版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水电工程劳务分包及施工环境保护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息1.3监理方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限2.5工程质量标准3.分包工程内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度要求4.分包工程费用4.1分包工程合同总价4.2付款方式及期限4.3价格调整机制5.材料供应5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料供应进度6.施工环境保护6.1环境保护目标6.2环境保护措施6.3环境监测与报告7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场文明施工8.人员管理8.1人员配置要求8.2人员培训与考核8.3人员变动管理9.施工设备与工具9.1设备与工具提供责任9.2设备与工具维护保养9.3设备与工具使用规范10.施工资料管理10.1资料编制要求10.2资料提交与审查10.3资料归档与保管11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更与解除程序13.违约责任13.1违约行为定义13.2违约责任承担13.3违约赔偿标准14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件14.4合同终止与解除程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方注册地址:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行及账号:___________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方法定代表人:___________1.2.3总包方注册地址:___________1.2.4总包方联系电话:___________1.2.5总包方开户银行及账号:___________1.3监理方基本信息1.3.1监理方名称:___________1.3.2监理方法定代表人:___________1.3.3监理方注册地址:___________1.3.4监理方联系电话:___________1.3.5监理方开户银行及账号:___________2.工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程期限:自____年____月____日至____年____月____日2.5工程质量标准:符合国家及行业标准3.分包工程内容3.1分包工程范围:___________3.2分包工程量:___________3.3分包工程进度要求:按总包方及监理方要求执行4.分包工程费用4.1分包工程合同总价:人民币____元整4.2付款方式及期限:4.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付人民币____元整4.2.2进度款:按工程进度支付,每完成一定工程量后支付人民币____元整4.2.3结算款:工程完工验收合格后支付人民币____元整4.3价格调整机制:按国家相关政策及市场行情进行调整5.材料供应5.1材料供应责任:由分包方负责材料采购、运输及进场验收5.2材料质量要求:符合国家及行业标准5.3材料供应进度:按工程进度要求进行6.施工环境保护6.1环境保护目标:达到国家及地方环保要求6.2环境保护措施:6.2.1施工现场围挡、覆盖、喷淋等降尘措施6.2.2施工现场废水、废气、噪声等污染治理措施6.2.3施工现场固体废弃物处理措施6.3环境监测与报告:按国家及地方环保要求进行监测,并定期向监理方及总包方报告7.施工现场管理7.1施工现场布置:按监理方及总包方要求进行布置7.2施工现场安全:7.2.1施工现场安全管理制度7.2.2施工现场安全教育培训7.2.3施工现场安全监督检查7.3施工现场文明施工:7.3.1施工现场文明施工管理制度7.3.2施工现场文明施工宣传教育7.3.3施工现场文明施工监督检查8.人员管理8.1人员配置要求:8.1.1分包方应按工程需要配备相应数量和技术等级的施工人员8.1.2人员应持有相关资格证书,具备相应的施工技能8.2人员培训与考核:8.2.1分包方应对施工人员进行岗前培训,确保其熟悉工程要求和安全操作规程8.2.2定期对施工人员进行技能考核,确保施工质量8.3人员变动管理:8.3.1人员变动需提前通知总包方和监理方,并经其同意8.3.2人员变动后,分包方应提供新的人员信息及资质证明9.施工设备与工具9.1设备与工具提供责任:9.1.1分包方负责提供施工所需的设备与工具9.1.2设备与工具应满足施工要求,并定期进行检查和维护9.2设备与工具维护保养:9.2.1设备与工具应按照制造商的保养指南进行维护9.3设备与工具使用规范:9.3.1使用设备与工具时,操作人员应遵守操作规程9.3.2未经授权不得擅自更改设备与工具的设置10.施工资料管理10.1资料编制要求:10.1.1资料应真实、准确、完整10.1.2资料应按照国家及行业标准进行编制10.2资料提交与审查:10.2.1分包方应定期向监理方提交施工资料10.2.2监理方对提交的资料进行审查,并提出意见10.3资料归档与保管:10.3.1完工后的施工资料应进行归档10.3.2归档资料应妥善保管,确保长期保存11.争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议11.1.2如协商不成,争议应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决11.2争议解决程序:11.2.1双方应在争议发生后____个工作日内向对方提出书面争议通知11.2.2接到争议通知的一方应在____个工作日内给予书面答复11.3争议解决地点:11.3.1争议解决地点为合同签订地12.合同变更与解除12.1合同变更条件:12.1.1因不可抗力导致合同无法履行12.1.2双方协商一致12.2合同解除条件:12.2.1分包方严重违约12.2.2总包方严重违约12.3合同变更与解除程序:12.3.1双方应书面通知对方合同变更或解除的要求12.3.2收到通知的一方应在____个工作日内确认或提出异议13.违约责任13.1违约行为定义:13.1.1分包方未按合同约定完成工程13.1.2分包方未按合同约定提供材料或设备13.1.3分包方未按合同约定进行环境保护13.2违约责任承担:13.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定13.3违约赔偿标准:13.3.1违约赔偿标准按照国家及行业标准执行14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件:14.1.1双方签字盖章14.1.2合同经监理方确认14.2合同终止条件:14.2.1工程全部完成并验收合格14.2.2双方协商一致14.3合同解除条件:14.3.1合同约定的解除条件成立14.3.2出现不可抗力导致合同无法履行14.4合同终止与解除程序:14.4.1双方应书面通知对方合同终止或解除的要求14.4.2收到通知的一方应在____个工作日内确认或提出异议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方及监理方以外的任何个人或组织,包括但不限于中介方、咨询服务方、技术支持方、质量检测方等。15.1.2第三方介入应经甲乙双方同意,并签订书面协议。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同执行过程中产生的责任,其责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时明确约定。15.2.2第三方责任限额包括但不限于因第三方过失导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。15.2.3第三方责任限额应在第三方协议中明确列出,并作为合同附件。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责。15.3.2第三方应保证其提供的服务或产品符合国家及行业标准。15.3.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展及存在问题。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方的资质、能力和信誉。15.4.2第三方介入后,甲乙双方应就第三方的职责和责任进行明确约定。15.4.3第三方介入的协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.第三方与其他各方的划分16.1第三方与甲方的权利义务关系16.1.1第三方与甲方的关系基于第三方协议,第三方应向甲方提供服务或产品,并承担相应的责任。16.1.2甲方对第三方的监督和管理应遵循第三方协议的约定。16.2第三方与乙方的权利义务关系16.2.1第三方与乙方的关系基于第三方协议,第三方应向乙方提供服务或产品,并承担相应的责任。16.2.2乙方对第三方的监督和管理应遵循第三方协议的约定。16.3第三方与监理方的权利义务关系16.3.1第三方与监理方的关系基于监理协议,第三方应配合监理方的工作,并接受监理方的监督。16.3.2监理方对第三方的监督和管理应遵循监理协议的约定。17.第三方介入的变更与解除17.1第三方介入的变更17.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。17.1.2变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.2第三方介入的解除17.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意,并签订书面解除协议。17.2.2解除协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.3第三方介入的终止17.3.1.1第三方协议约定的终止条件成立;17.3.1.2第三方完成其服务或产品交付;17.3.1.3双方协商一致。17.4第三方介入的争议解决17.4.1第三方介入的争议解决方式参照本合同第11条“争议解决”的约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方协议详细要求:明确第三方的基本信息、服务内容、责任限额、付款方式、保密条款等。说明:第三方协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。2.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、人员配置、材料设备、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应详细、具体。3.施工图纸及技术规范详细要求:包括工程图纸、设计说明、施工技术规范等。说明:施工图纸及技术规范是施工的依据,应准确无误。4.工程量清单及报价详细要求:包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等。说明:工程量清单及报价是合同价格计算的依据。5.施工进度计划详细要求:包括施工阶段、施工顺序、关键线路、进度目标等。说明:施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。6.环境保护方案详细要求:包括环境保护目标、措施、监测计划等。说明:环境保护方案是确保施工过程中不造成环境污染的重要文件。7.质量保证计划详细要求:包括质量目标、质量管理体系、检验标准等。说明:质量保证计划是确保工程质量的重要文件。8.安全生产责任制详细要求:包括安全生产目标、安全管理制度、责任追究等。说明:安全生产责任制是确保施工安全的重要文件。9.人员培训记录详细要求:包括培训内容、培训时间、培训人员等。说明:人员培训记录是确保施工人员具备相应技能的重要文件。10.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程完工后进行验收的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据工程延误的天数和合同约定的违约金比例计算。示例:若分包方未按合同约定完成工程,延误工期10天,则应支付合同总价的1%作为违约金。2.违约行为:分包方未按合同约定提供材料或设备责任认定标准:根据材料或设备不合格的比例和合同约定的违约金比例计算。示例:若分包方提供的材料不合格,占总材料量的5%,则应支付合同总价的0.5%作为违约金。3.违约行为:分包方未按合同约定进行环境保护责任认定标准:根据环境保护措施落实情况,按合同约定的违约金比例计算。示例:若分包方未按合同约定进行环境保护,则应支付合同总价的0.5%作为违约金。4.违约行为:第三方未按协议约定提供服务或产品责任认定标准:根据第三方协议约定的违约金比例计算。示例:若第三方未按协议约定提供服务,则应支付协议约定的违约金。5.违约行为:甲方或乙方未按合同约定支付款项责任认定标准:根据逾期支付的天数和合同约定的违约金比例计算。示例:若甲方或乙方逾期支付款项,则应支付逾期支付款项的1%作为违约金。全文完。2024年度水电工程劳务分包及施工环境保护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2主承包方信息1.3监理单位信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程期限3.劳务分包内容3.1分包劳务工作内容3.2分包劳务人员数量及资质要求3.3分包劳务工作范围4.施工环境保护要求4.1环境保护目标4.2环境保护措施4.3环境监测与报告5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间安排5.3进度调整及审批程序6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用结算方式6.3费用支付时间及比例6.4预付款及竣工结算7.质量要求及验收标准7.1质量标准7.2质量检查与验收7.3质量事故处理8.安全生产及事故处理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故报告及处理9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除的程序10.违约责任及赔偿10.1违约行为界定10.2违约责任承担10.3赔偿方式及计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除后的处理13.其他约定事项13.1保密条款13.2合同附件及补充协议13.3合同解释及法律适用14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.2合同附件清单14.3合同签署人信息第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_______1.1.2分包方法定代表人:_______1.1.3分包方地址:_______1.1.4分包方联系电话:_______1.1.5分包方开户银行:_______1.1.6分包方银行账号:_______1.2主承包方信息1.2.1主承包方名称:_______1.2.2主承包方法定代表人:_______1.2.3主承包方地址:_______1.2.4主承包方联系电话:_______1.2.5主承包方开户银行:_______1.2.6主承包方银行账号:_______1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称:_______1.3.2监理单位法定代表人:_______1.3.3监理单位地址:_______1.3.4监理单位联系电话:_______1.3.5监理单位开户银行:_______1.3.6监理单位银行账号:_______2.项目概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程期限:_______至_______3.劳务分包内容3.1分包劳务工作内容:_______3.2分包劳务人员数量及资质要求:_______3.3分包劳务工作范围:_______4.施工环境保护要求4.1环境保护目标:_______4.2环境保护措施:_______4.3环境监测与报告:_______5.工程进度及节点5.1工程进度计划:_______5.2工程节点时间安排:_______5.3进度调整及审批程序:_______6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成:_______6.2工程费用结算方式:_______6.3费用支付时间及比例:_______6.4预付款及竣工结算:_______7.质量要求及验收标准7.1质量标准:_______7.2质量检查与验收:_______7.3质量事故处理:_______8.安全生产及事故处理8.1安全生产责任8.1.1分包方负责其分包劳务人员的安全生产教育和培训。8.1.2分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.3分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。8.2安全生产措施8.2.1分包方应采取必要的安全技术措施,防止事故发生。8.2.2分包方应定期对施工场所进行安全检查,及时消除安全隐患。8.2.3分包方应配备必要的安全防护用品,并确保其使用。8.3事故报告及处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大。8.3.2分包方应在事故发生后24小时内向主承包方和监理单位报告。8.3.3分包方应配合事故调查,如实提供有关情况和资料。9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行。9.1.2因工程变更导致合同内容发生变化。9.1.3因双方协商一致需变更合同内容。9.2合同解除条件9.2.1分包方严重违约,经催告后仍未改正。9.2.2主承包方严重违约,经催告后仍未改正。9.2.3因国家政策调整,合同无法继续履行。9.3变更及解除的程序9.3.1双方协商一致后,签署书面变更或解除协议。9.3.2变更或解除协议生效后,双方应按照协议内容执行。10.违约责任及赔偿10.1违约行为界定10.1.1分包方未按合同约定完成工程。10.1.2分包方未按合同约定支付工程款。10.1.3分包方未按合同约定进行安全生产。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担相应的违约责任。10.2.2违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。10.3赔偿方式及计算10.3.1赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿实际损失等。10.3.2赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决请求。11.2.2争议解决请求应包括争议事实、争议原因和解决建议。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同文本并加盖公章。12.1.2合同经监理单位确认无误。12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3合同因不可抗力无法继续履行。12.3合同解除后的处理12.3.1双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。12.3.2双方应结清所有未结算款项。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务。13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。13.2合同附件及补充协议13.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范等。13.2.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.3合同解释及法律适用13.3.1本合同以中文文本为准。13.3.2本合同适用中华人民共和国法律。14.合同签署及附件14.1合同签署日期:_______14.2合同附件清单:_______14.3合同签署人信息14.3.1分包方签署人:_______14.3.2主承包方签署人:_______14.3.3监理单位签署人:_______第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,非合同双方,但根据合同约定或经双方同意参与合同执行或提供服务的任何个人或组织。15.1.2范围15.1.1第三方可能包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、检测机构、保险机构等。16.第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1第三方介入需符合国家相关法律法规及本合同约定。16.1.2第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。16.2程序16.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。16.2.2双方共同签署合作协议,明确第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。16.2.3第三方按照合作协议及本合同的规定履行职责。17.第三方的责任与义务17.1责任17.1.1第三方应按照合作协议及本合同的规定,对其提供的服务承担相应的责任。17.1.2第三方因自身原因造成合同一方或双方的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2义务17.2.1第三方应遵守国家相关法律法规,保证其提供的服务符合行业标准和规范。17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。17.2.3第三方应配合甲乙双方的工作,及时沟通,确保合同顺利执行。18.第三方的权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以便其履行职责。18.2第三方有权按照合作协议及本合同的规定,获得相应的报酬和服务费用。18.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和评价。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。19.2第三方的责任限额不得超过合作协议约定的金额。19.3若第三方责任限额不足,甲乙双方可根据实际情况要求第三方增加责任限额。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分20.1.1第三方对甲方承担的责任限于合作协议及本合同约定的范围内。20.1.2第三方对甲方造成的损失,甲方有权要求第三方赔偿,但赔偿金额不超过合作协议约定的责任限额。20.2第三方与乙方的划分20.2.1第三方对乙方承担的责任限于合作协议及本合同约定的范围内。20.2.2第三方对乙方造成的损失,乙方有权要求第三方赔偿,但赔偿金额不超过合作协议约定的责任限额。20.3第三方与甲乙双方的共同责任20.3.1若第三方行为导致甲乙双方共同受损,甲乙双方可分别要求第三方承担相应责任。20.3.2甲乙双方可根据实际情况,共同追究第三方的责任。21.第三方介入的变更与解除21.1变更21.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。21.1.2变更协议生效后,第三方应按照变更后的内容履行职责。21.2解除21.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意,并签订书面解除协议。21.2.2解除协议生效后,第三方应立即停止介入,并按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及设计文件详细要求:提供符合国家相关标准和规范的施工图纸,包括但不限于平面图、立面图、剖面图、详图等。说明:施工图纸是施工过程中必备的技术文件,应确保其准确性和完整性。2.技术规范及施工方案详细要求:提供详细的施工技术规范和施工方案,包括施工方法、材料要求、质量标准等。说明:技术规范和施工方案是确保工程质量的重要依据。3.分包合同及合作协议详细要求:分包合同及合作协议应明确双方的权利、义务、责任和违约责任。说明:分包合同及合作协议是确保工程顺利进行的关键文件。4.环境保护措施及监测报告详细要求:提供环境保护措施和监测报告,确保施工过程中符合环保要求。说明:环境保护措施及监测报告是施工过程中必须遵守的规定。5.安全生产计划及事故报告详细要求:提供安全生产计划及事故报告,确保施工过程中安全生产。说明:安全生产计划及事故报告是预防安全事故的重要文件。6.工程进度计划及节点调整报告详细要求:提供工程进度计划及节点调整报告,确保工程按期完成。说明:工程进度计划及节点调整报告是监控工程进度的重要文件。7.工程费用结算清单及付款凭证详细要求:提供工程费用结算清单及付款凭证,确保工程款项的准确支付。说明:工程费用结算清单及付款凭证是工程款项支付的重要依据。8.质量检查报告及验收报告详细要求:提供质量检查报告及验收报告,确保工程质量符合要求。说明:质量检查报告及验收报告是确保工程质量的重要文件。9.安全生产检查报告及整改措施详细要求:提供安全生产检查报告及整改措施,确保安全生产。说明:安全生产检查报告及整改措施是预防安全事故的重要文件。10.争议解决协议及法院判决书详细要求:提供争议解决协议及法院判决书,确保争议得到妥善解决。说明:争议解决协议及法院判决书是解决争议的重要法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定,分包方未按期完成工程或工程质量不符合要求。示例:分包方未在约定的时间内完成工程,导致工程延期,甲方有权要求分包方赔偿因延期造成的损失。2.分包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:根据合同约定,分包方未按时支付工程款或支付金额不符合约定。示例:分包方未按合同约定支付工程款,甲方有权要求分包方支付逾期付款的违约金。3.分包方未按合同约定进行安全生产责任认定标准:根据合同约定,分包方未采取必要的安全措施,导致安全事故发生。示例:分包方未按照安全生产要求进行施工,导致工人受伤,分包方应承担相应的赔偿责任。4.主承包方未按合同约定提供施工场地及材料责任认定标准:根据合同约定,主承包方未按时提供施工场地及材料,导致工程延期。示例:主承包方未按时提供施工场地,导致分包方无法按时完成工程,主承包方应承担因延期造成的损失。5.第三方未按合作协议及本合同规定提供服务责任认定标准:根据合作协议及本合同规定,第三方未按约定提供服务或服务质量不符合要求。示例:第三方未按约定进行工程检测,导致工程质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度水电工程劳务分包及施工环境保护合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同范围2.合同双方2.1分包方2.2施工方2.3监理单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包人员4.3劳务分包费用5.施工环境保护要求5.1环境保护目标5.2环境保护措施5.3环境监测与报告6.工程进度与验收6.1进度安排6.2验收标准6.3验收程序7.质量要求与保证7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量监督与验收8.费用支付8.1支付方式8.2支付进度8.3付款条件9.保险与责任9.1保险范围9.2保险责任9.3保险赔偿10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效与解除程序14.其他约定14.1不可抗力14.2通知与送达14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同双方为水电工程劳务分包及施工环境保护,鉴于甲方(施工方)需要乙方(分包方)提供劳务分包及施工环境保护服务,乙方愿意接受甲方的委托,双方经友好协商,达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水电工程劳务分包及施工环境保护方面的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现环境保护目标。1.3合同范围本合同适用于甲方在水电工程中的劳务分包及施工环境保护工作,包括但不限于施工人员、材料、设备、技术等方面的协调和管理。2.合同双方2.1分包方乙方名称:_______法定代表人:_______地址:_______联系电话:_______2.2施工方甲方名称:_______法定代表人:_______地址:_______联系电话:_______2.3监理单位监理单位名称:_______监理工程师:_______地址:_______3.工程概况3.1工程名称水电工程名称:_______3.2工程地点工程地点:_______3.3工程规模工程规模:_______3.4工程进度工程进度:_______4.劳务分包内容4.1劳务分包范围施工人员的组织与调配;施工材料、设备的采购与管理;施工过程中的技术支持与协调;施工现场的安全管理与监督。4.2劳务分包人员乙方需提供符合甲方要求的劳务分包人员,包括但不限于施工人员、技术人员、管理人员等。4.3劳务分包费用劳务分包费用按甲方提供的劳务分包单价及实际发生的人工、材料、设备等费用计算。5.施工环境保护要求5.1环境保护目标减少施工过程中的污染排放;采取有效措施防止水土流失;保护和恢复生态环境;保障周边居民的生活环境。5.2环境保护措施施工现场设置围挡,防止扬尘;对施工废弃物进行分类处理;使用环保型施工材料;加强施工过程中的环境监测。5.3环境监测与报告乙方应定期对施工过程中的环境指标进行监测,并将监测结果及时报告甲方。6.工程进度与验收6.1进度安排乙方应根据甲方提供的工程进度计划,合理安排施工进度,确保工程按期完成。6.2验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。6.3验收程序工程验收由甲方组织,乙方应配合验收工作,确保验收顺利进行。8.费用支付8.1支付方式预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款;进度款:工程进度达到合同约定节点后,甲方在收到乙方提交的进度款申请及相关证明材料后5个工作日内支付;结算款:工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算申请及相关证明材料后10个工作日内支付;保证金:合同签订后5个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价的5%作为保证金,工程验收合格后无息退还。8.2支付进度支付进度应根据工程进度和合同约定进行,具体支付节点详见附件。8.3付款条件付款条件包括但不限于:工程进度符合合同要求、质量达到约定标准、环境保护措施到位、相关手续齐全等。9.保险与责任9.1保险范围乙方应为其劳务分包人员投保意外伤害保险,保险金额不低于每人50万元。9.2保险责任保险责任包括但不限于:意外伤害、疾病、死亡等。9.3保险赔偿发生保险事故后,乙方应及时通知甲方和保险公司,并按照保险合同约定进行赔偿。10.违约责任10.1违约情形违约情形包括但不限于:乙方未能按合同约定提供劳务分包服务、工程质量不符合要求、未按时完成工程进度、违反环境保护规定等。10.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。10.3违约处理发生违约情形后,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序争议发生后,双方应进行协商,协商不成的,可申请调解或仲裁;调解或仲裁不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点。12.合同解除与终止12.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力、双方协商一致等。12.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:工程完成、双方协商一致、法定终止事由等。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止应提前通知对方,并按照合同约定进行相关手续的处理。13.合同生效与解除13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件合同解除条件同第12.1条。13.3合同生效与解除程序合同生效后,任何一方需解除合同,应提前通知对方,并按照合同约定进行相关手续的处理。14.其他约定14.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行。14.2通知与送达通知应以书面形式进行,送达方式包括但不限于:邮寄、电子邮件、传真等。14.3合同附件本合同附件包括但不限于:工程进度计划、环境保护措施、劳务分包人员名单、费用支付计划等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险机构等,其介入合同旨在提供专业服务、监督、咨询或保障。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保工程进度、质量和环境保护目标的实现。16.第三方介入形式16.1监理单位甲方应委托具备相应资质的监理单位对工程进行全过程监理,监理单位应独立行使监理权,对工程质量、进度、环境保护等进行监督。16.2检测机构乙方应委托具备相应资质的检测机构对工程材料、施工过程进行检测,确保符合相关标准和规定。16.3设计单位如合同涉及设计变更,甲方应委托设计单位进行设计,设计单位应按照合同要求进行设计变更。16.4咨询公司甲方或乙方可委托咨询公司提供项目管理、技术支持、环境保
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度个人创业无息贷款支持合同(二零二五版)3篇
- 2025年度个人房屋抵押贷款合同标准范本4篇
- 2025年度劳动合同终止及离职员工离职手续办理协议4篇
- 建筑用木材采购合同(2篇)
- 工厂交叉作业安全管理协议书(2篇)
- 2025年消防设施技术改造合作协议范本3篇
- 2024年咨询工程师(经济政策)考试题库(a卷)
- 水管检修口施工方案
- 二零二五年度门窗行业市场调研与分析合同7篇
- 春节最幸福的描写作文四篇
- 化学-河南省TOP二十名校2025届高三调研考试(三)试题和答案
- 智慧农贸批发市场平台规划建设方案
- 2023年水利部黄河水利委员会招聘考试真题
- 2022年袋鼠数学竞赛真题一二年级组含答案
- 生物教学数字化设计方案
- 半导体工艺用胶带全球市场、份额、市场规模、趋势、行业分析报告2024-2030年
- 建筑施工中常见的安全问题及解决方法
- 乳腺导管原位癌
- 冷库管道应急预案
- 《学习教育重要论述》考试复习题库(共250余题)
- 网易云音乐用户情感画像研究
评论
0/150
提交评论