地热发电厂施工合同

地热发电厂施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为地热发电厂项目的业主，具备项目建设的权利和能力；乙方为具备地热发电厂施工专业资质和经验的承包商，愿意承担该项目的施工任务。为了保证工程质量，按时完成工程，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：地热发电厂施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于地热发电厂的勘探、设计、施工、设备采购、调试、验收等全部工作。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包含：____________________2.3合同价格不包含：____________________2.4合同价格的调整：____________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____年____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2开工日期：____________________3.3竣工日期：____________________3.4工期延误：____________________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规范要求。4.2工程质量保证期为：____________________4.3质量检验：____________________第五条合同的履行5.1乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、设备采购、调试、验收等工作。5.2乙方应按照合同约定的工期，完成工程的施工。5.3乙方应保证工程质量，承担工程质量不合格的责任。5.4乙方应遵守国家的法律法规，不得擅自转包、分包工程。5.5乙方应按照合同约定的价格，支付工程款项。第六条合同的变更和解除6.1合同的变更：____________________6.2合同的解除：____________________第七条违约责任7.1乙方的违约责任：____________________7.2甲方的违约责任：____________________第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1保密条款：____________________9.2知识产权：____________________9.3不可抗力：____________________9.4合同的生效、变更和解除：____________________第十条合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________日期：____年____月____日乙方（签字）：__________日期：____年____月____日附件：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.设备采购清单4.质量检验标准5.工程进度计划6.施工组织设计7.安全生产措施8.环保措施9.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定，经整改后仍不符合的，视为违约。3.乙方未按照合同约定的价格支付工程款项，视为违约。4.甲方未按照合同约定支付工程进度款，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，视为违约。6.双方未按照合同约定履行其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指地热发电厂项目的业主。2.乙方：指承担地热发电厂施工项目的承包商。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程质量：指工程符合国家、行业和地方相关法律法规、标准和规范要求的情况。5.合同价格：指双方约定的工程总价。6.违约：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方应及时沟通，合理调整工期，必要时可协商延长合同工期。2.遇到工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。3.遇到付款问题：双方应按照合同约定的付款节点和金额及时支付。4.遇到合同履行过程中的其他问题：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.地热发电厂施工项目2.工程设计、施工、设备采购、