二零二五年度北京建筑施工合同争议解决机制范本2篇_第1页
二零二五年度北京建筑施工合同争议解决机制范本2篇_第2页
二零二五年度北京建筑施工合同争议解决机制范本2篇_第3页
二零二五年度北京建筑施工合同争议解决机制范本2篇_第4页
二零二五年度北京建筑施工合同争议解决机制范本2篇_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度北京建筑施工合同争议解决机制范本本合同目录一览1.定义和解释1.1合同当事人1.2争议1.3争议解决机制1.4争议解决程序2.争议范围2.1工程质量争议2.2工程进度争议2.3工程款支付争议2.4工程变更争议2.5其他争议3.争议解决原则3.1公平、公正原则3.2法定程序原则3.3尊重当事人意愿原则3.4及时解决原则4.争议解决方式4.1调解4.2仲裁4.3诉讼4.4其他方式5.调解程序5.1提出调解申请5.2调解机构选定5.3调解员选定5.4调解过程5.5调解协议5.6调解协议的效力6.仲裁程序6.1提出仲裁申请6.2仲裁机构选定6.3仲裁员选定6.4仲裁程序6.5仲裁裁决6.6仲裁裁决的效力7.诉讼程序7.1提起诉讼7.2人民法院受理7.3诉讼程序7.4诉讼裁决7.5诉讼裁决的效力8.争议解决费用的承担8.1调解费用8.2仲裁费用8.3诉讼费用9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违反保密义务的责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生后的处理14.合同争议的解决14.1争议解决方式的选择14.2争议解决期限14.3争议解决结果的处理第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同当事人1.1.1甲方:指在合同中承担建筑施工任务的单位或个人。1.1.2乙方:指在合同中委托建筑施工任务的单位或个人。1.2争议1.2.1指合同履行过程中,甲乙双方在工程质量、工程进度、工程款支付、工程变更等方面产生的分歧和纠纷。1.3争议解决机制1.3.1本合同采用调解、仲裁、诉讼等方式解决争议。1.4争议解决程序2.争议范围2.1工程质量争议2.1.1指甲乙双方对工程质量是否符合合同约定的标准产生的争议。2.2工程进度争议2.2.1指甲乙双方对工程进度是否符合合同约定的时间安排产生的争议。2.3工程款支付争议2.3.1指甲乙双方对工程款支付方式、支付时间、支付金额等方面产生的争议。2.4工程变更争议2.4.1指甲乙双方对工程变更内容、变更程序、变更费用等方面产生的争议。2.5其他争议2.5.1指合同履行过程中,甲乙双方发生的其他争议。3.争议解决原则3.1公平、公正原则3.1.1在解决争议的过程中,甲乙双方应遵循公平、公正的原则,不得滥用权利。3.2法定程序原则3.2.1解决争议应依法进行,遵循法定程序。3.3尊重当事人意愿原则3.3.1解决争议时,应尊重甲乙双方的意愿,尽可能达成双方都能接受的解决方案。3.4及时解决原则3.4.1解决争议应迅速、高效,不得拖延。4.争议解决方式4.1调解4.1.1甲乙双方应尝试通过调解解决争议。4.2仲裁4.2.1调解不成的,甲乙双方可选择仲裁方式解决争议。4.3诉讼4.3.1仲裁不成的,甲乙双方可选择诉讼方式解决争议。4.4其他方式4.4.1甲乙双方可协商一致选择其他方式解决争议。5.调解程序5.1提出调解申请5.1.1甲乙双方均可向第三方调解机构提出调解申请。5.2调解机构选定5.2.1甲乙双方应共同选定调解机构。5.3调解员选定5.3.1甲乙双方应共同选定调解员。5.4调解过程5.4.1调解员应公正、公平地主持调解,甲乙双方应积极配合。5.5调解协议5.5.1调解达成一致意见后,甲乙双方应签署调解协议。5.6调解协议的效力5.6.1调解协议具有法律效力,甲乙双方应严格履行。6.仲裁程序6.1提出仲裁申请6.1.1甲乙双方应向仲裁机构提出仲裁申请。6.2仲裁机构选定6.2.1甲乙双方应共同选定仲裁机构。6.3仲裁员选定6.3.1甲乙双方应共同选定仲裁员。6.4仲裁程序6.4.1仲裁机构应依法进行仲裁,甲乙双方应积极配合。6.5仲裁裁决6.5.1仲裁裁决具有法律效力,甲乙双方应严格履行。6.6仲裁裁决的效力6.6.1仲裁裁决具有终局性,甲乙双方不得再就同一争议提起仲裁或诉讼。8.争议解决费用的承担8.1调解费用8.1.1调解费用由甲乙双方按照协商一致的原则分担。8.2仲裁费用8.2.1仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决。8.3诉讼费用8.3.1诉讼费用由败诉方承担,除非法院另有判决。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息。9.2保密期限9.2.1本保密条款自合同签订之日起生效,至合同终止后三年止。9.3违反保密义务的责任9.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。10.违约责任10.1违约情形10.1.1甲方未按时完成工程或工程质量不符合约定的;10.1.2乙方未按时支付工程款或支付金额不符合约定的;10.1.3双方违反合同约定,造成对方损失的。10.2违约责任承担10.2.1违约方应根据违约情况,向守约方支付违约金或赔偿损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额应根据实际损失和违约程度确定。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同履行过程中,如发生不可抗力,致使合同无法履行;11.1.2双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;11.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起一定期限内确认。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应妥善处理合同解除后的善后事宜;11.3.2双方应相互退还已支付的款项。12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的期限届满;12.1.2合同解除;12.1.3双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应签署合同终止协议;12.2.2收到终止合同协议的一方应在收到协议之日起一定期限内确认。12.3合同终止后的处理12.3.1双方应妥善处理合同终止后的善后事宜;12.3.2双方应相互退还已支付的款项。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。13.2不可抗力发生后的处理13.2.1发生不可抗力后,双方应立即通知对方,并提供相关证明;13.2.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行困难问题。14.合同争议的解决14.1争议解决方式的选择14.1.1甲乙双方应在合同中约定争议解决方式,如未约定,可由双方协商确定。14.2争议解决期限14.2.1争议解决期限自争议发生之日起计算,最长不超过一年。14.3争议解决结果的处理14.3.1争议解决结果应以书面形式记录,并由双方签字确认。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的独立第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、专家委员会等。15.2第三方介入情形15.2.1当甲乙双方在履行本合同时,发生争议或需要专业评估时,可邀请第三方介入。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在介入本合同争议解决过程中,其责任限额由甲乙双方另行协商确定,并在合同附件中明确。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入;15.4.2第三方应具备相应的资质和经验,并能够公正、公平地处理争议;15.4.3第三方介入后,应按照甲乙双方的要求和程序进行工作。16.第三方职责16.1第三方职责范围16.1.1第三方应负责对争议事项进行评估、调解或仲裁;16.1.2第三方应提供专业的意见和解决方案。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的文件和资料;16.2.2第三方有权根据争议情况,要求甲乙双方提供担保或保证金。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私;16.3.2第三方应按照约定的时间和标准完成工作。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方应按照合同约定支付第三方费用;17.1.2第三方在处理争议过程中,应维护甲方的合法权益。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方应按照合同约定支付第三方费用;17.2.2第三方在处理争议过程中,应维护乙方的合法权益。17.3第三方与合同履行的划分17.3.1第三方介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务;17.3.2第三方的工作成果不影响甲乙双方对合同履行的责任。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入费用18.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方的工作内容和质量协商确定;18.1.2第三方介入费用应在合同附件中明确。18.2第三方介入期限18.2.1第三方介入期限由甲乙双方根据争议情况和第三方的工作进度协商确定;18.2.2第三方介入期限应在合同附件中明确。18.3第三方介入结果的约束力18.3.1第三方介入的结果对甲乙双方具有约束力,甲乙双方应按照第三方介入结果履行合同义务。18.4第三方介入的终止18.4.1当争议得到解决或第三方介入不再必要时,甲乙双方应终止第三方介入;18.4.2第三方介入终止后,甲乙双方应支付第三方已发生的费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:合同履行计划详细要求:包括工程进度计划、质量标准、关键节点时间表等。说明:此附件用于明确合同履行的时间表和质量要求。2.合同附件二:工程量清单详细要求:列出工程的所有项目、数量、单价和总价。说明:此附件用于计算工程款和确认工程量。3.合同附件三:工程质量标准详细要求:详细说明工程质量的各项指标和验收标准。说明:此附件用于确保工程质量的达标。4.合同附件四:工程款支付计划详细要求:明确工程款支付的时间节点、金额和条件。说明:此附件用于规范工程款的支付流程。5.合同附件五:争议解决规则详细要求:包括争议解决的方式、程序和期限。说明:此附件用于指导争议解决的具体操作。6.合同附件六:第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的条件、职责和费用。说明:此附件用于规范第三方介入的流程和责任。7.合同附件七:保密协议详细要求:规定保密信息的范围、保密期限和违约责任。说明:此附件用于保护双方的商业秘密和个人隐私。8.合同附件八:不可抗力事件清单详细要求:列出可能影响合同履行的不可抗力事件。说明:此附件用于界定不可抗力事件的范围和影响。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时完成工程或工程质量不符合约定。责任认定标准:甲方应赔偿乙方因此遭受的损失,包括工期延误的违约金和修复费用。示例说明:若甲方未能按合同约定的时间完成工程,每延迟一天,应支付乙方合同总价的千分之一作为违约金。2.违约行为:乙方未按时支付工程款或支付金额不符合约定。责任认定标准:乙方应向甲方支付逾期付款的利息,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方逾期支付工程款,每逾期一天,应支付甲方逾期付款金额的千分之五作为违约金。3.违约行为:双方违反合同约定,造成对方损失的。责任认定标准:违约方应根据实际损失和违约程度,赔偿对方损失。示例说明:若因乙方施工不当导致工程损坏,乙方应承担修复费用和相应赔偿。4.违约行为:第三方介入过程中,第三方未履行其职责。责任认定标准:第三方应根据其职责范围和合同约定,承担相应的责任。示例说明:若第三方在调解过程中偏袒一方,导致调解结果不公平,第三方应承担相应责任。5.违约行为:保密协议的违反。责任认定标准:违反保密协议的一方应承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。示例说明:若甲方泄露了乙方的商业秘密,甲方应承担赔偿责任。全文完。二零二四年度北京建筑施工合同争议解决机制范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2争议1.3争议解决机制2.争议的提起2.1提起争议的条件2.2争议提起的期限2.3争议提起的方式3.争议解决机构3.1争议解决机构的选定3.2争议解决机构的功能3.3争议解决机构的组成4.争议解决程序4.1程序的启动4.2程序的进行4.3程序的终止5.争议解决结果5.1解决结果的类型5.2解决结果的生效5.3解决结果的执行6.保密义务6.1保密信息的范围6.2保密义务的履行6.3违反保密义务的责任7.知识产权7.1知识产权的归属7.2知识产权的许可使用7.3知识产权的侵权责任8.不可抗力8.1不可抗力的定义8.2不可抗力事件的处理8.3不可抗力事件的影响9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3合同变更与解除的程序10.违约责任10.1违约的定义10.2违约责任的承担10.3违约金的计算11.争议解决方式11.1争议解决方式的选定11.2争议解决方式的变更11.3争议解决方式的效果12.通知与送达12.1通知的形式12.2通知的送达12.3送达的效力13.合同的生效与终止13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同终止后的处理14.合同的其他规定14.1合同的附件14.2合同的修订14.3合同的解释第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.1.1本合同中“甲方”指(甲方名称),乙方指(乙方名称)。1.1.2合同双方应遵循诚实信用原则,履行合同约定的义务。1.2争议1.2.1本合同所指“争议”是指合同履行过程中,因合同条款的解释、履行、变更、解除或其他相关事项而产生的分歧。1.3争议解决机制1.3.1合同双方应通过友好协商解决争议。1.3.2如协商不成,任何一方可向合同约定的争议解决机构提起仲裁。2.争议的提起2.1提起争议的条件2.1.1当事人一方认为存在争议时,应在发现争议后10日内书面通知对方。2.2争议提起的期限2.2.1当事人一方应在争议发生后30日内提起争议解决程序。2.3争议提起的方式2.3.1当事人一方应以书面形式向对方提出争议,并附上相关证据材料。3.争议解决机构3.1争议解决机构的选定3.1.1合同双方应在合同中约定争议解决机构的名称和地址。3.2争议解决机构的功能3.2.1争议解决机构负责对争议进行调解和仲裁。3.3争议解决机构的组成3.3.1争议解决机构应由3名仲裁员组成,其中甲方选1名,乙方选1名,双方共同选1名。4.争议解决程序4.1程序的启动4.1.1当事人一方提起争议时,应向争议解决机构提交仲裁申请书及有关证据材料。4.2程序的进行4.2.1争议解决机构应在收到仲裁申请书及证据材料后5日内通知另一方。4.3程序的终止4.3.1争议解决程序在双方达成和解或仲裁机构作出裁决后终止。5.争议解决结果5.1解决结果的类型5.1.1争议解决结果包括调解书和仲裁裁决。5.2解决结果的生效5.2.1调解书经双方签字盖章后生效;仲裁裁决自作出之日起生效。5.3解决结果的执行5.3.1当事人一方不履行调解书或仲裁裁决的,另一方有权向人民法院申请强制执行。6.保密义务6.1保密信息的范围6.1.1本合同中“保密信息”指合同双方在履行合同过程中知悉的、不属于公共信息的商业秘密。6.2保密义务的履行6.2.1当事人一方应采取必要措施,确保保密信息不被泄露。6.3违反保密义务的责任6.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任。8.不可抗力8.1不可抗力的定义8.1.1本合同所指“不可抗力”是指因自然现象、社会现象或其他无法预见、无法避免、无法克服的客观情况导致的不能履行合同义务的事件。8.2不可抗力事件的处理8.2.1发生不可抗力事件的一方应及时通知对方,并提供相关证明材料。8.2.2不可抗力事件发生后,合同履行期限相应顺延。8.2.3不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决合同解除事宜。8.3不可抗力事件的影响8.3.1不可抗力事件对合同履行的影响,由双方根据实际情况合理分担。9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件9.2.1因不可抗力导致合同无法履行的,合同可解除。9.2.2一方违约严重,经对方催告后在合理期限内仍未履行合同义务的,合同可解除。9.3合同变更与解除的程序9.3.1合同变更或解除,双方应书面通知对方,并说明理由。10.违约责任10.1违约的定义10.1.1本合同所指“违约”是指一方未履行合同约定的义务。10.2违约责任的承担10.2.1违约方应根据违约情况承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约金的计算10.3.1违约金的计算标准根据违约行为和损失程度确定。11.争议解决方式11.1争议解决方式的选定11.1.1合同双方应优先选择友好协商解决争议。11.2争议解决方式的变更11.2.1合同双方可协商变更争议解决方式。11.3争议解决方式的效果11.3.1争议解决方式变更后,原争议解决方式失效。12.通知与送达12.1通知的形式12.1.1通知应以书面形式进行,可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。12.2通知的送达12.2.1通知自送达对方之日起生效。12.3送达的效力12.3.1通知送达后,对方应在合理期限内予以回复。13.合同的生效与终止13.1合同的生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止13.2.1合同因履行完毕、解除或终止而终止。13.3合同终止后的处理13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.合同的其他规定14.1合同的附件14.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同的修订14.2.1合同的修订需经双方书面同意,并签订书面修订协议。14.3合同的解释14.3.1本合同如有歧义,应按照合同目的和交易习惯进行解释。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所指“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供协助、咨询、监督或其他服务的主体,包括但不限于中介方、监理方、评估机构等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,提供专业、公正的服务。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权获得甲乙双方提供的必要资料和文件,以便履行其职责。15.4第三方的义务15.4.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。15.5第三方的选择与更换15.5.1第三方的选择由甲乙双方协商确定。15.5.2如需更换第三方,甲乙双方应书面通知对方,并取得对方的同意。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的申请16.1.1第三方介入的申请应经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入的审批16.2.1甲乙双方应在接到第三方介入申请后5日内,书面答复是否同意。16.3第三方介入的实施16.3.1第三方介入后,应按照合同约定和甲乙双方的要求,开展相关工作。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额17.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同金额的10%。17.3责任免除17.3.1因不可抗力或其他非第三方原因导致甲乙双方损失的,第三方不承担责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方提供的服务,甲方应支付服务费用。18.1.2第三方在履行职责过程中,如需与甲方沟通,应通过甲乙双方指定的联系人进行。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方提供的服务,乙方应支付服务费用。18.2.2第三方在履行职责过程中,如需与乙方沟通,应通过甲乙双方指定的联系人进行。18.3第三方与甲乙双方的共同责任18.3.1第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方共同承担责任,应在合同中明确约定。1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论