二零二五年度建筑工程总包合同争议解决方式3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程总包合同争议解决方式本合同目录一览第一条争议解决原则1.1争议解决方式的选择1.2争议解决程序的启动1.3争议解决期限第二条争议解决方式2.1和解2.1.1和解的定义2.1.2和解的适用条件2.1.3和解的程序2.2调解2.2.1调解的定义2.2.2调解的适用条件2.2.3调解的程序2.3仲裁2.3.1仲裁的定义2.3.2仲裁的适用条件2.3.3仲裁的程序2.4诉讼2.4.1诉讼的定义2.4.2诉讼的适用条件2.4.3诉讼的程序第三条争议解决机构3.1争议解决机构的确定3.2争议解决机构的职责第四条争议解决费用4.1争议解决费用的承担4.2争议解决费用的计算方法第五条争议解决结果的执行5.1争议解决结果的执行方式5.2争议解决结果的强制执行第六条争议解决中的保密义务6.1争议解决过程中的保密义务6.2违反保密义务的责任第七条争议解决过程中的争议7.1争议解决过程中新争议的产生7.2新争议的解决方式第八条争议解决程序的终止8.1争议解决程序的终止条件8.2争议解决程序终止后的后续处理第九条争议解决过程中的沟通与协商9.1沟通与协商的原则9.2沟通与协商的程序第十条争议解决过程中的证据规则10.1证据的定义与作用10.2证据的收集与保全10.3证据的质证与认定第十一条争议解决过程中的法律适用11.1法律适用原则11.2法律适用范围第十二条争议解决过程中的管辖权12.1管辖权的确定12.2管辖权的争议解决第十三条争议解决过程中的法律法规变更13.1法律法规变更对争议解决的影响13.2法律法规变更的处理第十四条争议解决过程中的其他事项14.1争议解决过程中的其他事项规定14.2争议解决过程中的其他事项处理第一部分：合同如下：第一条争议解决原则1.1争议解决方式的选择1.2争议解决程序的启动任何一方认为存在争议时，应通过书面形式向对方提出争议，并提出解决争议的建议。双方应友好协商，争取在合理期限内解决争议。1.3争议解决期限争议解决期限自一方提出争议之日起计算，最长不超过六个月。如在此期限内未能解决争议，则应按照本合同约定的争议解决方式继续处理。第二条争议解决方式2.1和解2.1.1和解的定义和解是指双方在平等自愿的基础上，通过协商达成一致意见，以解决争议的方式。2.1.2和解的适用条件和解适用于任何性质的争议，双方均有权选择和解方式解决争议。2.1.3和解的程序双方应通过书面或口头方式进行沟通，表达各自的观点和立场，并努力达成一致意见。和解协议应经双方签字确认。2.2调解2.2.1调解的定义调解是指由第三方调解员协助双方进行沟通，以达成解决争议的协议。2.2.2调解的适用条件调解适用于任何性质的争议，双方均有权选择调解方式解决争议。2.2.3调解的程序双方应共同选择一位调解员，调解员应保持中立。调解过程应保密，调解结果需经双方签字确认。2.3仲裁2.3.1仲裁的定义仲裁是指由仲裁机构或仲裁庭根据仲裁规则，对争议进行审理并作出裁决。2.3.2仲裁的适用条件仲裁适用于任何性质的争议，双方均有权选择仲裁方式解决争议。2.3.3仲裁的程序双方应共同选择一家仲裁机构，并按照仲裁规则提交仲裁申请。仲裁庭应独立审理案件，并作出裁决。2.4诉讼2.4.1诉讼的定义诉讼是指争议双方依法向人民法院提起诉讼，由法院对争议进行审理并作出判决。2.4.2诉讼的适用条件诉讼适用于任何性质的争议，双方均有权选择诉讼方式解决争议。2.4.3诉讼的程序双方应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼，并按照法院的要求提交相关证据和材料。第三条争议解决机构3.1争议解决机构的确定双方应共同选择争议解决机构，如未达成一致，可由争议解决原则中约定的争议解决方式所涉及的机构担任。3.2争议解决机构的职责争议解决机构应负责组织争议解决程序，包括选择调解员、仲裁员或法官，以及监督争议解决程序的进行。第四条争议解决费用4.1争议解决费用的承担争议解决费用包括但不限于调解费、仲裁费、诉讼费等。具体费用承担方式由双方协商确定。4.2争议解决费用的计算方法争议解决费用应根据争议的性质、规模和复杂性，以及双方协商确定的标准进行计算。第五条争议解决结果的执行5.1争议解决结果的执行方式争议解决结果应具有法律效力，双方应按照执行方式履行各自的权利和义务。5.2争议解决结果的强制执行如一方未履行争议解决结果，另一方有权依法申请强制执行。第六条争议解决中的保密义务6.1争议解决过程中的保密义务双方在争议解决过程中应对所涉及的信息保密，不得向无关第三方泄露。6.2违反保密义务的责任如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第七条争议解决过程中的争议7.1争议解决过程中新争议的产生在争议解决过程中，如产生新的争议，双方应按照本合同约定的争议解决方式进行解决。7.2新争议的解决方式新争议的解决方式应与本合同约定的争议解决方式一致，具体操作由双方协商确定。第八条争议解决程序的终止8.1争议解决程序的终止条件1.双方达成和解协议；2.调解员或仲裁庭作出裁决；3.诉讼程序结束；4.双方同意终止争议解决程序；5.争议解决期限届满，双方均未采取进一步行动。8.2争议解决程序终止后的后续处理1.履行已达成的一致协议；2.针对未解决的问题，根据实际情况采取进一步行动；3.如有争议，重新启动争议解决程序。第九条争议解决过程中的沟通与协商9.1沟通与协商的原则1.诚信原则；2.公平原则；3.保密原则；4.尊重原则。9.2沟通与协商的程序1.双方应通过书面或口头方式进行沟通；2.双方应保持沟通渠道的畅通；3.双方应积极参与沟通与协商，积极寻求解决方案。第十条争议解决过程中的证据规则10.1证据的定义与作用证据是指能够证明事实真相的材料，包括但不限于书证、物证、视听资料、证人证言等。10.2证据的收集与保全1.双方应各自负责收集与争议相关的证据；2.收集的证据应真实、合法、有效；3.双方应妥善保管所收集的证据。10.3证据的质证与认定1.双方应对对方提交的证据进行质证；2.争议解决机构或法院应根据证据的充分性和合法性进行认定。第十一条争议解决过程中的法律适用11.1法律适用原则1.法律优先原则；2.公共秩序保留原则；3.最密切联系原则。11.2法律适用范围1.本合同适用的法律；2.争议解决过程中产生的纠纷应适用的法律。第十二条争议解决过程中的管辖权12.1管辖权的确定争议解决过程中的管辖权由双方协商确定，如协商不成，可由争议解决原则中约定的争议解决方式所涉及的机构确定。12.2管辖权的争议解决如对管辖权存在争议，双方应通过协商或仲裁等方式解决。第十三条争议解决过程中的法律法规变更13.1法律法规变更对争议解决的影响法律法规的变更可能对争议解决产生影响，双方应关注相关法律法规的变动。13.2法律法规变更的处理如法律法规发生变更，双方应协商调整争议解决的方式和程序。第十四条争议解决过程中的其他事项14.1争议解决过程中的其他事项规定本合同未规定的其他事项，由双方协商解决。14.2争议解决过程中的其他事项处理如发生本合同未规定的其他事项，双方应按照诚实信用原则和公平原则进行处理。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方的定义本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的，为争议解决提供专业服务或协助的个人、机构或组织。1.2第三方介入的范围1.调解员或仲裁员；2.评估专家；3.法务顾问；4.技术顾问；5.中介机构；6.任何甲乙双方同意的其他第三方。第二条第三方介入的程序2.1第三方的选择甲乙双方应根据争议的性质和复杂性，共同选择第三方，或由争议解决机构指定第三方。2.2第三方的通知甲乙双方应将第三方介入的决定及时通知对方，并确保第三方了解其职责和权限。第三条第三方的责任3.1第三方的责任限额第三方在本合同项下的责任应限于其专业服务范围，责任限额由甲乙双方在合同中约定，或由争议解决机构确定。3.2第三方的免责条款第三方因不可抗力、甲方或乙方的过错、或非因第三方故意或重大过失造成的情况，不承担任何责任。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方在执行其职责时，应与甲方保持独立，不受甲方指令的约束，甲方不得要求第三方执行违反其专业判断的行为。4.2第三方与乙方的划分同理，第三方在执行其职责时，应与乙方保持独立，不受乙方指令的约束，乙方不得要求第三方执行违反其专业判断的行为。第五条第三方的权利5.1第三方的权利范围第三方在本合同项下的权利包括但不限于：1.收取其专业服务的费用；2.要求甲乙双方提供必要的资料和信息；3.行使专业判断权，包括但不限于评估、鉴定、调解或仲裁。5.2第三方的权利行使第三方应在甲乙双方的监督下行使权利，确保其行为符合合同约定和专业标准。第六条第三方介入的费用6.1费用承担第三方介入的费用应由甲乙双方根据合同约定或争议解决机构的规定承担。6.2费用支付第三方介入的费用应在第三方提供服务前或服务完成后，由甲乙双方按照约定支付。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方的保密责任第三方在本合同项下负有保密义务，对甲乙双方提供的任何保密信息不得泄露给任何第三方。7.2保密期限第三方的保密义务应持续至本合同终止后至少五年。第八条第三方介入的变更和终止8.1变更如甲乙双方同意变更第三方的职责或权限，应书面通知第三方，并取得第三方的确认。8.2终止如第三方无法履行其职责，或甲乙双方一致同意终止第三方介入，应书面通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中的争议如第三方介入过程中出现争议，甲乙双方应通过协商解决。9.2第三方介入争议的解决方式如协商不成，争议应按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程款支付计划附件四：质量保证书附件五：安全文明施工措施附件六：环境保护措施2.技术文件设计图纸及说明施工技术规范材料清单及质量证明设备清单及安装调试记录3.支付凭证工程款支付凭证预付款支付凭证款项退还凭证4.管理文件施工组织设计施工日志质量检查记录安全生产检查记录5.法律法规及标准相关法律法规汇编行业标准及规范说明要求：所有附件均需加盖甲方、乙方及第三方（如有）公章。附件内容应与合同一致，并作为合同不可分割的一部分。附件应由甲乙双方共同保管，并确保其完整性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程；甲方未按合同约定的时间支付工程款；任何一方未履行合同约定的保密义务；任何一方未履行合同约定的安全文明施工措施；任何一方未履行合同约定的环境保护措施；任何一方违反合同约定的其他条款。2.责任认定标准违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。违约责任的计算应基于实际损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的律师费和诉讼费等。简要示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成工程，导致甲方遭受工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此产生的额外费用。若甲方未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。若任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。全文完。二零二四年度建筑工程总包合同争议解决方式1本合同目录一览1.1争议解决的原则1.2争议解决的程序1.3争议解决的机构1.4争议解决的期限1.5争议解决的方式1.6争议解决的费用1.7争议解决的法律适用1.8争议解决的其他规定2.1争议的定义2.2争议的分类2.3争议的认定2.4争议的提起2.5争议的答辩2.6争议的调解2.7争议的仲裁2.8争议的诉讼3.1争议解决机构的设立3.2争议解决机构的职责3.3争议解决机构的组成3.4争议解决机构的运作3.5争议解决机构的决定3.6争议解决机构的监督3.7争议解决机构的变更4.1争议解决的期限4.2争议解决的延期4.3争议解决的终止4.4争议解决的结果4.5争议解决的记录4.6争议解决的效果4.7争议解决的后续处理5.1争议解决方式的定义5.2争议解决方式的种类5.3争议解决方式的适用5.4争议解决方式的选择5.5争议解决方式的变更5.6争议解决方式的效果5.7争议解决方式的争议6.1争议解决费用的定义6.2争议解决费用的构成6.3争议解决费用的承担6.4争议解决费用的支付6.5争议解决费用的调整6.6争议解决费用的争议6.7争议解决费用的处理7.1争议解决的法律适用7.2争议解决的法律解释7.3争议解决的法律依据7.4争议解决的法律变更7.5争议解决的法律适用争议7.6争议解决的法律处理8.1争议解决的其他规定8.2争议解决的其他程序8.3争议解决的其他机构8.4争议解决的其他方式8.5争议解决的其他费用8.6争议解决的其他法律适用9.1争议解决的保密9.2争议解决的证据9.3争议解决的证据规则9.4争议解决的证据收集9.5争议解决的证据分析9.6争议解决的证据争议9.7争议解决的证据处理10.1争议解决的违约责任10.2争议解决的违约赔偿10.3争议解决的违约处理10.4争议解决的违约争议10.5争议解决的违约解决11.1争议解决的争议解决方式变更11.2争议解决的争议解决方式适用11.3争议解决的争议解决方式争议11.4争议解决的争议解决方式处理11.5争议解决的争议解决方式效果12.1争议解决的争议解决机构变更12.2争议解决的争议解决机构适用12.3争议解决的争议解决机构争议12.4争议解决的争议解决机构处理12.5争议解决的争议解决机构效果13.1争议解决的争议解决期限变更13.2争议解决的争议解决期限适用13.3争议解决的争议解决期限争议13.4争议解决的争议解决期限处理13.5争议解决的争议解决期限效果14.1争议解决的争议解决费用变更14.2争议解决的争议解决费用适用14.3争议解决的争议解决费用争议14.4争议解决的争议解决费用处理14.5争议解决的争议解决费用效果第一部分：合同如下：1.1争议解决的原则1.1.1本合同争议解决遵循公平、公正、及时、有效的原则。1.1.2争议解决过程中，双方应保持诚信，尊重事实，遵守法律法规。1.1.3争议解决应以维护合同目的和双方合法权益为出发点。1.2争议解决的程序1.2.1争议发生后，双方应通过友好协商解决。1.2.2协商不成时，可向争议解决机构申请调解。1.2.3调解不成的，可申请仲裁或提起诉讼。1.3争议解决的机构1.3.1双方可共同选定一个争议解决机构。1.3.2争议解决机构应具备相应的资质和独立性。1.4争议解决的期限1.4.1争议解决期限自争议发生之日起计算，一般不超过六十日。1.4.2如遇特殊情况，经双方协商一致，可延长争议解决期限。1.5争议解决的方式1.5.1争议解决方式包括：协商、调解、仲裁和诉讼。1.5.2双方应优先选择协商和调解方式解决争议。1.6争议解决的费用1.6.1争议解决费用由双方根据实际情况分担。1.6.2争议解决费用包括但不限于：仲裁费、诉讼费、律师费等。1.7争议解决的法律适用1.7.1争议解决适用中华人民共和国法律。1.7.2如合同中约定其他法律，从其约定。1.8争议解决的其他规定1.8.1争议解决过程中，双方应保持合同关系不变。1.8.2争议解决结果对双方均有约束力。1.8.3争议解决过程中，任何一方不得擅自采取可能导致争议扩大的措施。2.1争议的定义2.1.1本合同所称争议，是指合同双方在合同履行过程中，对合同条款的解释、履行义务、权利义务关系等方面产生的分歧。2.2争议的分类2.2.1合同履行争议；2.2.2合同解释争议；2.2.3合同变更争议；2.2.4合同解除争议；2.2.5其他与合同有关的争议。2.3争议的认定2.3.1争议的认定应以合同条款、法律法规及事实为依据。2.3.2争议的认定由争议解决机构负责。2.4争议的提起2.4.1任何一方认为存在争议时，应在争议发生之日起十五日内向对方提出书面异议。2.4.2对方收到异议后，应在十五日内给予书面答复。2.5争议的答辩2.5.1对方收到异议后，有权进行答辩，答辩应在收到异议之日起十五日内提出。2.6争议的调解2.6.1双方可自愿选择调解方式解决争议。2.6.2调解由双方共同选定的调解人进行。2.7争议的仲裁2.7.1如双方无法通过调解解决争议，可申请仲裁。2.7.2仲裁应按照双方事先约定的仲裁规则进行。2.8争议的诉讼2.8.1如双方无法通过调解或仲裁解决争议，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.1争议解决机构的设立3.1.1争议解决机构应由双方共同设立。3.1.2争议解决机构的设立应以双方书面协议为准。3.2争议解决机构的职责3.2.1争议解决机构负责调解、仲裁或诉讼等争议解决程序。3.3争议解决机构的组成3.3.1争议解决机构由三名仲裁员组成，其中一名由双方共同选定，另两名由争议解决机构指定。3.4争议解决机构的运作3.4.1争议解决机构应按照争议解决程序进行运作。3.5争议解决机构的决定3.5.1争议解决机构的决定应具有终局性。3.6争议解决机构的监督3.6.1争议解决机构应接受双方和有关方面的监督。3.7争议解决机构的变更3.7.1争议解决机构的变更需经双方书面同意。4.1争议解决的期限4.1.1争议解决期限自争议发生之日起计算。4.2争议解决的延期4.2.1如遇特殊情况，经双方协商一致，可延期争议解决期限。4.3争议解决的终止4.3.1争议解决终止的情形包括：争议解决机构作出裁决、调解成功、诉讼判决生效等。4.4争议解决的结果4.4.1争议解决结果应以书面形式作出。4.5争议解决的记录4.5.1争议解决记录应由争议解决机构保存。4.6争议解决的效果4.6.1争议解决效果包括：争议的解决、双方权利义务的明确等。4.7争议解决的后续处理4.7.1争议解决后，双方应按照解决结果履行合同义务。第二部分：第三方介入后的修正5.1第三方介入的定义5.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在争议解决过程中提供专业服务、协助或参与的其他自然人、法人或其他组织。5.2第三方介入的适用范围5.2.1第三方介入适用于争议解决的所有阶段，包括但不限于调解、仲裁和诉讼。5.3第三方介入的类型5.3.1中介方：为甲乙双方提供信息交流、协调沟通等服务的中介机构或个人。5.3.2评估机构：对争议事项进行评估、鉴定并提供专业意见的机构。5.3.3法律顾问：为甲乙双方提供法律咨询、代理诉讼等法律服务的律师或律师事务所。5.3.4技术顾问：对技术性争议提供专业意见的技术专家或技术服务机构。5.4甲乙双方介入第三方的程序5.4.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入争议解决过程。5.4.2邀请第三方介入时，应明确第三方的职责、权限和预期目标。5.5第三方介入的额外条款5.5.1.1第三方介入的同意：甲乙双方同意在本合同争议解决过程中，可邀请第三方介入。5.5.1.2第三方的选择：甲乙双方应共同选定第三方，并协商确定第三方的职责和权限。5.5.1.3第三方的费用：第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商分担。5.5.1.4第三方的保密义务：第三方在介入争议解决过程中，应遵守保密原则，不得泄露任何涉及甲乙双方的商业秘密。5.5.1.5第三方的责任：第三方在执行职责过程中，应尽到专业、谨慎的义务，但不对甲乙双方的争议承担直接责任。5.6第三方责任限额的明确5.6.1甲乙双方应在合同中约定第三方的责任限额，以明确第三方在介入争议解决过程中可能承担的最高责任。5.6.2.1第三方的专业能力；5.6.2.2第三方介入的复杂程度；5.6.2.3第三方介入可能产生的风险；5.6.2.4甲乙双方的经济能力。5.7第三方与其他各方的划分说明5.7.1第三方在介入争议解决过程中，应与甲乙双方保持独立，不得偏袒任何一方。5.7.2第三方应尊重甲乙双方的意愿，不得单方面作出影响争议解决的决定。5.7.3第三方在执行职责过程中，应遵守法律法规和争议解决程序，不得违反甲乙双方的权利和义务。5.7.4第三方与其他各方的责任划分：5.7.4.1甲乙双方对争议事项负有直接责任，第三方不对争议本身承担责任；5.7.4.2第三方在执行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；5.7.4.3第三方在执行职责过程中，因不可抗力等原因造成甲乙双方损失的，不承担责任；5.7.4.4第三方在执行职责过程中，因甲乙双方的原因造成损失的，不承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.争议解决规则详细要求和说明：包括争议解决的具体程序、期限、费用、法律适用等规则。2.第三方介入协议详细要求和说明：包括第三方的选择、职责、权限、费用分担、保密义务等。3.争议解决费用预算表详细要求和说明：包括争议解决过程中可能产生的各项费用，如仲裁费、律师费、鉴定费等。4.第三方评估报告详细要求和说明：包括第三方对争议事项的评估意见、分析过程、结论等。5.第三方调解意见书详细要求和说明：包括调解过程中达成的协议内容、调解结果等。6.第三方仲裁裁决书详细要求和说明：包括仲裁裁决的内容、裁决依据、裁决结果等。7.第三方诉讼判决书详细要求和说明：包括诉讼过程中法院的判决内容、判决依据、判决结果等。8.甲乙双方争议解决记录详细要求和说明：包括争议发生的日期、地点、双方沟通记录、争议解决过程等。9.第三方介入争议解决的保密协议详细要求和说明：包括保密内容、保密期限、违反保密义务的责任等。10.第三方介入争议解决的费用支付凭证详细要求和说明：包括费用支付日期、金额、支付方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1未按时完成工程或提供不合格的工程产品；1.2未按时支付工程款项；1.3违反合同约定的保密义务；1.4未按照合同约定的质量标准进行施工；1.5未按照合同约定的工期进行施工；1.6未按照合同约定的安全标准进行施工。2.责任认定标准详细要求和说明：根据违约行为的严重程度、影响范围和后果，确定责任认定标准。2.1轻微违约：给予警告，并要求在规定时间内纠正；2.2一般违约：要求承担违约责任，如赔偿损失、支付违约金等；2.3严重违约：解除合同，要求承担全部违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例示例说明：3.1甲方未按时支付乙方工程款项，构成一般违约，乙方有权要求甲方支付违约金；3.2乙方提供的工程产品不符合合同约定的质量标准，构成严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失；3.3双方在争议解决过程中，一方未履行保密义务，构成轻微违约，另一方有权要求对方承担相应的责任。全文完。二零二四年度建筑工程总包合同争议解决方式2本合同目录一览1.争议解决原则1.1争议解决的基本前提1.2争议解决的适用范围1.3争议解决的时间限制2.争议解决程序2.1争议解决的方式2.2争议解决的启动2.3争议解决的调解2.4争议解决的仲裁2.5争议解决的诉讼3.争议解决机构3.1争议解决机构的设立3.2争议解决机构的职责3.3争议解决机构的组成3.4争议解决机构的更换4.争议解决费用4.1争议解决费用的承担4.2争议解决费用的支付方式4.3争议解决费用的计算方法5.争议解决证据5.1争议解决证据的收集5.2争议解决证据的鉴定5.3争议解决证据的保管6.争议解决结果6.1争议解决结果的确定6.2争议解决结果的执行6.3争议解决结果的修改7.争议解决保密7.1争议解决过程中的保密义务7.2争议解决结果的保密义务7.3保密例外情况8.违约责任8.1违约责任的认定8.2违约责任的承担8.3违约责任的解除9.合同解除9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除的后果10.合同终止10.1合同终止的条件10.2合同终止的程序10.3合同终止的后果11.合同履行11.1合同履行的原则11.2合同履行的期限11.3合同履行的地点11.4合同履行的方式12.合同变更12.1合同变更的条件12.2合同变更的程序12.3合同变更的后果13.合同解除与终止的补偿13.1补偿的范围13.2补偿的计算方法13.3补偿的支付方式14.合同争议解决的其他事项14.1争议解决的法律适用14.2争议解决的语言14.3争议解决的其他规定第一部分：合同如下：第一条争议解决原则1.1争议解决的基本前提本合同项下，任何因合同履行产生的争议，均应通过友好协商解决。1.2争议解决的适用范围本合同项下的争议解决原则适用于合同履行过程中的所有争议，包括但不限于合同履行、违约、合同解除或终止等。1.3争议解决的时间限制争议应在争议发生之日起六十日内通过友好协商解决，协商不成的，应立即启动争议解决程序。第二条争议解决程序2.1争议解决的方式争议解决方式包括友好协商、调解、仲裁和诉讼。2.2争议解决的启动任何一方认为存在争议时，应立即通知对方，并启动相应的争议解决程序。2.3争议解决的调解争议双方可以自愿选择调解方式解决争议，调解应在争议发生后六十日内完成。2.4争议解决的仲裁如协商和调解未果，双方应将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。2.5争议解决的诉讼如仲裁未果或双方未约定仲裁，任何一方均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第三条争议解决机构3.1争议解决机构的设立争议解决机构应为由双方共同认可的第三方机构或专业机构担任。3.2争议解决机构的职责争议解决机构负责组织和协调争议解决的各项活动，确保争议得到公平、公正的解决。3.3争议解决机构的组成争议解决机构由三名仲裁员组成，其中双方各指定一名，第三名仲裁员由双方共同选定或由争议解决机构指定。3.4争议解决机构的更换如仲裁员在争议解决过程中出现利益冲突或无法履行职责，双方应协商更换仲裁员。第四条争议解决费用4.1争议解决费用的承担争议解决费用包括但不限于仲裁费、鉴定费、律师费等，由争议双方根据实际情况分担。4.2争议解决费用的支付方式争议解决费用应在争议解决程序启动前或争议解决过程中由双方协商确定支付方式。4.3争议解决费用的计算方法争议解决费用的计算方法由双方在争议解决程序启动前或争议解决过程中协商确定。第五条争议解决证据5.1争议解决证据的收集双方应积极收集与争议相关的证据，包括但不限于书面文件、证人证言、鉴定结论等。5.2争议解决证据的鉴定对涉及专业问题的证据，双方可以申请进行鉴定，鉴定结论作为争议解决的重要依据。5.3争议解决证据的保管争议解决过程中的证据由争议解决机构负责保管，确保证据的完整性和安全性。第六条争议解决结果6.1争议解决结果的确定争议解决结果应根据事实和法律，结合争议双方的意愿，由争议解决机构或法院作出。6.2争议解决结果的执行争议解决结果一经生效，双方应立即履行，任何一方不得擅自更改。6.3争议解决结果的修改争议解决结果生效后，如因特殊情况需要修改，双方应重新协商确定修改内容。第七条争议解决保密7.1争议解决过程中的保密义务争议双方在争议解决过程中应遵守保密义务，不得泄露与争议相关的任何信息。7.2争议解决结果的保密义务争议解决结果生效后，双方应遵守保密义务，不得泄露争议解决结果的具体内容。7.3保密例外情况如法律法规要求或法院判决，保密义务可予例外。第八条违约责任8.1违约责任的认定任何一方违反本合同的约定，构成违约行为，应承担相应的违约责任。8.2违约责任的承担违约方应立即采取补救措施，赔偿守约方因此遭受的直接损失，包括但不限于合同约定的违约金。8.3违约责任的解除如违约行为导致合同目的不能实现，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。第九条合同解除9.1合同解除的条件（1）一方违约，经守约方催告后仍未采取补救措施；（2）一方违反合同约定，严重损害守约方利益；（3）不可抗力导致合同履行不可能。9.2合同解除的程序合同解除应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。9.3合同解除的后果合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照约定处理已履行部分的权利义务。第十条合同终止10.1合同终止的条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。10.2合同终止的程序合同终止应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。10.3合同终止的后果合同终止后，双方应按照约定处理剩余权利义务，并相互结算。第十一条合同履行11.1合同履行的原则合同履行应遵循诚实信用原则，确保合同目的的实现。11.2合同履行的期限合同约定的履行期限为合同履行的重要条件，双方应严格按照约定履行。11.3合同履行的地点合同履行的地点为合同约定的地点，如无约定，则应在合同履行地履行。11.4合同履行的方式合同履行方式应按照约定的方式进行，如无约定，则应采取合理方式。第十二条合同变更12.1合同变更的条件（1）双方协商一致；（2）法律法规变更；（3）不可抗力导致合同履行困难。12.2合同变更的程序合同变更应书面通知对方，并自通知到达对方之日起生效。12.3合同变更的后果合同变更后，双方应按照变更后的约定履行合同义务。第十三条合同解除与终止的补偿13.1补偿的范围合同解除与终止的补偿范围包括但不限于：（1）守约方因此遭受的直接损失；（2）合同约定的违约金；（3）双方协商确定的补偿金额。13.2补偿的计算方法补偿金额应根据实际情况，结合合同约定和法律法规进行计算。13.3补偿的支付方式补偿应按照合同约定或双方协商的方式支付。第十四条合同争议解决的其他事项14.1争议解决的法律适用本合同的争议解决适用中华人民共和国法律法规。14.2争议解决的语言争议解决过程中使用中文作为工作语言。14.3争议解决的其他规定本合同未规定的争议解决事项，由双方协商解决，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构或法院解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的概念在本合同中，“第三方”指的是除甲乙双方以外的，参与合同履行、监督、管理、咨询、评估或其他相关服务的个人或机构，包括但不限于中介机构、监理单位、咨询顾问、评估机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）合同履行的监督和管理；（2）合同履行中的技术或专业咨询；（3）合同履行的评估和验收；（4）合同履行中的争议解决。第二条甲乙双方与第三方的责任划分2.1甲乙双方的责任甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务，对第三方的介入行为不承担直接责任，除非第三方的行为违反了合同约定或法律法规。2.2第三方的责任（1）因第三方自身原因导致的合同履行延误或损失；（2）第三方在提供服务过程中产生的侵权行为；（3）第三方在争议解决过程中未能提供公正、客观的判断。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的申请甲乙双方均可向对方提出第三方介入的申请，并说明介入的目的和需求。3.2第三方介入的审批第三方介入的申请需经甲乙双方共同审批，审批通过后方可介入。3.3第三方介入的实施第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立、公正地履行其职责。第四条第三方责任限额4.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的重要性、服务性质、合同金额等因素确定。4.2责任限额的条款合同中应明确第三方责任限额的条款，包括：（1）责任限额的具体金额；（2）责任限额的适用范围；（3）责任限额的赔偿方式。第五条第三方介入的合同补充条款5.1第三方合同签订第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订专门的合同，明确双方的权利义务。5.2第三方合同的履行第三方合同履行过程中，甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行义务。5.3第三方合同的变更第三方合同签订后，如需变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决。6.2争议解决机构协商不成的，争议提交至合同约定的仲裁机构或法院解决。6.3争议解决费用第三方介入