二零二五年度施工安全监理合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度施工安全监理合同本合同目录一览第一部分：合同如下：第一条合同双方1.1监理单位名称1.2施工单位名称1.3监理单位地址1.4施工单位地址1.5双方联系人及联系方式第二条合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程概况2.4监理范围及内容2.5工程工期第三条合同履行及监理费用3.1合同履行期限3.2监理费用总额3.3付款方式及时间3.4费用调整机制第四条质量及安全责任4.1施工单位质量责任4.2监理单位质量责任4.3安全生产责任4.4事故处理及责任第五条技术及标准5.1施工技术标准5.2监理技术标准5.3设计变更及协调第六条保密及知识产权6.1保密条款6.2知识产权归属6.3违约责任第七条合同解除及终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3合同解除及终止的程序7.4合同解除及终止后的处理事宜第八条监理单位的权利和义务8.1监理单位的权利8.1.1对施工单位的施工过程进行监督检查8.1.2对施工单位的质量、安全、进度等方面提出意见和建议8.1.3对施工单位的违法行为进行制止和纠正8.2监理单位的义务8.2.1按照合同约定履行监理职责8.2.2保证监理工作的公正、客观、独立8.2.3及时向施工单位反馈监理中发现的问题8.2.4对监理过程中获取的信息保密第九条施工单位的权利和义务9.1施工单位的权利9.1.1对监理单位的监理工作进行监督9.1.2对监理单位提出的问题和要求进行合理解释和配合9.1.3在监理单位提出的问题得到解决后继续施工9.2施工单位的义务9.2.1按照设计图纸和施工规范进行施工9.2.2及时向监理单位报告施工进度和质量情况9.2.3对监理单位提出的整改要求进行整改并反馈结果9.2.4保证施工安全，防止事故发生第十条监理报告及资料10.1监理报告的编制10.1.1监理单位应定期编制监理报告10.1.2监理报告应包括工程质量、安全、进度等方面的内容10.2监理资料的保存10.2.1监理单位应保存监理过程中的所有资料10.2.2资料保存期限应不少于合同履行期限后五年第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.1.3也可依法向人民法院起诉11.2仲裁机构及仲裁规则11.2.1仲裁机构由双方协商选定11.2.2仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》第十二条合同的变更和解除12.1合同变更12.1.1双方协商一致，可以变更合同内容12.1.2变更内容应以书面形式确定12.2合同解除12.2.1发生合同约定的事由，任何一方均有权解除合同12.2.2合同解除应以书面形式通知对方第十三条合同的生效和终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的准备工作13.2合同终止13.2.1合同履行完毕13.2.2合同解除或终止第十四条其他14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在施工安全监理合同中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为完成监理工作或提供相关服务的外部机构、个人或其他实体。1.2第三方包括但不限于中介机构、检测机构、评估机构、法律顾问、技术顾问等。第二条第三方介入的情形2.1甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方参与监理工作或提供相关服务。2.2合同履行过程中，出现需要第三方专业意见或服务的情形。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。3.1.2第三方应对其提供的服务质量负责，对因其服务导致的后果承担相应的责任。3.1.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权获得甲乙双方提供的必要资料和文件。3.2.2第三方有权根据服务内容要求甲乙双方提供相应的支持与配合。3.2.3第三方有权在合同约定的范围内，独立行使职责。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度和服务期限等因素确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在服务过程中严格遵守。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在合同中的地位是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同关系。5.2第三方与甲乙双方之间形成的权利义务关系，由双方另行约定。5.3第三方在提供服务的范围内，对甲乙双方承担相应的责任，但第三方不对甲乙双方之间的合同关系承担责任。第六条第三方的选择和更换6.1第三方的选择由甲乙双方共同决定。6.2如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并书面通知对方。6.3第三方的更换不影响合同其他条款的效力。第七条第三方的费用7.1第三方的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。7.2第三方的费用应在合同中明确约定，并在服务过程中按约定支付。第八条第三方的保密义务8.1第三方在提供服务过程中，应遵守保密义务，对甲乙双方提供的资料和文件保密。8.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密或技术秘密。第九条第三方的服务期限9.1第三方的服务期限应在合同中明确约定。9.2第三方的服务期限届满，第三方应向甲乙双方提交服务报告。第十条第三方的违约责任10.1第三方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十一条第三方的争议解决11.1第三方与甲乙双方之间的争议，应通过协商解决。11.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。第十二条本合同的补充12.1本合同关于第三方介入的条款，是甲乙双方在原有合同基础上进行的补充。12.2本合同关于第三方介入的条款，与原有合同条款具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理合同要求：合同文本应完整，包括合同双方基本信息、合同标的、监理范围、费用、履行期限等。说明：监理合同是双方权利义务关系的法律依据。2.监理大纲要求：大纲应详细列出监理工作的内容、步骤、方法、时间安排等。说明：监理大纲是监理工作的指导文件。3.监理日志要求：日志应记录监理工作的日常情况，包括检查内容、发现的问题、处理措施等。说明：监理日志是监理工作的重要记录。4.施工单位资质证明文件要求：证明文件应包括营业执照、安全生产许可证、资质证书等。说明：资质证明文件是施工单位具备相应施工能力的证明。5.设计图纸及变更通知要求：图纸应清晰、完整，变更通知应明确变更内容。说明：设计图纸及变更通知是施工的重要依据。6.施工进度计划要求：计划应详细列出施工进度安排、关键节点等。说明：施工进度计划是控制施工进度的依据。7.施工质量检验报告要求：报告应包括检验项目、检验结果、检验结论等。说明：施工质量检验报告是保证施工质量的依据。8.施工安全事故报告要求：报告应包括事故发生时间、地点、原因、处理措施等。说明：施工安全事故报告是处理安全事故的依据。9.监理单位资质证明文件要求：证明文件应包括营业执照、监理资质证书等。说明：监理单位资质证明文件是监理单位具备监理能力的证明。10.第三方服务协议要求：协议应明确第三方服务的具体内容、费用、期限等。说明：第三方服务协议是第三方提供服务的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定：监理单位应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：监理单位未按时提交监理报告，导致施工单位进度延误。2.违约行为：施工单位未按设计图纸和施工规范进行施工。责任认定：施工单位应承担违约责任，整改不符合要求的部分，并赔偿因违约造成的损失。示例：施工单位在施工过程中发现质量问题，未及时整改。3.违约行为：第三方未按约定提供服务。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：第三方检测机构未按时