二零二五年度房产装修监理补充协议书范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度房产装修监理补充协议书范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称及住所1.2联系方式2.协议签订依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程类型3.4工程规模4.监理内容与范围4.1监理内容4.2监理范围5.监理期限6.监理费用6.1费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间7.监理方法与程序7.1监理方法7.2监理程序8.施工单位义务8.1施工单位的责任8.2施工单位的配合9.监理单位义务9.1监理单位的责任9.2监理单位的配合10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项14.合同附件第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称及住所a.甲方（委托方）：[甲方全称]b.甲方住所：[甲方详细地址]c.乙方（监理方）：[乙方全称]d.乙方住所：[乙方详细地址]1.2联系方式a.甲方联系人：[姓名]b.甲方联系电话：[电话号码]c.乙方联系人：[姓名]d.乙方联系电话：[电话号码]2.协议签订依据[依据相关法律法规、行业规范及双方签订的《二零二四年度房产装修合同》等相关文件]3.工程概况3.1工程名称：[具体工程名称]3.2工程地点：[具体工程地址]3.3工程类型：[装修类型，如：住宅装修、商业装修等]3.4工程规模：[工程面积、楼层数等]4.监理内容与范围4.1监理内容a.工程进度监督b.工程质量监督c.工程安全监督d.材料设备采购监督e.施工现场管理监督4.2监理范围a.工程图纸及技术文件审核b.施工现场巡查c.工程变更及洽商处理d.工程验收及保修5.监理期限[自本协议签订之日起至[监理期限结束日期]，共计[监理期限时长]个月]6.监理费用6.1费用总额：[监理费用总额]6.2费用支付方式a.甲方应于每月[支付日期]前支付乙方当月监理费用b.甲方支付监理费用时，应向乙方开具正规发票6.3费用支付时间a.甲方应于每月[支付日期]前支付乙方当月监理费用b.甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付[滞纳金比例]%的滞纳金7.监理方法与程序7.1监理方法a.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业规范及本协议约定进行监理工作b.乙方应采用科学、合理的监理方法，确保监理工作的质量和效率7.2监理程序a.乙方应在工程开工前，对工程图纸及技术文件进行审核b.乙方应定期进行施工现场巡查，发现问题时及时与甲方及施工单位沟通c.乙方应参与工程变更及洽商处理，确保变更及洽商的合法性和合理性d.乙方应协助甲方进行工程验收及保修工作8.施工单位义务8.1施工单位的责任a.施工单位应严格按照工程图纸及技术文件进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。b.施工单位应按时完成施工任务，不得无故拖延工期。c.施工单位应配合监理单位的监督检查，对监理单位提出的问题及时整改。8.2施工单位的配合a.施工单位应提供必要的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料清单、施工日志等。b.施工单位应确保施工现场的安全，防止发生安全事故。9.监理单位义务9.1监理单位的责任a.监理单位应独立、客观、公正地履行监理职责，对施工质量、进度、安全进行监督管理。b.监理单位应按照合同约定的时间和质量要求，完成监理工作。c.监理单位应定期向甲方报告监理情况，及时解决监理过程中发现的问题。9.2监理单位的配合a.监理单位应积极配合甲方及施工单位的沟通协调工作。b.监理单位应参加甲方组织的工程验收会议，对验收结果提出意见和建议。c.监理单位应遵守国家法律法规和行业规范，维护监理行业的良好形象。10.违约责任10.1违约情形a.甲方未按时支付监理费用。b.乙方未按时完成监理工作。c.施工单位未按约定施工，导致工程质量不合格或工期延误。10.2违约责任a.甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付[滞纳金比例]%的滞纳金。b.乙方未按时完成监理工作，应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。c.施工单位未按约定施工，导致工程质量不合格或工期延误，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。11.争议解决11.1争议解决方式a.双方应友好协商解决争议。b.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构[若无特殊约定，争议解决机构为合同签订地人民法院]12.合同生效及终止12.1合同生效条件a.双方签署本协议并签字盖章。b.甲方支付首期监理费用。12.2合同终止条件a.工程验收合格并交付使用。b.双方协商一致解除合同。c.出现本协议约定的违约情形，另一方给予[解除合同期限]天通知后，合同自动终止。13.其他约定事项13.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。13.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同附件14.1《二零二四年度房产装修合同》14.2工程图纸及技术文件14.3其他与本协议相关的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a.本合同中所述第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或提供相关服务而介入合同关系的任何个人、企业或其他组织。b.第三方包括但不限于：监理咨询机构、检测机构、评估机构、法律顾问、财务顾问等。15.2第三方介入目的a.第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同双方的合法权益，以及确保工程质量和安全。15.3第三方介入方式a.第三方介入可以通过直接参与合同履行、提供专业意见、进行第三方评估或检测等方式实现。16.第三方介入程序16.1第三方选择a.甲乙双方应共同协商确定第三方，并确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。b.第三方选择后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议。16.2第三方职责a.第三方应根据合作协议，履行其在合同中的职责。b.第三方应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德。17.第三方责任限额17.1责任限额定义a.责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致甲乙双方损失，应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定a.第三方责任限额应在合作协议中明确约定。b.责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、风险程度和可能造成的损失等因素确定。17.3责任限额执行a.若第三方在履行合同过程中发生违约，甲乙双方应要求第三方承担赔偿责任。b.若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方可要求第三方承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系a.第三方应向甲方提供专业服务，并接受甲方的监督和管理。b.第三方在提供专业服务过程中，应尊重甲方的决策和指示。18.2第三方与乙方的关系b.第三方在履行合同过程中，应协助乙方完成相关工作。18.3第三方与监理单位的关系a.第三方在履行合同过程中，应接受监理单位的监督和检查。b.第三方应配合监理单位的工作，共同确保工程质量和安全。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外费用a.第三方介入产生的额外费用，由甲乙双方按照合作协议约定承担。b.若第三方介入导致合同履行成本增加，甲乙双方应协商调整合同价格。19.2第三方介入的变更管理a.若第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。b.补充协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同期限和费用等事项。19.3第三方介入的保密义务a.第三方在履行合同过程中，应遵守保密协议，不得泄露甲乙双方的商业秘密。b.第三方泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《二零二四年度房产装修合同》详细要求：包含双方基本信息、工程概况、装修内容、费用及支付方式、工期、违约责任、争议解决等条款。说明：本附件是本补充协议的基础文件，详细规定了甲乙双方的权利和义务。2.工程图纸及技术文件详细要求：包括施工图纸、设计说明、材料清单、施工工艺等技术文件。说明：本附件是施工的依据，确保施工符合设计要求。3.监理方案详细要求：包括监理内容、监理范围、监理方法、监理程序等。说明：本附件是监理单位开展监理工作的指导文件。4.第三方合作协议详细要求：包括第三方基本信息、服务内容、费用、责任限额、保密条款等。说明：本附件是甲乙双方与第三方签订的，明确第三方在合同中的角色和责任。5.施工单位资质证明文件详细要求：包括营业执照、安全生产许可证、相关资质证书等。说明：本附件用于证明施工单位具备相应的施工能力。6.材料设备采购清单详细要求：包括材料设备名称、规格、数量、单价、总价等。说明：本附件是材料设备采购的依据。7.施工进度计划详细要求：包括各阶段施工内容、开始时间、结束时间等。说明：本附件用于监控施工进度。8.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果等。说明：本附件是工程验收的凭证。9.保修承诺书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等。说明：本附件是施工单位对工程质量的保修承诺。10.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构等。说明：本附件是解决合同争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按时支付监理费用。乙方未按时完成监理工作。施工单位未按约定施工，导致工程质量不合格或工期延误。第三方泄露商业秘密。第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准甲方违约：按照合同约定支付滞纳金或违约金。乙方违约：按照合同约定支付违约金，并承担由此造成的损失。施工单位违约：承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。第三方违约：按照合作协议约定承担赔偿责任，并赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例说明甲方未按时支付监理费用，应向乙方支付合同总额的[滞纳金比例]%的滞纳金。乙方未按时完成监理工作，应向甲方支付合同总额的[违约金比例]%的违约金。施工单位因施工质量问题导致甲方损失，应赔偿甲方损失金额的[赔偿比例]%。第三方泄露商业秘密，应赔偿甲方因商业秘密泄露造成的损失。全文完。二零二四年度房产装修监理补充协议书范本1本合同目录一览1.协议双方的基本信息1.1协议双方的名称1.2协议双方的法定代表人或授权代表1.3协议双方的联系方式2.协议标的2.1房产的基本信息2.2装修项目的具体内容2.3装修监理的范围3.监理费用及支付方式3.1监理费用的总额3.2支付方式及时间3.3逾期付款的违约责任4.监理期限4.1监理开始日期4.2监理结束日期4.3逾期监理的违约责任5.监理内容与方法5.1监理内容的具体项目5.2监理方法及流程5.3监理人员的职责6.质量要求与标准6.1装修工程的质量要求6.2国家及行业标准6.3质量不合格的处理7.工程进度与验收7.1工程进度安排7.2验收标准及流程7.3验收不合格的处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约责任的认定9.2违约责任的承担9.3违约责任的解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密违约责任11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同变更与解除的程序12.合同的生效与终止12.1合同生效的条件12.2合同终止的条件12.3合同终止后的处理13.法律适用与争议管辖13.1合同适用的法律13.2争议管辖法院14.其他约定事项14.1其他约定事项的具体内容14.2其他约定事项的生效与解释第一部分：合同如下：1.协议双方的基本信息1.1协议双方的名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2协议双方的法定代表人或授权代表甲方法定代表人或授权代表：[姓名]，身份证号码：[身份证号码]乙方法定代表人或授权代表：[姓名]，身份证号码：[身份证号码]1.3协议双方的联系方式甲方联系方式：电话：[电话号码]，电子邮箱：[电子邮箱地址]乙方联系方式：电话：[电话号码]，电子邮箱：[电子邮箱地址]2.协议标的2.1房产的基本信息房产地址：[房产具体地址]房产面积：[房产面积]房产用途：[房产用途]2.2装修项目的具体内容装修项目：[装修项目名称]装修范围：[装修具体范围]装修风格：[装修风格]2.3装修监理的范围监理范围：[监理具体范围]监理内容：[监理具体内容]3.监理费用及支付方式3.1监理费用的总额监理费用总额：[监理费用总额]3.2支付方式及时间支付方式：[支付方式，如分期支付、一次性支付等]支付时间：[支付时间，如工程进度节点、竣工验收后等]3.3逾期付款的违约责任逾期付款违约金：[逾期付款违约金比例或金额]逾期付款期限：[逾期付款期限]4.监理期限4.1监理开始日期监理开始日期：[监理开始日期]4.2监理结束日期监理结束日期：[监理结束日期]4.3逾期监理的违约责任逾期监理违约金：[逾期监理违约金比例或金额]逾期监理期限：[逾期监理期限]5.监理内容与方法5.1监理内容的具体项目监理项目：[监理项目列表，如材料验收、施工过程监督等]5.2监理方法及流程监理方法：[监理方法，如现场巡查、资料审查等]监理流程：[监理流程，如项目启动、中期检查、竣工验收等]5.3监理人员的职责监理人员职责：[监理人员具体职责，如现场监督、质量控制等]6.质量要求与标准6.1装修工程的质量要求质量要求：[质量要求，如符合国家及行业标准等]6.2国家及行业标准国家及行业标准：[相关国家及行业标准名称及编号]6.3质量不合格的处理质量不合格处理：[质量不合格的处理措施，如返工、赔偿等]8.争议解决8.1争议解决方式争议解决方式：[争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]仲裁机构：[如有仲裁，指定仲裁委员会名称]8.2争议解决期限争议解决期限：[争议解决期限，如自争议发生之日起60日内]8.3争议解决费用争议解决费用：[争议解决费用承担方式，如由败诉方承担或双方共同承担]9.违约责任9.1违约责任的认定违约责任认定：[违约责任的认定标准，如逾期付款、逾期施工等]9.2违约责任的承担违约责任承担：[违约责任的具体承担方式，如支付违约金、赔偿损失等]9.3违约责任的解除违约责任解除：[违约责任解除的条件，如违约方主动解除合同等]10.保密条款10.1保密内容保密内容：[保密信息的具体内容，如商业秘密、技术秘密等]10.2保密期限保密期限：[保密期限，如合同有效期结束后继续保密一定年限]10.3保密违约责任保密违约责任：[保密违约的具体责任，如支付违约金、赔偿损失等]11.合同的变更与解除11.1合同变更的条件合同变更条件：[合同变更的具体条件，如双方协商一致、法律法规变更等]11.2合同解除的条件合同解除条件：[合同解除的具体条件，如一方违约、不可抗力等]11.3合同变更与解除的程序合同变更与解除程序：[合同变更与解除的具体程序，如书面通知、协商一致等]12.合同的生效与终止12.1合同生效的条件合同生效条件：[合同生效的具体条件，如双方签字盖章、满足法定条件等]12.2合同终止的条件合同终止条件：[合同终止的具体条件，如合同履行完毕、双方协商一致等]12.3合同终止后的处理合同终止后处理：[合同终止后的具体处理措施，如财产清算、资料归档等]13.法律适用与争议管辖13.1合同适用的法律合同适用法律：[合同适用的法律法规，如中华人民共和国合同法等]13.2争议管辖法院争议管辖法院：[争议管辖法院的具体名称，如市区人民法院]14.其他约定事项14.1其他约定事项的具体内容其他约定事项：[其他约定事项的具体内容，如合同附件、补充协议等]14.2其他约定事项的生效与解释其他约定事项生效与解释：[其他约定事项的生效条件及解释方式，如附件与主合同具有同等法律效力等]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义第三方：指在本合同履行过程中，非甲乙双方当事人，但因其专业能力、技术支持或服务提供等原因，被甲乙双方同意介入合同履行过程中的独立第三方。15.2第三方介入的范围第三方介入范围：包括但不限于工程监理、设计、施工、材料供应、设备租赁、咨询服务等。16.第三方介入的同意与选择16.1第三方介入的同意16.2第三方选择第三方的选择由甲乙双方协商确定，或由一方推荐，经另一方同意后确定。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任，包括但不限于：按照合同约定提供符合质量要求的服务或产品；在其职责范围内，对工程进度、质量、安全等负责；遵守国家法律法规和行业标准。17.2第三方的义务第三方的义务包括但不限于：严格按照合同约定履行职责；提供必要的资质证明文件；配合甲乙双方进行工程管理和监督。18.第三方的责任限额18.1责任限额的确定第三方的责任限额应根据其提供的服务或产品的性质、风险程度及合同约定进行确定。18.2责任限额的表述责任限额应明确表述为：[金额]元人民币，或[百分比]。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方与甲乙双方的责任划分如下：第三方对其提供的服务或产品承担直接责任；甲乙双方对第三方提供的服务或产品承担连带责任。19.2责任追偿在第三方违约或造成损失时，甲乙双方有权向第三方追偿，第三方不得以甲乙双方之间的合同关系为由拒绝承担责任。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更的必要性第三方介入后，可能需要对原合同进行必要的变更，以适应新的履行方式。20.2合同变更的程序合同变更应经甲乙双方及第三方协商一致，并签订书面变更协议。21.第三方介入后的合同解除21.1合同解除的条件在第三方介入的情况下，合同解除的条件包括但不限于：第三方严重违约；不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致。21.2合同解除的程序合同解除应按照原合同约定的程序进行，并书面通知对方。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，应遵循原合同约定的争议解决方式。22.2争议解决程序争议解决程序应按照原合同约定的程序进行，如有变更，应经甲乙双方及第三方协商一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.协议双方的身份证明文件甲方营业执照副本乙方营业执照副本法定代表人或授权代表身份证明2.房产相关证明文件房产所有权证或土地使用权证房产测绘图房产质量检测报告3.装修设计图纸及变更文件装修设计方案装修设计变更文件材料清单及品牌型号4.装修工程合同装修工程承包合同材料供应合同设备租赁合同5.监理合同及相关文件监理合同监理人员资质证明监理工作计划及报告6.质量验收报告装修工程验收报告材料验收报告设备验收报告7.付款凭证付款申请付款凭证付款确认8.争议解决相关文件争议解决申请书争议调解协议仲裁裁决书或法院判决书9.其他相关文件不可抗力证明合同变更协议其他双方认为必要的文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按时支付监理费用未按时提供工程资料未按时验收工程乙方违约行为：未按时完成监理工作提供不符合要求的监理报告未按时完成工程2.责任认定标准甲方违约责任认定：逾期付款：按照逾期付款金额的[百分比]支付违约金未按时提供工程资料：每逾期一天，支付[金额]元人民币的违约金未按时验收工程：每逾期一天，支付[金额]元人民币的违约金乙方违约责任认定：逾期完成监理工作：每逾期一天，支付[金额]元人民币的违约金提供不符合要求的监理报告：按照监理费用的一定比例赔偿损失逾期完成工程：每逾期一天，支付[金额]元人民币的违约金3.违约责任示例说明甲方逾期支付监理费用：如甲方逾期支付监理费用10天，则应支付[金额]元人民币的违约金。乙方未按时完成监理工作：如乙方未按时完成监理工作5天，则应支付[金额]元人民币的违约金。全文完。二零二四年度房产装修监理补充协议书范本2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方地址1.3协议双方联系方式2.协议签订背景及目的2.1签订背景2.2签订目的3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理期限及进度安排4.1监理期限4.2进度安排5.监理费用及支付方式5.1监理费用5.2支付方式5.3付款时间6.监理责任及义务6.1监理责任6.2监理义务7.质量保证及违约责任7.1质量保证7.2违约责任8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决期限9.协议生效及终止9.1协议生效条件9.2协议终止条件10.其他约定事项10.1保密条款10.2不可抗力条款10.3协议附件11.协议签署及日期11.1签署地点11.2签署日期12.协议份数及保管12.1协议份数12.2保管责任13.协议变更及解除13.1协议变更条件13.2协议解除条件14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1房产业主：[业主全名]1.1.2房产装修监理公司：[监理公司全名]1.2协议双方地址1.2.1房产业主地址：[业主详细地址]1.2.2房产装修监理公司地址：[监理公司详细地址]1.3协议双方联系方式1.3.1房产业主联系电话：[业主联系电话]1.3.2房产装修监理公司联系电话：[监理公司联系电话]1.3.3房产业主电子邮箱：[业主电子邮箱]1.3.4房产装修监理公司电子邮箱：[监理公司电子邮箱]2.协议签订背景及目的2.1签订背景2.2签订目的本协议旨在明确双方在房产装修过程中的权利、义务和责任，确保装修工程按照约定的质量、进度和标准完成。3.监理范围及内容3.1监理范围监理公司对业主房产装修工程的全过程进行监理，包括但不限于设计审核、材料验收、施工过程监督、隐蔽工程验收、竣工质量验收等。3.2监理内容3.2.1设计审核：对装修设计方案进行审核，确保其符合相关规范和标准。3.2.2材料验收：对装修材料进行验收，确保其符合合同约定和行业标准。3.2.3施工过程监督：对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。3.2.4隐蔽工程验收：对隐蔽工程进行验收，确保其符合设计和施工规范。3.2.5竣工质量验收：对竣工工程进行质量验收，确保其符合合同约定和设计要求。4.监理期限及进度安排4.1监理期限监理期限自本协议签订之日起至装修工程竣工验收合格之日止。4.2进度安排具体进度安排详见附件《装修工程进度计划表》。5.监理费用及支付方式5.1监理费用监理费用为人民币[监理费用金额]元。5.2支付方式5.2.1业主应于本协议签订之日起[支付比例]日内支付监理费用总额的[支付比例]。5.2.2剩余监理费用在装修工程竣工验收合格后[支付比例]日内支付完毕。6.监理责任及义务6.1监理责任监理公司应按照本协议约定，对装修工程的质量、进度和安全负责。6.2监理义务6.2.1审核装修设计方案，确保其符合规范和标准。6.2.2对装修材料进行验收，确保其符合合同约定和行业标准。6.2.3对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。6.2.4对隐蔽工程进行验收，确保其符合设计和施工规范。6.2.5对竣工工程进行质量验收，确保其符合合同约定和设计要求。6.2.6及时发现并报告施工过程中的问题，并提出整改建议。6.2.7对监理过程中产生的相关文件和资料进行归档和保管。8.争议解决方式8.1争议解决途径8.1.1双方应通过友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决期限8.2.1双方应在争议发生后[争议解决期限]内达成和解或提交诉讼。9.协议生效及终止9.1协议生效条件9.1.1本协议经双方代表签字盖章后生效。9.2协议终止条件9.2.1本协议因下列原因终止：a)本协议约定的监理期限届满；b)双方协商一致解除本协议；c)因不可抗力导致本协议无法履行；d)一方违约，另一方依法解除本协议。10.其他约定事项10.1保密条款10.1.1双方对本协议内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2不可抗力条款10.2.1本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.3协议附件10.3.1本协议附件包括但不限于：a)装修工程进度计划表；b)装修工程预算表；c)装修材料清单；d)其他与本协议履行相关的文件。11.协议签署及日期11.1签署地点本协议在[签署地点]签署。11.2签署日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效，签署日期为[签署日期]。12.协议份数及保管12.1协议份数本协议一式[协议份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。12.2保管责任双方应妥善保管本协议及其附件，确保其完整性和有效性。13.协议变更及解除13.1协议变更条件13.1.1本协议的任何变更必须以书面形式由双方共同签署，并经双方代表签字盖章。13.2协议解除条件13.2.1本协议的解除必须符合本协议第九条规定的协议终止条件。14.合同附件清单14.1附件名称及数量14.1.1装修工程进度计划表：1份14.1.2装修工程预算表：1份14.1.3装修材料清单：1份14.1.4其他附件：[附件数量]份14.2附件内容说明14.2.1装修工程进度计划表：详细列出装修工程的各个阶段及时间安排。14.2.2装修工程预算表：详细列出装修工程的各项费用及总额。14.2.3装修材料清单：详细列出装修所需材料的种类、规格、数量及单价。14.2.4其他附件：根据实际情况添加。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及定义1.1第三方是指本协议签订后，因特定目的而介入本协议履行过程中的独立第三方，包括但不限于中介方、咨询服务方、质量检测机构等。1.2第三方介入的目的：a)为本协议的履行提供专业服务；b)增强合同履行的透明度和公正性；c)协助解决合同履行过程中可能出现的争议。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额：2.1.1第三方在本协议履行过程中因自身原因造成业主或监理公司损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过[第三方责任限额]元。2.2第三方责任免除：2.2.1如因不可抗力导致第三方无法履行本协议约定的义务，第三方不承担赔偿责任。3.第三方选择与确定3.1第三方的选择与确定：3.2第三方资质要求：3.2.1第三方应具备履行本协议所需的专业资质和条件。4.第三方权利义务4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据本协议约定，独立行使自己的权利。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照本协议约定，履行自己的义务，确保服务质量。4.3第三方保密义务：4.3.1第三方对本协议内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1业主与第三方的关系：5.1.1业主与第三方之间不存在直接的法律关系，第三方仅根据本协议履行相关职责。5.2监理公司与第三方的关系：5.2.1监理公司与第三方之间不存在直接的法律关系，第三方仅根据本协议履行相关职责。5.3第三方与施工方的关系：5.3.1第三方对施工方无直接管理权，其职责是监督施工方按照本协议约定履行施工义务。5.4第三方与其他第三方的关系：5.4.1第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系，各自独立履行本协议约定的职责。6.第三方介入的程序6.1第三方介入程序：6.2第三方介入后的协调：6.2.1第三方介入后，业主、监理公司和施工方应积极配合第三方