2024版`0fOc建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版`0fOc..，建设工程施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期1.5工程质量1.6工程量1.7合同价格1.8付款方式1.9工期延误1.10工程变更1.11违约责任1.12争议解决1.13合同的生效、变更和终止1.14一般规定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款，享有工程所有权的一方，即2024版`0fOc..建设工程的项目所有人。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成工程施工的一方，即具备相应资质等级的施工企业。1.3工程工程是指发包方与承包方签订本合同所指的2024版`0fOc..建设工程项目，包括工程设计、工程施工、设备安装、调试、验收等内容。1.4施工期施工期是指承包方按照本合同约定完成工程施工的时间，自合同约定的开工之日起至合同约定的竣工交付之日止。1.5工程质量工程质量是指工程满足设计文件、技术规范、国家标准和行业标准的要求，包括工程的安全性、可靠性、适用性、耐久性及环境适应性等。1.6工程量工程量是指本合同约定的工程项目的各项工程量，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。1.7合同价格合同价格是指承包方按照本合同约定完成工程施工所需的全部费用，包括工程直接费用、间接费用、利润等。1.8付款方式付款方式是指发包方按照本合同约定的付款条件和进度，向承包方支付合同价款的方式。1.9工期延误工期延误是指由于承包方的原因导致工程不能按照合同约定的竣工交付时间完成的情况。1.10工程变更工程变更是指在工程施工过程中，由于设计变更、工程量增减、施工条件变化等原因，导致合同价款、工期等发生变化的情况。1.11违约责任违约责任是指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任。1.12争议解决争议解决是指合同双方在履行本合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等途径予以解决。1.13合同的生效、变更和终止合同的生效、变更和终止是指本合同自合同双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止需经合同双方协商一致并书面确认。1.14一般规定一般规定是指本合同未作明确规定的事项，按照相关法律法规、国家标准和行业标准执行。第八条合同价款及支付8.1合同价款合同价款是指承包方按照本合同约定完成工程施工所需的全部费用，包括但不限于直接费用、间接费用、利润等。合同价款的具体金额详见附件一《工程量清单》及附件二《工程造价明细表》。8.2支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）按月度工程量完成情况支付；（3）工程竣工后一次性支付。具体支付方式及付款比例由合同双方在专用条款中约定。8.3支付时间发包方应在本合同约定的付款条件满足后及时向承包方支付合同价款。付款时间及金额详见附件三《付款计划表》。8.4价款调整合同价款调整是指由于工程变更、工程量增减等原因，导致合同价款发生变化的情况。合同双方应按照本合同约定的价款调整方式进行调整。第九条工期及进度9.1工期施工期是指承包方按照本合同约定完成工程施工的时间，自合同约定的开工之日起至合同约定的竣工交付之日止。具体工期详见附件四《施工计划》。9.2进度要求承包方应按照附件四《施工计划》约定的工期进度完成工程施工。如因承包方原因导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。9.3工期延误的处理如承包方因故不能按照合同约定的工期完成工程施工，应及时通知发包方，并采取措施加快工程进度。如因承包方原因导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。第十条工程质量保修10.1质量保修期工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限详见附件五《质量保修书》。10.2质量保修承包方应对工程质量负责，并按照本合同约定提供质量保修服务。如工程在质量保修期内出现质量问题，承包方应负责修复，并承担修复费用。10.3质量争议的处理如发包方认为工程存在质量问题，应在质量保修期内向承包方提出书面异议。承包方应在收到异议后及时处理，并承担相应责任。第十一条安全生产及环保11.1安全生产承包方应按照相关法律法规、国家标准和行业标准的要求，加强施工现场的安全生产管理，确保工程施工安全。11.2环保要求承包方应按照相关法律法规、国家标准和行业标准的要求，加强施工现场的环境保护，确保工程施工对环境的影响降至最低。11.3安全生产及环保争议的处理如发包方认为承包方在安全生产及环保方面存在问题，应及时向承包方提出书面异议。承包方应在收到异议后及时处理，并承担相应责任。第十二条违约责任12.1承包方的违约责任如承包方未按照本合同约定完成工程施工，或工程质量不符合约定，或未按照约定支付合同价款等，应承担违约责任。具体违约责任详见附件六《违约责任条款》。12.2发包方的违约责任如发包方未按照本合同约定支付合同价款，或未按照约定提供施工条件等，应承担违约责任。具体违约责任详见附件六《违约责任条款》。第十三条争议解决13.1协商解决合同双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2调解解决如协商解决不成，合同双方可以请求第三方进行调解。调解不成的，合同双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3仲裁解决合同双方也可以约定仲裁解决争议。具体仲裁事项、仲裁机构等详见附件七《仲裁条款》。第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同生效本合同自合同双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更合同的变更需经合同双方协商一致并书面确认。14.3合同终止（1）合同双方按照约定完成了合同义务；（2）合同双方协商一致提前终止合同；（3）依法应当终止的其他情形。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出承包方完成工程施工所需的所有工程量，包括土建工程、安装工程、装饰工程等。附件二：《工程造价明细表》详细列出合同价款的构成，包括直接费用、间接费用、利润等。附件三：《付款计划表》详细列出合同价款的支付时间及金额。附件四：《施工计划》详细列出工程施工的工期进度计划。附件五：《质量保修书》详细列出工程质量保修期的期限以及质量保修服务的内容。附件六：《违约责任条款》详细列出承包方和发包方在违约时的责任认定及违约责任。附件七：《仲裁条款》详细列出合同争议的仲裁事项、仲裁机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方的违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于未按照约定完成工程施工、工程质量不符合约定、未按照约定支付合同价款等。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、延长工期等。示例说明：如承包方未按照附件四《施工计划》约定的工期进度完成工程施工，属于工期延误，应按照附件六《违约责任条款》承担违约责任。2.发包方的违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于未按照约定支付合同价款、未按照约定提供施工条件等。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如发包方未按照附件三《付款计划表》约定的时间及金额支付合同价款，属于支付违约，应按照附件六《违约责任条款》承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.工程：指本合同约定的2024版`0fOc..建设工程项目，包括工程设计、工程施工、设备安装、调试、验收等内容。2.合同价款：指承包方按照本合同约定完成工程施工所需的全部费用，包括直接费用、间接费用、利润等。3.施工期：指承包方按照本合同约定完成工程施工的时间，自合同约定的开工之日起至合同约定的竣工交付之日止。4.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范、国家标准和行业标准的要求，包括工程的安全性、可靠性、适用性、耐久性及环境适应性等。5.工程