二零二五年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议3篇_第1页
二零二五年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议3篇_第2页
二零二五年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议3篇_第3页
二零二五年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议3篇_第4页
二零二五年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3联系方式1.2甲方信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条工程验收标准及程序3.1验收标准3.1.1国家标准3.1.2行业标准3.1.3企业标准3.2验收程序3.2.1初步验收3.2.2最终验收3.2.3验收资料提交第四条工程交付及移交4.1交付时间4.2交付条件4.3移交手续4.3.1移交资料4.3.2移交工程第五条工程验收费用及支付5.1验收费用5.2支付方式5.3支付时间第六条违约责任6.1承包方违约责任6.1.1质量问题6.1.2工期延误6.1.3其他违约行为6.2甲方违约责任6.2.1付款延迟6.2.2其他违约行为第七条争议解决7.1争议解决方式7.1.1协商7.1.2调解7.1.3仲裁7.2仲裁机构第八条合同解除8.1合同解除条件8.2解除程序8.3解除后果第九条合同终止9.1合同终止条件9.2终止程序9.3终止后果第十条合同附件10.1附件一:工程验收报告10.2附件二:工程移交清单10.3附件三:合同履行情况记录第十一条合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限第十二条合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更后果第十三条合同解除与终止的后续处理13.1财务处理13.2工程处理13.3其他处理第十四条合同附件及其他14.1合同附件14.2其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1名称:建筑安装工程有限公司1.1.2法定代表人:1.2甲方信息1.2.1名称:房地产开发有限公司1.2.2法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:住宅小区建筑安装工程2.2工程地点:市区路号2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程类型:住宅楼、商业楼、地下车库第三条工程验收标准及程序3.1验收标准3.1.1国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》3.1.2行业标准:《住宅建筑安装工程质量验收规范》3.1.3企业标准:公司内部施工质量标准3.2验收程序3.2.1初步验收:由承包方组织,甲方代表参加3.2.2最终验收:由甲方组织,承包方代表参加3.2.3验收资料提交:验收合格后,承包方需提交完整验收资料第四条工程交付及移交4.1交付时间:合同约定的竣工日期后30日内4.2交付条件:工程经最终验收合格,且无遗留质量问题和安全隐患4.3移交手续4.3.1移交资料:工程图纸、施工记录、验收报告等4.3.2移交工程:确保工程设备运行正常,符合使用要求第五条工程验收费用及支付5.1验收费用:由甲方承担5.2支付方式:验收合格后,甲方支付验收费用5.3支付时间:验收合格后的10个工作日内支付第六条违约责任6.1承包方违约责任6.1.1质量问题:若工程存在质量问题,承包方需承担修复责任,并赔偿甲方损失6.1.2工期延误:每延误一天,承包方需向甲方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%6.1.3其他违约行为:按照合同约定承担相应责任6.2甲方违约责任6.2.1付款延迟:每延迟一天,甲方需向承包方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%6.2.2其他违约行为:按照合同约定承担相应责任第七条争议解决7.1争议解决方式:协商、调解、仲裁7.1.1协商:双方应在争议发生后30日内进行协商7.1.2调解:协商不成时,可申请第三方调解7.1.3仲裁:调解不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁7.2仲裁机构:市仲裁委员会第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1甲方解除合同:因承包方严重违约,如工程质量不合格、工期严重延误等8.1.2承包方解除合同:因甲方严重违约,如未按时支付工程款、提供施工条件等8.2解除程序8.2.1解除通知:任何一方解除合同,需提前30日书面通知对方8.2.2解除生效:解除通知发出后,合同自通知到达对方时解除8.3解除后果8.3.1财务结算:合同解除后,双方应进行财务结算,按合同约定处理剩余款项第九条合同终止9.1合同终止条件9.1.1合同履行完毕:工程验收合格,交付使用9.1.2合同解除:双方协商一致解除合同9.2终止程序9.2.1终止通知:合同终止,需书面通知对方9.2.2终止生效:终止通知发出后,合同自通知到达对方时终止9.3终止后果9.3.1财务结算:合同终止后,双方应进行财务结算,按合同约定处理剩余款项第十条合同附件10.1附件一:工程验收报告10.1.1验收日期10.1.2验收人员10.1.3验收结果10.2附件二:工程移交清单10.2.1移交日期10.2.2移交人员10.2.3移交内容10.3附件三:合同履行情况记录10.3.1记录日期10.3.2记录事项10.3.3负责人签字第十一条合同生效及期限11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同期限:自合同生效之日起至工程验收合格交付使用之日止第十二条合同变更12.1变更条件:因工程实际情况发生变化,需要变更合同内容12.2变更程序12.2.1提出变更:任何一方提出变更,需书面通知对方12.2.2确认变更:双方协商一致后,签署变更协议12.3变更后果:变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力第十三条合同解除与终止的后续处理13.1财务处理:合同解除或终止后,双方应进行财务结算,包括但不限于工程款、违约金等13.3其他处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理其他相关事宜,确保双方权益不受损害第十四条合同附件及其他14.1合同附件:包括但不限于工程验收报告、工程移交清单、合同履行情况记录等14.2其他约定事项:双方在合同中约定的其他事项,如保密条款、争议解决方式等,均作为合同的有效组成部分第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他相关服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、确保工程进度、优化合同履行过程。第二条第三方介入的类型2.1监理方:负责对工程进行全过程监理,确保工程质量、进度和投资控制。2.2设计方:负责工程设计的修改、完善和监督实施。2.3质量检测机构:负责对工程材料、构件和工程实体进行质量检测。2.4造价咨询机构:负责工程概算、预算编制和结算审核。2.5其他第三方:根据合同需要,可引入其他第三方提供专业服务。第三条第三方介入的程序3.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相关协议。3.2第三方职责:第三方应明确其在合同中的职责和权利。3.3第三方参与:第三方应按照合同约定参与工程的相关活动。第四条第三方责任限额4.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程损失或质量问题的,应承担相应责任。4.2责任限额:第三方责任限额应根据其提供服务的内容、性质和风险等因素确定,并在相关协议中明确。第五条第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分:5.1.1第三方对甲方负责,确保其提供的服务符合合同约定。5.1.2甲方对第三方的工作进行监督,并对第三方的工作成果进行验收。5.2第三方与乙方的责任划分:5.2.1第三方对乙方负责,确保其提供的服务符合合同约定。5.2.2乙方对第三方的工作进行监督,并对第三方的工作成果进行验收。5.3第三方与甲乙双方的责任划分:5.3.1第三方对甲乙双方均负责,确保其提供的服务满足双方的需求。5.3.2甲乙双方对第三方的工作进行监督,并对第三方的工作成果进行验收。第六条第三方介入的变更管理6.1变更请求:任何一方认为需要变更第三方介入的,应提出书面变更请求。6.2变更审批:变更请求经甲乙双方协商一致后,由双方共同签署变更协议。6.3变更实施:变更协议签署后,第三方应根据变更内容调整其工作内容和方式。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。7.2争议解决程序:协商不成时,可申请第三方调解或仲裁。第八条第三方介入的保密义务8.1保密内容:第三方在介入过程中获取的甲乙双方商业秘密、技术秘密等保密信息。8.2保密义务:第三方应严格遵守保密义务,未经甲乙双方同意,不得泄露或使用保密信息。第九条第三方介入的合同解除9.1解除条件:第三方在介入过程中严重违约,如泄露保密信息、服务质量不合格等。9.2解除程序:任何一方认为第三方违约,可提出解除合同请求,经甲乙双方协商一致后解除。第十条第三方介入的合同终止10.1终止条件:合同履行完毕或第三方介入目的实现。第十一条第三方介入的费用承担11.1费用承担:第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担。11.2费用结算:第三方介入结束后,甲乙双方应进行费用结算。第十二条第三方介入的合同附件第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程验收报告详细要求:验收报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,用于记录工程验收的过程和结果。2.附件二:工程移交清单详细要求:移交清单应详细列明移交的工程内容、数量、质量状况等。说明:工程移交清单是工程移交的重要文件,用于明确移交双方的责任和义务。3.附件三:合同履行情况记录详细要求:记录应包括工程进度、质量、成本、变更等内容。说明:合同履行情况记录是跟踪合同执行情况的重要资料,用于后续的审计和评估。4.附件四:第三方协议详细要求:协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务和费用等。说明:第三方协议是第三方介入的正式文件,用于规范第三方的工作和行为。5.附件五:设计变更通知详细要求:通知应包括变更内容、原因、影响及处理措施等。说明:设计变更通知是工程实施过程中,对设计变更的正式告知文件。6.附件六:工程进度报告详细要求:报告应包括工程进度、形象进度、投资完成情况等。说明:工程进度报告是反映工程进度情况的重要文件,用于项目管理和决策。7.附件七:工程款支付申请详细要求:申请应包括支付金额、依据、时间等。说明:工程款支付申请是申请支付工程款的正式文件,用于确保工程款的合理支付。8.附件八:工程变更通知详细要求:通知应包括变更内容、原因、影响及处理措施等。说明:工程变更通知是工程实施过程中,对工程变更的正式告知文件。9.附件九:质量事故处理报告详细要求:报告应包括事故原因、处理措施、责任认定等。10.附件十:验收记录详细要求:记录应包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收记录是记录工程验收过程和结果的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按时完成工程,造成工期延误。责任认定标准:根据合同约定,每延误一天,承包方需向甲方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%。示例:若承包方未在合同约定的竣工日期前完成工程,延误30天,则需支付违约金(合同总额×5%×30天)。2.违约行为:甲方未按时支付工程款。责任认定标准:每延误一天,甲方需向承包方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%。示例:若甲方未在合同约定的付款日期前支付工程款,延误15天,则需支付违约金(合同总额×5%×15天)。3.违约行为:工程存在质量问题。责任认定标准:承包方需承担修复责任,并赔偿甲方损失。示例:若工程验收时发现质量问题,承包方需修复,并赔偿甲方因此产生的损失。4.违约行为:第三方泄露保密信息。责任认定标准:第三方需承担相应法律责任,并赔偿甲乙双方的损失。示例:若第三方泄露保密信息,导致甲乙双方遭受损失,第三方需赔偿损失。全文完。二零二四年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议1合同目录一、合同概述1.合同签订背景2.合同目的和依据3.合同双方基本信息4.合同标的和范围5.合同履行期限二、工程概况1.工程名称及地点2.工程规模及类型3.工程设计及施工标准4.工程进度安排三、工程验收标准及程序1.验收标准2.验收程序3.验收组织及人员4.验收时间及地点四、工程交付条件1.完成工程内容2.工程质量要求3.工程安全要求4.工程环境保护要求五、工程交付手续及文件1.交付手续2.交付文件清单3.文件审核及签署4.文件归档及保管六、工程验收及交付费用1.验收及交付费用承担2.费用结算及支付方式3.费用变更及调整4.费用争议解决七、工程验收及交付责任1.承包方责任2.业主方责任3.第三方责任4.责任追究及赔偿八、合同变更及终止1.合同变更条件2.合同终止条件3.合同变更及终止程序4.合同变更及终止后的处理九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同解除及终止后的处理1.合同解除条件2.合同终止后的处理3.合同解除及终止后的费用结算4.合同解除及终止后的责任承担十一、合同附件1.工程设计图纸2.施工图纸及技术规范3.工程量清单4.其他相关附件十二、合同签署及生效1.合同签署2.合同生效条件3.合同生效日期4.合同备案十三、其他约定1.合同保密2.合同通知及送达3.合同解除及终止通知4.合同解除及终止后的后续事宜十四、合同解除及终止后的后续事宜1.工程交付及验收2.费用结算及支付3.责任追究及赔偿4.合同解除及终止后的其他事宜合同编号_________一、合同概述1.合同签订背景本合同签订背景为甲方(业主方)拟在______地点建设______工程,经双方协商一致,决定签订本合同。2.合同目的和依据本合同目的为明确甲乙双方在建筑安装工程承包施工过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行。本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同示范文本》等相关法律法规。3.合同双方基本信息甲方(业主方):名称:______;地址:______;法定代表人:______。乙方(承包方):名称:______;地址:______;法定代表人:______。4.合同标的和范围本合同标的为甲方在______地点建设的______工程。合同范围包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程内容。5.合同履行期限本合同履行期限自______年______月______日至______年______月______日。二、工程概况1.工程名称及地点工程名称:______工程工程地点:______地点2.工程规模及类型工程规模:______平方米/______座/______公里等工程类型:______类型3.工程设计及施工标准工程设计:按照______标准设计施工标准:按照______标准施工4.工程进度安排工程进度计划:详见附件一《工程进度计划表》三、工程验收标准及程序1.验收标准工程质量标准:按照______标准执行安全文明施工标准:按照______标准执行2.验收程序验收程序:详见附件二《工程验收程序》3.验收组织及人员验收组织:由甲方、乙方及______三方组成验收人员:详见附件三《验收人员名单》4.验收时间及地点验收时间:详见附件四《验收时间表》验收地点:______地点四、工程交付条件1.完成工程内容工程内容:详见附件五《工程内容清单》2.工程质量要求工程质量:达到国家规定的合格标准3.工程安全要求工程安全:符合国家安全生产法律法规要求4.工程环境保护要求工程环境保护:符合国家环境保护法律法规要求五、工程交付手续及文件1.交付手续乙方完成工程后,向甲方提交工程交付申请。甲方收到申请后,组织验收,并在验收合格后签署工程交付确认书。2.交付文件清单详见附件六《交付文件清单》3.文件审核及签署甲方对交付文件进行审核,确保文件齐全、准确。审核合格后,双方签署工程交付确认书。4.文件归档及保管双方将工程交付文件归档,并妥善保管。六、工程验收及交付费用1.验收及交付费用承担验收及交付费用由甲方承担。2.费用结算及支付方式费用结算:根据交付文件清单进行结算。支付方式:详见附件七《费用支付方式》3.费用变更及调整如遇不可抗力等因素导致费用发生变更,双方协商一致后进行调整。4.费用争议解决如发生费用争议,双方协商解决;协商不成的,提交仲裁或诉讼解决。七、工程验收及交付责任1.承包方责任乙方负责完成工程,确保工程质量、安全、环保等方面符合合同约定。乙方负责工程验收及交付前的准备工作。2.业主方责任甲方负责组织工程验收,确保验收程序的公正、公平。甲方负责提供验收所需的资料和条件。3.第三方责任如涉及第三方责任,由第三方承担相应责任。4.责任追究及赔偿任何一方违反合同约定,导致工程验收及交付受阻,应承担相应的责任,并赔偿对方损失。八、合同变更及终止1.合同变更条件在合同履行过程中,如遇国家政策调整、法律法规变更等不可抗力因素,双方可协商变更合同内容。2.合同终止条件合同履行完毕或因不可抗力等原因导致合同无法履行时,合同终止。3.合同变更及终止程序变更或终止合同,双方应书面通知对方,并经双方签字确认。4.合同变更及终止后的处理合同变更或终止后,双方应妥善处理剩余工程、费用结算、资料归档等工作。九、争议解决1.争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。2.争议解决机构协商不成的,提交______仲裁委员会仲裁。3.争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。4.争议解决费用仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。十、合同解除及终止后的处理1.合同解除条件出现合同约定的解除条件时,任何一方均可提出解除合同。2.合同终止后的处理合同终止后,双方应妥善处理剩余工程、费用结算、资料归档等工作。3.合同解除及终止后的费用结算合同解除或终止后,双方应根据合同约定进行费用结算。4.合同解除及终止后的责任承担合同解除或终止后,双方应承担相应的责任。十一、合同附件1.工程设计图纸2.施工图纸及技术规范3.工程量清单4.其他相关附件十二、合同签署及生效1.合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效条件合同经双方签字盖章,并经相关部门备案后生效。3.合同生效日期合同生效日期为______年______月______日。4.合同备案本合同需向______相关部门备案。十三、其他约定1.合同保密双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.合同通知及送达通知应以书面形式进行,送达方式为______。3.合同解除及终止通知合同解除及终止通知应提前______日送达对方。4.合同解除及终止后的后续事宜合同解除及终止后的后续事宜,双方应协商解决。十四、合同解除及终止后的后续事宜1.工程交付及验收合同解除或终止后,剩余工程应按照合同约定进行交付及验收。2.费用结算及支付合同解除或终止后,双方应进行最终的费用结算,并按照约定支付剩余款项。3.责任追究及赔偿合同解除或终止后,任何一方违反合同约定,应承担相应的责任和赔偿。4.合同解除及终止后的其他事宜合同解除及终止后的其他事宜,双方应协商解决。甲方(业主方):_________________签字/盖章:_________________日期:_________________乙方(承包方):_________________签字/盖章:_________________日期:_________________附件:[此处列出所有附件名称]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定监理机构甲方有权指定具有相应资质的监理机构对工程进行全过程监理。监理机构负责监督工程进度、质量、安全及环保等方面,并定期向甲方报告。2.甲方提供图纸及资料甲方应在合同签订后______日内,向乙方提供完整的工程设计图纸、技术规范及施工图等资料。乙方在收到资料后______日内完成图纸会审和技术交底。3.甲方组织工程验收甲方应按照合同约定的时间组织工程验收,并提前______日通知乙方。乙方应配合甲方完成工程验收工作,确保验收顺利进行。4.甲方支付进度款甲方应按照合同约定的时间节点支付进度款,支付比例及时间由双方协商确定。乙方应在收到进度款后______日内提供相应的发票及支付凭证。5.甲方责任追究甲方如未按约定提供图纸、资料或组织验收,导致工程延期或质量问题的,应承担相应责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程进度乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程,确保按期交付。如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。2.乙方负责工程质量乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。如因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担修复责任。3.乙方负责安全文明施工乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全文明施工。如因乙方原因导致安全事故或环境污染,乙方应承担相应责任。4.乙方提供施工方案乙方应在合同签订后______日内,向甲方提供详细的施工方案,包括施工组织设计、进度安排、质量控制措施等。5.乙方责任追究乙方如未按约定完成工程或违反合同约定,导致工程延期或质量问题的,应承担违约责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构职责第三方中介机构负责对工程进行第三方监理,确保工程进度、质量、安全及环保等方面符合合同约定。第三方中介机构应定期向甲方、乙方及相关部门报告工程情况。2.第三方中介机构费用第三方中介机构费用由甲方承担,具体费用标准由双方协商确定。第三方中介机构费用支付方式及时间由双方协商确定。3.第三方中介机构更换如因第三方中介机构原因导致其无法履行职责,甲方、乙方可协商更换中介机构。更换中介机构需提前______日通知对方,并经双方同意。4.第三方中介机构责任第三方中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致工程问题,应承担相应责任。甲方、乙方如对第三方中介机构有异议,可向相关部门投诉或申请仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工图纸及技术规范3.工程量清单4.工程进度计划表5.工程验收程序6.验收人员名单7.验收时间表8.交付文件清单9.费用支付方式10.施工方案11.第三方中介机构资质证明12.争议解决相关文件13.合同变更及终止协议14.附件一至十四的具体内容二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定提供图纸、资料或组织验收。认定:甲方未在约定时间内提供图纸、资料或未组织验收,经乙方催告后仍不履行。2.违约行为:乙方未按约定完成工程或违反合同约定。认定:乙方未按合同约定的时间节点完成工程或违反合同约定的条款。3.违约行为:第三方中介机构未履行职责。认定:第三方中介机构在履行职责过程中,未按照合同约定履行其职责。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁:指当事人根据仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。3.诉讼:指当事人因民事权益争议向人民法院提起诉讼,由人民法院依法审理并作出判决。4.违约责任:指当事人违反合同约定,应承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析延误原因,制定调整计划,确保按期完成工程。2.问题:工程质量问题。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,确保工程质量。3.问题:费用结算争议。解决办法:按照合同约定进行结算,协商解决争议,必要时提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.建筑安装工程承包施工合同。2.工程验收及交付协议。3.甲方为业主方,乙方为承包方。4.第三方中介机构参与工程监理。5.工程施工过程中的争议解决。全文完。二零二四年度建筑安装工程承包施工合同工程验收及交付协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________2.乙方(施工单位):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________3.其他相关方(如有):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方与乙方在二零二四年度建筑安装工程承包施工中的工程验收及交付事宜,确保工程质量和进度,实现双方的共同利益。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定,并经双方协商一致。三、定义与解释3.1专业术语(1)建筑安装工程:指建筑物内部及外部各种设备、管道、线路等的安装、调试和验收工作。(2)工程验收:指在工程完成后,按照合同约定和相关法律法规规定,对工程进行质量、安全、环保等方面的检验和评定。(3)工程交付:指乙方完成工程后,将工程移交给甲方,甲方接收并使用。3.2关键词解释(1)工程质量:指工程符合设计要求、施工规范和相关标准,能够满足使用功能和安全要求。(2)工程进度:指工程按照合同约定的时间节点完成各项工作。(3)工程成本:指在工程实施过程中产生的各项费用,包括但不限于材料费、人工费、机械费等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工,确保工程质量、进度和成本。(2)甲方有权对工程进行验收,并对验收不合格的部分要求乙方进行整改。(3)甲方应按合同约定支付工程款,并配合乙方办理相关手续。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量、进度和成本。(2)乙方应按照甲方要求进行工程验收,对验收不合格的部分进行整改。(3)乙方应按合同约定配合甲方办理相关手续,并确保工程按时交付。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,工期为______个月。5.2合同履行地点工程地点:________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在工程地点进行施工,并确保工程质量、进度和成本。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程验收合格;(2)合同约定的工程交付完成;(3)双方协商一致,终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前______天书面通知另一方;(2)双方应共同协商确定终止合同的具体事宜;(3)终止合同后,双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将工程移交给甲方,甲方接收并使用;(2)双方应按照约定结算工程款,并处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械费等;(2)间接费用:包括但不限于管理费、设计费、监理费等;(3)其他费用:包括但不限于检验费、试验费、保险费等。7.2支付方式(1)支付方式为分期支付,具体支付节点如下:预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付合同总额的_____%作为预付款;进度款:根据工程进度,每月支付合同总额的_____%;结算款:工程验收合格后,甲方支付合同总额的_____%;保修金:工程交付后____个月,甲方支付合同总额的_____%作为保修金,保修期满后无质量问题,无息退还。(2)支付方式为银行转账,乙方应提供收款账户信息。7.3支付时间(1)预付款应在合同签订后____个工作日内支付;(2)进度款应在工程进度达到约定节点后____个工作日内支付;(3)结算款应在工程验收合格后____个工作日内支付;(4)保修金应在工程交付后____个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应附上付款通知书,注明付款金额、用途及合同编号;(2)乙方收到款项后,应出具收据,并在收据上注明收款金额、用途及合同编号;(3)双方应按约定时间完成支付,如有延迟,应按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付款项,应向乙方支付滞纳金;(2)甲方未按约定时间提供工程所需材料或设备,应承担相应责任;(3)甲方违反保密条款,应承担相应法律责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金;(2)乙方未按约定质量标准施工,应承担修复或重做责任;(3)乙方违反保密条款,应承担相应法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金和赔偿金额应根据实际情况和法律法规规定确定;(2)赔偿方式为货币支付,支付至甲方指定账户。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式(1)双方均应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方透露保密内容;(3)双方应共同遵守保密条款,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行成本显著增加的事件。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题;(3)因不可抗力导致合同无法履行或履行成本显著增加时,双方可协商解除合同或调整合同内容。10.4不可抗力实例地震、洪水、火灾、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)协商不成,可提交双方共同认可的调解机构进行调解;(2)调解不成,可提交仲裁委员会仲裁;(3)仲裁不成,可依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家利益或社会公共利益的;(2)涉及他人合法权益的;(3)法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对工程验收及交付的最终决定权;(2)乙方保留对工程验收及交付过程中发现的质量问题的整改权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将其在合同项下的权利义务转让给第三方;(2)合同终止后,乙方保留对工程的质量保证权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充,均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充作为合同的一部分,具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作,共同确保工程验收及交付的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照合同约定提供必要的资料和条件;(2)乙方应按照甲方要求提供施工进度报告和质量检测报告;(3)双方应定期召开会议,讨论工程验收及交付的相关事宜。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就工程验收及交付的全部协议,并具有独立性。16.3增减条款任何增减合同条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________签字:________________日期:____年____月____日盖章:________________乙方(施工单位):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________签字:________________日期:____年____月____日盖章:________________附件1:工程验收及交付方案附件2:工程验收及交付质量标准附件3:其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程验收及交付方案2.工程验收及

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论