电缆的铺设、线路的安装、设备的调试等。9.3维修服务乙方应提供保修期间的维修服务，维修费用由乙方承担。9.4保修责任若因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修或更换。10.违约责任10.1违约行为违约行为包括但不限于逾期施工、施工质量不符合要求、材料供应不及时、未按时付款等。10.2违约责任对于逾期施工，每日应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金；对于施工质量不符合要求，乙方应无条件返工直至合格；对于材料供应不及时，乙方应承担相应的责任和费用。10.3违约处理任何违约行为，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除与终止11.1合同解除合同双方协商一致，可以解除合同。因不可抗力导致合同无法履行，合同自动解除。11.2合同终止合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.3合同解除与终止的条件合同解除与终止的条件包括但不限于一方违约、合同约定的解除条件成就、合同期限届满等。12.争议解决12.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决程序争议解决程序包括提交争议事项、法院受理、审理、判决或调解。12.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。13.合同生效与期限13.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同期限本合同有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。13.3合同续签合同期满前，双方可协商续签合同。14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二本合同附件作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。14.3其他约定事项三本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，非甲乙双方的第三方单位或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目监理、工程设计、技术咨询服务、产品检验等。2.第三方介入的引入与授权2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并由甲方书面授权。2.2甲方应向乙方提供第三方介入的相关文件和资质证明。2.3乙方应配合第三方的工作，并提供必要的工作条件和便利。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照合同约定和授权范围，独立、公正地履行职责。3.2第三方有权对施工过程、工程质量、材料等进行监督检查。3.3第三方有权提出改进意见和建议，乙方应予以重视。4.第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用由甲方承担，具体费用由甲乙双方另行协商确定。4.2第三方费用的支付方式为按月结算，乙方应在收到甲方支付通知后5个工作日内支付。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，应由第三方承担相应责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额由双方协商确定。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意，并通知对方。a.合同履行完毕；b.第三方无法履行职责或严重违约；c.双方协商一致解除。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系：第三方是甲方的委托方，应服从甲方的管理。7.2第三方与乙方的关系：第三方是乙方的监督方，乙方应配合第三方的工作。7.3第三方与合同其他相关方的关系：第三方在合同履行过程中，与其他相关方的权利义务关系由本合同约定。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议，应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。9.第三方介入的其他事项9.1第三方介入期间，甲乙双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。9.2第三方介入期间，如遇特殊情况，甲乙双方应及时协商，共同应对。9.3本附加条款作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程图纸与技术规范详细要求：包含施工图纸、电气设计图纸、材料清单、技术规范等。说明：提供详细的工程图纸和技术规范，确保施工质量和进度。2.合同附件二：施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施、安全保证措施等。说明：详细描述施工组织设计，确保工程顺利进行。3.合同附件三：材料检验报告详细要求：包含材料名称、规格、批号、检验结果等。说明：提供材料检验报告，确保材料质量符合要求。4.合同附件四：施工日志详细要求：记录施工过程中的重要事件、进度、问题等。说明：详细记录施工过程，便于跟踪和管理。5.合同附件五：验收记录详细要求：记录验收时间、验收人员、验收结果等。说明：提供验收记录，确保工程质量符合要求。6.合同附件六：付款凭证详细要求：包含付款时间、金额、收款人等。说明：提供付款凭证，确保款项支付到位。7.合同附件七：合同变更协议详细要求：记录合同变更内容、变更原因、变更日期等。说明：提供合同变更协议，确保变更内容合法有效。8.合同附件八：争议解决协议详细要求：记录争议解决方式、争议解决地点等。说明：提供争议解决协议，确保争议得到及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约工期：未按时完成工程。违约质量：工程质量不符合合同要求。违约材料：使用的材料不符合合同要求。违约付款：未按时支付款项。2.责任认定标准：违约工期：每日向对方支付合同总价款的千分之五作为违约金。违约质量：乙方无条件返工或更换不合格材料，并承担相关费用。