2024版建设工程施工合同综合单价

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同综合单价本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3综合单价第二条：工程范围及内容2.1工程概述2.2施工内容2.3工程量清单第三条：合同价格3.1综合单价构成3.2价格调整3.3支付方式第四条：施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成工程第五条：工程质量与标准5.1质量要求5.2质量验收5.3质量争议的处理第六条：施工安全与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保要求第七条：合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条：违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条：争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼第十条：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一条：合同的附件11.1附件清单11.2附件的有效性第十二条：其他约定12.1保密条款12.2广告与宣传12.3知识产权保护第十三条：法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条：合同的签字盖章14.1合同签字14.2合同盖章14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方：指根据本合同承担工程发包职责的法人或其他组织，具有工程发包权利和支付合同价款的能力。1.2承包方：指根据本合同承担工程施工职责的法人或其他组织，具有工程施工能力和资质。1.3综合单价：指完成工程量清单中的一项工程量所需的全部费用，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。第二条：工程范围及内容2.1工程概述：本合同涉及的工程是一项（工程名称），位于（工程地点），工程内容包括（工程主要内容）。2.2施工内容：承包方应按照发包方提供的施工图纸、施工规范和工程量清单等文件，完成工程的施工。2.3工程量清单：详见附件一，为本合同的组成部分。第三条：合同价格3.1综合单价构成：综合单价包括完成工程量清单中的一项工程量所需的全部费用，具体构成见附件二。3.2价格调整：合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致综合单价发生变化的，双方协商调整。3.3支付方式：发包方按照工程进度和质量验收结果，分阶段支付承包方合同价款。具体支付方式见附件三。第四条：施工进度与工期4.1施工计划：承包方应按照发包方要求提供施工计划，包括施工进度、工期安排等。4.2工期延误：因承包方原因导致工程延期交付的，承包方应承担相应的违约责任。4.3提前完成工程：提前完成工程的情况下，按照合同约定的工程进度和质量要求，发包方应支付相应的合同价款。第五条：工程质量与标准5.1质量要求：工程质量应符合国家法律法规、行业标准和发包方要求。5.2质量验收：工程完成后，发包方组织验收，承包方应按照验收要求提供相关资料和配合验收工作。5.3质量争议的处理：对于工程质量的争议，双方可以协商解决，协商不成的，可以依照合同约定的争议解决方式处理。第六条：施工安全与环保6.1安全生产要求：承包方应按照国家法律法规、行业标准和发包方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理：发生安全事故的，承包方应立即报告发包方，并按照法律法规和合同约定处理。6.3环保要求：承包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。第八条：违约责任8.1发包方的违约责任8.1.1发包方未按约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金计算方式见附件四。8.1.2发包方未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包方损失的责任。8.1.3发包方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，具体承担方式由双方协商确定。8.2承包方的违约责任8.2.1承包方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金计算方式见附件四。8.2.2承包方工程质量不符合约定的，应承担修复或重新施工的责任，并支付相应的违约金。8.2.3承包方违反合同约定的，应承担违约责任，具体承担方式由双方协商确定。第九条：争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼9.2.1双方同意，任何一方在合同履行过程中发生的争议，均可向约定的仲裁机构申请仲裁。9.2.2如果双方未约定仲裁机构，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同终止条件10.2.1工程完成后，经发包方验收合格，双方办理合同终止手续。10.2.2合同提前解除的，应按照合同约定办理终止手续。10.3合同解除条件10.3.1任何一方未履行合同义务的，对方有权解除合同。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定办理解除手续，并承担相应的违约责任。第十一条：合同的附件11.1附件清单11.1.1附件一：工程量清单11.1.2附件二：综合单价构成11.1.3附件三：支付方式11.1.4附件四：违约金计算方式11.2附件的有效性11.2.1附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。11.2.2合同履行过程中，如果附件与合同有冲突，以合同为准。第十二条：其他约定12.1保密条款12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。12.1.2泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。12.2广告与宣传12.2.1未经对方同意，任何一方不得在合同履行过程中进行与对方有关的广告和宣传活动。12.3知识产权保护12.3.1双方在合同履行过程中产生的知识产权，归各自所有。12.3.2双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的知识产权。第十三条：法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.2.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条：合同的签字盖章14.1合同签字14.1.1本合同一式两份，双方签字盖章后生效。14.2合同盖章14.2.1双方应按照法律规定和合同约定盖章。14.3合同副本14.3.1双方各持一份合同副本，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、工程量和单价等信息，以便承包方根据工程量清单进行施工和报价。附件二：综合单价构成详细列出综合单价的构成要素，包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等，以便双方了解合同价格的组成。附件三：支付方式详细说明支付合同价款的具体方式，包括支付时间、支付比例、支付条件等，以便双方明确支付的相关事宜。附件四：违约金计算方式详细列出违约金的计算公式和计算方法，以便在违约行为发生时，双方能够根据违约金计算方式确定违约金的具体金额。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付合同价款。2.发包方未按约定提供施工条件。3.承包方未按约定时间完成工程。4.承包方工程质量不符合约定。5.双方未履行合同义务。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：根据附件四的违约金计算方式，确定违约金的具体金额。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际损失金额，由违约方进行赔偿。示例说明：如果发包方未按约定时间支付合同价款，根据附件四的违约金计算方式，计算出违约金金额，并要求发包方支付该违约金。说明三：法律名词及解释：1.法人：指依法成立，具有独立法人资格，可以独立承担民事责任的组织。2.合同：指平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.违约金：指当事人约定的一方不履行合同债务时应支付给对方的一定金额。4.损失赔偿：指因违约行为导致的实际损失金额，由违约方进行赔偿。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同