二零二五年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、合同双方1.甲方（建筑废弃物处理设施建设单位）2.乙方（土石方施工承包单位）3.甲方联系人及联系方式4.乙方联系人及联系方式三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程建设内容四、工程进度1.施工阶段划分2.施工进度计划3.进度调整4.施工节点五、工程质量1.工程质量标准2.质量检验与验收3.质量事故处理4.质量保证措施六、工程费用1.工程造价2.费用构成3.计价方式4.费用支付方式5.费用调整七、施工准备1.施工现场准备2.施工设备准备3.施工人员准备4.施工材料准备5.施工技术准备八、施工组织1.施工方案2.施工工艺3.施工技术措施4.施工安全措施5.施工环境保护措施九、施工管理1.施工组织管理2.施工进度管理3.施工质量管理4.施工安全管理5.施工合同管理十、施工验收1.验收标准2.验收程序3.验收资料4.验收结果处理5.验收争议处理十一、违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.违约责任承担方式4.违约赔偿5.违约争议处理十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十三、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后果4.合同解除争议处理5.合同解除通知十四、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后果4.合同终止争议处理5.合同终止通知合同编号_________一、合同概述1.合同名称：二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：_______年_______月_______日4.合同生效日期：合同签订之日起5.合同终止日期：合同约定的工程验收合格后____个工作日内二、合同双方1.甲方（建筑废弃物处理设施建设单位）：_______2.乙方（土石方施工承包单位）：_______3.甲方联系人及联系方式：_______4.乙方联系人及联系方式：_______三、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程类型：土石方施工5.工程建设内容：包括但不限于场地平整、土方开挖、土方回填等四、工程进度1.施工阶段划分：分为施工准备阶段、主体施工阶段、验收阶段2.施工进度计划：详见附件一3.进度调整：因不可抗力或其他原因导致工期延误的，双方应协商一致后调整进度计划4.施工节点：详见附件一五、工程质量1.工程质量标准：符合国家相关工程质量标准及设计要求2.质量检验与验收：详见附件二3.质量事故处理：详见附件三4.质量保证措施：详见附件四六、工程费用1.工程造价：_______2.费用构成：详见附件五3.计价方式：按实结算4.费用支付方式：分阶段支付，详见附件六5.费用调整：因市场波动或政策调整导致的费用变化，经双方协商一致后进行调整七、施工准备1.施工现场准备：详见附件七2.施工设备准备：详见附件八3.施工人员准备：详见附件九4.施工材料准备：详见附件十5.施工技术准备：详见附件十一八、施工组织1.施工方案：详见附件十二2.施工工艺：详见附件十三3.施工技术措施：详见附件十四4.施工安全措施：详见附件十五5.施工环境保护措施：详见附件十六九、施工管理1.施工组织管理：详见附件十七2.施工进度管理：详见附件十八3.施工质量管理：详见附件十九4.施工安全管理：详见附件二十5.施工合同管理：详见附件二十一十、施工验收1.验收标准：详见附件二十二2.验收程序：详见附件二十三3.验收资料：详见附件二十四4.验收结果处理：详见附件二十五5.验收争议处理：详见附件二十六十一、违约责任1.甲方违约责任：详见附件二十七2.乙方违约责任：详见附件二十八3.违约责任承担方式：按合同约定及法律规定承担4.违约赔偿：详见附件二十九5.违约争议处理：详见附件三十十二、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼2.争议解决机构：_______3.争议解决程序：详见附件三十一4.争议解决费用：详见附件三十二5.争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内十三、合同解除1.合同解除条件：详见附件三十三2.合同解除程序：详见附件三十四3.合同解除后果：详见附件三十五4.合同解除争议处理：详见附件三十六5.合同解除通知：详见附件三十七十四、合同终止1.合同终止条件：详见附件三十八2.合同终止程序：详见附件三十九3.合同终止后果：详见附件四十4.合同终止争议处理：详见附件四十一5.合同终止通知：详见附件四十二甲方（建筑废弃物处理设施建设单位）：________________________乙方（土石方施工承包单位）：________________________签订日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方的决策权甲方可根据工程需要，对施工方案、进度计划等进行调整，乙方应无条件配合。甲方有权决定施工过程中所需材料的品牌、规格等，乙方应按照甲方要求采购。2.施工现场管理甲方负责施工现场的整体规划和管理，确保施工环境符合相关法规和标准。乙方需遵守甲方的现场管理制度，服从现场管理人员的指挥。3.质量控制甲方有权对施工过程中的关键环节进行现场监督和检查，确保工程质量符合要求。乙方应配合甲方进行质量验收，对不合格工程部分，乙方应无条件返工。4.进度控制甲方有权要求乙方在合同规定的时间内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。甲方有权根据实际情况调整施工进度，乙方应按照甲方要求调整施工计划。5.工程款支付甲方在支付工程款前，有权要求乙方提供相关工程量清单、验收报告等证明材料。甲方有权根据实际情况对工程款支付进度进行调整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方的决策权乙方有权根据工程实际情况，提出施工方案、进度计划等建议，甲方应予以考虑。乙方有权对施工过程中遇到的技术难题进行解决，并报甲方备案。2.施工现场管理乙方负责施工现场的具体施工和管理，确保施工质量、进度和安全。甲方应尊重乙方在现场的管理权限，不得擅自干涉。3.质量控制乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。甲方有权对施工过程中的关键环节进行监督检查，乙方应积极配合。4.进度控制乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。甲方有权根据实际情况要求乙方调整施工计划，乙方应予以配合。5.工程款支付乙方在提交工程量清单、验收报告等证明材料后，甲方应在约定的时间内支付工程款。乙方有权对甲方逾期支付工程款的行为提出异议，并要求甲方承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介机构的职责中介机构负责对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，确保合同履行。中介机构有权对施工过程中的争议进行调解，并提出解决方案。2.中介机构的费用中介机构的费用由甲方和乙方按比例承担，具体比例由双方协商确定。中介机构的费用支付方式及时间由双方在合同中约定。3.中介机构的监督中介机构应定期向甲方和乙方汇报施工情况，确保施工进度和质量。中介机构有权要求乙方提供相关施工资料，乙方应予以配合。4.中介机构的变更如中介机构在合同履行过程中出现无法履行职责的情况，双方可协商更换中介机构。更换中介机构后，原中介机构的职责和费用承担方式按新中介机构的相关规定执行。5.中介机构的争议解决中介机构在履行职责过程中产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁或诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工进度计划2.附件二：工程质量检验与验收标准3.附件三：质量事故处理办法4.附件四：质量保证措施5.附件五：工程费用构成明细6.附件六：费用支付方式及时间表7.附件七：施工现场准备方案8.附件八：施工设备清单及准备情况9.附件九：施工人员资质及配备情况10.附件十：施工材料清单及准备情况11.附件十一：施工技术准备及方案12.附件十二：施工方案13.附件十三：施工工艺14.附件十四：施工技术措施15.附件十五：施工安全措施16.附件十六：施工环境保护措施17.附件十七：施工组织管理18.附件十八：施工进度管理19.附件十九：施工质量管理20.附件二十：施工安全管理21.附件二十一：施工合同管理22.附件二十二：验收标准23.附件二十三：验收程序24.附件二十四：验收资料清单25.附件二十五：验收结果处理办法26.附件二十六：验收争议处理办法27.附件二十七：甲方违约责任28.附件二十八：乙方违约责任29.附件二十九：违约赔偿标准30.附件三十：违约争议处理办法31.附件三十一：争议解决程序32.附件三十二：争议解决费用承担33.附件三十三：合同解除条件34.附件三十四：合同解除程序35.附件三十五：合同解除后果36.附件三十六：合同解除争议处理办法37.附件三十七：合同解除通知38.附件三十八：合同终止条件39.附件三十九：合同终止程序40.附件四十：合同终止后果41.附件四十一：合同终止争议处理办法42.附件四十二：合同终止通知43.附件四十三：中介机构职责44.附件四十四：中介机构费用承担45.附件四十五：中介机构监督职责46.附件四十六：中介机构变更程序47.附件四十七：中介机构争议解决二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款。认定：甲方未在约定时间内支付工程款，经乙方催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按时完成工程进度。认定：乙方未在合同约定的工期内完成工程，经甲方催告后仍未按时完成。3.违约行为：乙方施工质量不符合标准。认定：经甲方或中介机构验收，乙方施工质量不符合合同约定的质量标准。4.违约行为：甲方未按约定提供施工条件。认定：甲方未在合同约定的时间内提供必要的施工条件，导致乙方无法正常施工。5.违约行为：乙方擅自变更施工方案。认定：乙方未按合同约定的施工方案进行施工，擅自变更方案，未经甲方同意。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。3.诉讼：指当事人通过人民法院解决争议的一种法律程序。4.违约责任：指当事人违反合同约定，应当承担的民事责任。5.质量标准：指对产品或工程在质量方面规定的具体要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，寻求解决方案。2.问题：施工进度延误。解决办法：乙方应分析原因，制定补救措施，并及时通知甲方。3.问题：施工质量不合格。解决办法：乙方应立即进行整改，直至符合质量标准。4.问题：工程款支付纠纷。解决办法：双方应协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.建筑废弃物处理设施土石方施工项目。2.土石方工程承包合同。3.建筑工程施工合同。4.建设工程合同管理。5.建设工程合同纠纷解决。全文完。二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.施工范围及内容3.1土石方开挖3.2土石方运输3.3土石方堆放3.4土石方清理3.5施工安全及环境保护4.工程量及计量方法4.1土石方开挖量4.2土石方运输量4.3土石方堆放量4.4土石方清理量4.5计量方法及计量单位5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.施工进度及工期安排6.1施工进度计划6.2工期安排6.3工期延误责任7.质量要求及验收标准7.1质量要求7.2验收标准7.3验收程序7.4质量保证期8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求8.4安全生产事故处理9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律变更14.3合同附件效力14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：建筑废弃物处理有限公司乙方：土石方工程施工有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.5合同签订日期合同签订日期：2024年2月1日2.工程概况2.1工程名称建筑废弃物处理设施土石方施工工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模土石方开挖及运输总量约为10000立方米2.4工程内容土石方开挖、运输、堆放及清理2.5工程工期合同工期为60日历天，自合同生效之日起计算3.施工范围及内容3.1土石方开挖按照甲方提供的施工图纸及现场实际情况，乙方负责土石方开挖工作，确保开挖深度、宽度、长度符合设计要求。3.2土石方运输乙方负责将开挖出的土石方运输至甲方指定地点，运输过程中确保车辆整洁，防止污染环境。3.3土石方堆放乙方负责在甲方指定地点进行土石方堆放，堆放整齐，并做好防尘措施。3.4土石方清理乙方负责对施工现场进行清理，确保施工结束后场地整洁，无废弃物。3.5施工安全及环境保护乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全生产及环境保护的法律、法规，确保施工安全及环境保护。4.工程量及计量方法4.1土石方开挖量按照甲方提供的施工图纸及现场实际情况，开挖深度为2米，宽度为5米，长度根据实际地形调整。4.2土石方运输量土石方运输量根据开挖量及运输距离计算。4.3土石方堆放量堆放地点为甲方指定地点，堆放高度不超过3米。4.4土石方清理量清理量为开挖及运输过程中产生的废弃物总量。4.5计量方法及计量单位工程量以立方米为单位进行计量。5.合同价款及支付方式5.1合同价款合同总价款为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。5.2付款方式（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明文件，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价款的10%作为保修金。5.3付款时间（1）预付款支付时间为合同签订后7个工作日内。（2）工程验收合格后支付时间为30个工作日内。（3）保修期满后支付时间为30个工作日内。5.4付款条件（1）乙方提供相关资质证明文件。（2）工程完工并经甲方验收合格。（3）保修期满。6.施工进度及工期安排6.1施工进度计划乙方应在合同签订后5个工作日内提交施工进度计划，经甲方审核批准后执行。6.2工期安排合同工期为60日历天，具体安排如下：（1）第115天：土石方开挖。（2）第1645天：土石方运输及堆放。（3）第4660天：土石方清理及场地恢复。7.质量要求及验收标准7.1质量要求（1）土石方开挖深度、宽度、长度符合设计要求。（2）土石方运输过程中不发生泄漏、洒落现象。（3）土石方堆放整齐，高度不超过3米。（4）施工现场整洁，无废弃物。7.2验收标准（1）甲方委派专人负责现场验收，乙方应配合验收。（2）验收合格后，甲方签署验收报告。（3）验收不合格，乙方应立即整改，直至合格。8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产方案，确保施工人员的安全。8.2安全生产措施（1）乙方应提供安全帽、安全带等个人防护用品。（2）施工现场应设置警示标志，并保持通道畅通。（3）乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。8.3文明施工要求（1）施工现场应保持整洁，及时清理废弃物。（2）施工车辆应按照规定路线行驶，不得占用消防通道。（3）乙方应遵守环保法规，减少施工噪音和粉尘排放。8.4安全生产事故处理发生安全生产事故，乙方应立即采取措施，防止扩大损失，并按照相关规定报告甲方和相关部门。9.争议解决方式9.1争议解决途径双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决期限双方应在争议发生后30日内协商解决。如协商不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用由责任方承担。10.合同解除及终止10.1合同解除条件（1）一方违约，另一方在通知违约方后30日内仍未改正的。（2）不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件合同约定的工期完成后，或双方协商一致解除合同的。10.3合同解除及终止程序11.违约责任11.1违约情形（1）未能按合同约定完成工程或交付合格的工程产品。（2）未按时支付合同价款。（3）违反安全生产规定，造成安全事故。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。（2）因违约造成的损失超过违约金的，违约方应赔偿超出部分。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。12.合同附件及补充条款12.1合同附件（1）施工图纸及技术规范。（2）工程量清单。（3）安全生产方案。12.2补充条款双方可就合同内容进行补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方在合同上签字盖章后，合同生效。13.2合同终止条件合同约定的工期完成后，或双方协商一致解除合同的。13.3合同生效日期合同生效日期为合同签订日期。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决，必要时可以解除合同。14.2法律变更合同履行期间，如遇国家法律、法规、政策调整，双方应协商调整合同内容，确保合同合法有效。14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行，提高工程质量，确保工程安全，以及解决合同履行过程中的争议。15.3第三方介入方式1.监理方：负责对工程施工过程进行监督，确保施工符合合同约定和国家相关标准。2.咨询方：提供专业意见或建议，协助甲乙双方解决技术问题。3.检测机构：对工程材料、施工质量进行检测，确保符合相关标准。4.保险公司：为甲乙双方提供保险服务，降低工程风险。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任界定第三方的责任应限于其在合同约定范围内的行为和责任。若第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失，第三方应承担相应的责任。15.4.2责任限额1.第三方提供服务的性质和内容。2.合同约定的责任范围。3.第三方提供服务的期限。4.甲方和乙方的风险承受能力。15.4.3责任赔偿若第三方因违约行为导致甲乙双方遭受损失，第三方应按照合同约定或法律规定承担赔偿责任。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理，遵守甲方的相关规定，并按照甲方的指示开展工作。16.2第三方与乙方的关系16.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间应明确各自的职责和权利，避免责任不清。2.第三方在执行任务过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益。3.第三方在合同履行过程中，如需与其他第三方合作，应事先征得甲方和乙方的同意。17.第三方介入的具体条款17.1第三方介入的授权甲方和乙方应共同授权第三方介入合同履行，并明确第三方的权限和责任。17.2第三方介入的监督甲方和乙方应共同监督第三方的工作，确保其履行合同义务。17.3第三方介入的变更若合同履行过程中需要变更第三方介入，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。17.4第三方介入的终止若第三方在合同履行过程中违约或不再适合继续履行职责，甲乙双方有权终止其介入，并另行选择第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：提供详细的施工图纸，包括土石方开挖、运输、堆放及清理的平面图、剖面图和立面图，以及相关技术规范和标准。说明：施工图纸是指导施工的重要依据，必须准确无误。2.工程量清单详细要求：列出工程量清单，包括土石方开挖量、运输量、堆放量及清理量，并注明计量单位和计算方法。说明：工程量清单是计算工程价款和支付工程款的重要依据。3.安全生产方案详细要求：制定安全生产方案，包括施工安全措施、应急预案、安全教育培训计划等。说明：安全生产方案是确保施工人员安全的重要文件。4.施工进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，包括各阶段施工内容、时间安排和责任人。说明：施工进度计划是确保工程按时完成的重要工具。5.合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章的原件，以及合同附件。说明：合同签订文件是合同生效的法律依据。6.验收报告详细要求：包括工程验收结果、验收日期和验收人员签字。说明：验收报告是工程验收合格的重要证明。7.付款凭证详细要求：包括付款申请、付款凭证和银行回单。说明：付款凭证是确认付款行为的重要文件。8.保修证书详细要求：包括保修期限、保修内容和保修方式。说明：保修证书是工程保修的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程或交付合格的工程产品。责任认定标准：根据工程量清单和验收标准，计算实际完成的工程量与合同约定的工程量之间的差额，并按照合同约定的违约金比例计算违约金。示例说明：若合同约定工程量为10000立方米，实际完成量为9000立方米，则乙方应支付10%的违约金。2.违约行为：未按时支付合同价款。责任认定标准：根据合同约定的付款时间和违约金比例，计算逾期付款的违约金。示例说明：若合同约定支付时间为30个工作日内，实际支付时间为40个工作日后，则乙方应支付每天0.5%的违约金。3.违约行为：违反安全生产规定，造成安全事故。责任认定标准：根据事故原因、损失程度和法律规定，由责任方承担相应的赔偿责任。示例说明：若因乙方违反安全生产规定导致安全事故，乙方应承担全部赔偿责任。4.违约行为：未按合同约定提供相关资质证明文件。责任认定标准：根据合同约定，乙方未提供相关资质证明文件，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。示例说明：若乙方未能在合同约定的时间内提供相关资质证明文件，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。全文完。二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑废弃物：指建筑、装修、拆除等活动产生的废弃物质。（2）土石方：指施工现场挖掘、回填、平整、转运等过程中产生的土、石、砂、渣等物质。3.2关键词解释（1）合同期限：指本合同生效之日起至合同终止之日止的期限。（2）合同价款：指甲乙双方约定的建筑废弃物处理设施土石方施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成土石方施工任务。（2）甲方有权监督乙方施工过程，确保施工质量。（3）甲方应按合同约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成土石方施工任务。（2）乙方应确保施工质量，符合相关法律法规和标准。（3）乙方应按合同约定接受甲方监督，对甲方提出的问题及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点土石方施工地点：_________5.3合同履行方式乙方负责土石方施工，甲方负责提供必要的施工条件，双方应按照合同约定共同完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同期限届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同；（4）法律法规规定的其他终止条件。6.3终止程序（1）任何一方要求终止合同时，应提前____天书面通知对方；（2）双方应在接到终止合同通知后____日内协商确定终止事宜；（3）终止合同后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定办理工程结算、质量保修等事宜；（2）合同终止后，未履行完毕的义务，双方应继续履行；（3）合同终止后，双方应按照约定处理违约责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）土石方施工费用：包括挖掘、运输、堆放、处理等费用。（2）设备租赁费用：包括挖掘机、装载机、运输车辆等设备的租赁费用。（3）人工费用：包括施工人员的工资、福利、保险等费用。（4）材料费用：包括用于土石方施工所需的砂、石、水泥、钢筋等材料的费用。（5）其他费用：包括但不限于临时设施搭建、环境保护、安全防护等费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。（2）进度付款：乙方在完成合同约定的土石方施工进度后，甲方应按照实际完成工程量支付相应款项。（3）竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____日内完成结算。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后____日内支付。（2）进度付款：每完成合同约定的工程量后____日内支付。（3）竣工结算：工程竣工后____日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户。（2）乙方应在收到款项后出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成土石方施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的修复责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算方式：违约金=应付金额×违约金比例。（2）赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容本合同项下的技术秘密、商业秘密、合同内容等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露。（2）双方应采取必要措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应采取一切可能措施减轻不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同涉及国家秘密、商业秘密等特殊内容的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工过程中出现的质量问题进行监督和整改的权利。（2）甲方保留对乙方施工过程中出现的安全事故进行调查和处理的权利。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇法律法规调整或政策变动，甲方有权要求乙方按照新的法律法规或政策进行调整。（2）如因不可抗力导致合同无法履行，甲方有权要求乙方采取补救措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何一方要求修改或补充合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，以书面形式予以确认。14.2修改和补充效力修改或补充后的合同内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方办理相关施工手续。（2）乙方应按照甲方要求提供施工所需资料。15.2协作与配合方式（1）定期召开协调会，共同解决施工过程中出现的问题。（2）建立信息共享机制，及时沟通施工进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于建筑废弃物处理设施土石方施工的完整协议，具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，以书面形式为准。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.土石方施工图纸及技术规范2.土石方施工进度计划3.施工现场平面布置图4.设备租赁合同5.人员配置及工资标准表6.材料采购清单及价格表7.环境保护及安全防护措施8.合同签订双方的营业执照复印件9.相关资质证明文件10.不可抗力事件证明材料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定支付费用。乙方未按约定完成土石方施工任务。乙方施工质量不符合合同约定。2.违约行为认定：甲方未按约定支付费用，经乙方催告后____日内仍未支付，视为违约。乙方施工质量不符合合同约定，经甲方验收不合格，乙方应在____日内进行整改，如仍不合格，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的基本法律，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.建筑法：规定建筑活动的法律规范，包括建筑许可、建筑质量、建筑安全等方面的规定。3.固体废物污染环境防治法：规定固体废物污染环境防治的基本法律规范，包括固体废物的产生、收集、运输、处理等方面的规定。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。5.违约金：违约方因违约行为应向守约方支付的金钱补偿。6.诉讼：指当事人就合同纠纷向人民法院提起诉讼，请求法院判决解决纠纷。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付费用。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定完成土石方施工任务。3.问题：乙方施工质量不符合合同约定。解决办法：甲方应及时要求乙方进行整改，如乙方整改后仍不合格，甲方可要求乙方支付违约金，并可解除合同。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻不可抗力事件的影响，如合同无法履行，可协商解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体参与：合同甲方或乙方在必要时，可引入第三方参与合同，包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商等。2.第三方责任：第三方应按照合同约定履行相应职责，对自身行为承担法律责任。3.第三方权利：第三方有权根据合同约定收取相应服务费用，并享有合同项下规定的其他权利。4.第三方义务：第三方应遵守合同约定，确保服务质量，并配合甲方或乙方完成合同履行。5.第三方参与合同：第三方参与合同需经甲方和乙方协商一致，并签订书面协议。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权获得合理的利润空间。乙方有权在合同履行过程中进行技术更新和改进。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的违约责任。甲方不得无故变更合同内容，如需变更，应征得乙方同意。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方施工过程进行监督，确保施工质量。甲方可要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。甲方可要求乙方提交施工进度报告和质量验收报告。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在施工过程中采取环保措施，降低对环境的影响。甲方可要求乙方在施工过程中采取安全措施，确保施工安全。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按约定完成施工任务的，应向甲方支付_____%的违约金。乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的修复责任。乙方不得在施工过程中擅自变更设计方案或施工工艺。全文完。二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本3本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1建筑废弃物处理设施名称2.2土石方施工范围2.3施工地点3.施工工期3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3工期延误责任4.工程量清单4.1土石方挖方工程量4.2土石方填方工程量4.3土石方运输工程量5.施工方案5.1施工组织设计5.2施工进度计划5.3施工安全措施6.工程质量要求6.1施工质量标准6.2质量检验与验收6.3质量保修期限7.工程造价7.1工程造价组成7.2工程造价确定方式7.3工程造价调整8.付款方式8.1付款进度8.2付款比例8.3付款条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同份数14.合同签署14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同双方名称1.1.1承包方名称：建筑废弃物处理有限公司1.1.2发包方名称：市政工程开发有限公司1.2合同双方地址1.2.1承包方地址：市区路号1.2.2发包方地址：市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1承包方联系人：1.3.2发包方联系人：1.3.3联系电话：（138xxxx5555），（139xxxx6666）2.合同标的2.1建筑废弃物处理设施名称：环保处理中心2.2土石方施工范围：包括废弃土石方的挖掘、运输和填埋2.3施工地点：市区环保处理中心项目现场3.施工工期3.1施工开始时间：2024年3月1日3.2施工结束时间：2024年9月30日3.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，每延误一日，承包方应向发包方支付违约金10000元4.工程量清单4.1土石方挖方工程量：共计10000立方米4.2土石方填方工程量：共计8000立方米4.3土石方运输工程量：共计18000立方米5.施工方案5.1施工组织设计：承包方应编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、人员安排、材料设备准备等5.2施工进度计划：施工进度计划应明确各阶段工作内容和时间节点，并确保按期完成5.3施工安全措施：承包方应制定严格的安全措施，确保施工过程中人员安全和工程质量6.工程质量要求6.1施工质量标准：按照国家相关标准执行，确保工程质量达到优良等级6.2质量检验与验收：施工过程中，承包方应定期进行质量检验，并接受发包方监督6.3质量保修期限：自工程竣工验收合格之日起，质量保修期为一年7.工程造价7.1工程造价组成：包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等7.2工程造价确定方式：根据工程量清单和市场价格确定7.3工程造价调整：如因市场波动或政策调整，可按双方协商一致的原则进行调整8.付款方式8.1付款进度：合同签订后5个工作日内，发包方支付承包方合同总价款的30%作为预付款8.2付款比例：每完成工程量清单中一项工作内容，承包方提交验收报告和结算单，发包方在收到后10个工作日内支付该部分工程款的70%8.3付款条件：工程量清单中的工作内容经发包方验收合格，且承包方已提交相关证明材料9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构：市仲裁委员会9.3争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不合格、未按约定支付工程款等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等10.3违约金计算：具体违约金计算方法详见合同附件《违约金计算细则》11.合同解除11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力事件等11.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，合同自通知到达对方时解除11.3合同解除后的处理：解除合同后，双方应妥善处理已完成的工程，并按合同约定结算剩余款项12.合同生效与终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：合同约定的工期结束或合同解除12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续13.其他约定13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，但应采取一切可能措施减轻损失13.2合同附件：包括工程量清单、施工组织设计、违约金计算细则等13.3合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.合同签署14.1合同签署时间：2024年2月1日14.2合同签署地点：市区路号14.3合同签署人：承包方代表：（签字）发包方代表：（签字）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的独立第三方，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格，能够独立承担法律责任。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的职责和权限。15.2.2第三方介入的目的是为了确保合同的履行质量、进度和安全性。15.3第三方职责15.3.1第三方应按照合同约定，对施工过程进行监督、检查和评估。15.3.2第三方应提供专业的技术意见和咨询服务，协助甲乙双方解决施工过程中的问题。15.3.3第三方应确保其提供的报告、意见和结论具有客观性和公正性。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.4.2第三方有权对施工过程中的不符合合同约定或国家标准的行为提出纠正意见。15.4.3第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。15.5第三方与其他方的划分15.5.1第三方与甲乙双方之间应建立独立的合同关系，第三方的责任不涉及甲乙双方之间的合同责任。15.5.2第三方对甲乙双方的责任仅限于其提供的专业服务，不承担甲乙双方之间的经济责任。15.5.3第三方在执行任务过程中，如因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的法律责任。15.6第三方责任限额15.6.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质和范围确定。15.6.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。15.6.3如第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失的，其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。15.7第三方介入程序15.7.1甲乙双方应共同确定第三方介入的时间、方式和范围。15.7.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的检查和评估工作。15.7.3第三方应定期向甲乙双方报告检查结果和评估意见。15.8第三方变更15.8.1如需更换第三方，甲乙双方应重新协商并签订第三方介入协议。15.8.2更换第三方不影响本合同的执行和履行。15.9第三方退出15.9.1第三方在完成其职责后，应向甲乙双方提交书面报告。15.9.2第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同的约定。15.10第三方保密15.10.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密原则，不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术信息。15.10.2第三方保密义务在本合同终止后仍持续有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括土石方挖方、填方、运输等工程量的详细清单，单位为立方米。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程造价和付款进度。2.施工组织设计详细要求：包括施工进度计划、人员安排、材料设备准备、安全措施等内容。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保施工按计划进行。3.质量检验报告详细要求：包括施工过程中各个阶段的质量检验结果，如原材料检验、工序检验等。说明：质量检验报告是确保工程质量达到合同要求的重要依据。4.工程进度报告详细要求：包括施工进度情况、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：工程进度报告是跟踪施工进度、协调各方关系的重要工具。5.工程结算单详细要求：包括已完成的工程量、单价、总价、付款条件等。说明：工程结算单是确定工程款支付金额的依据。6.违约金计算细则详细要求：明确各种违约行为的违约金计算方法和标准。说明：违约金计算细则是确保违约责任得到有效执行的重要文件。7.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的条件、职责、权利、责任限额等内容。说明：第三方介入协议是明确第三方角色和责任的重要文件。8.保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密和技术信息的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定：每延误一日，承包方应向发包方支付违约金10000元。示例：若合同工期为90天，实际工期为105天，则承包方需支付15天的违约金。2.工程质量不合格违约行为：施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定：承包方应修复不合格工程，并承担修复费用。示例：若工程主体结构出现质量问题，承包方需负责修复，并承担修复费用。3.未按约定支付工程款违约行为：发包方未按合同约定的时间支付工程款。责任认定：发包方应支付逾期付款的违约金，并承担相应的利息。示例：若发包方逾期支付工程款，需支付每日0.1%的违约金。4.违反安全规定违约行为：施工过程中发生安全事故，或未遵守安全规定。责任认定：责任方应承担相应的法律责任，并支付赔偿金。示例：若因承包方施工不当导致安全事故，承包方需承担赔偿责任。5.侵犯知识产权违约行为：未经许可使用他人的知识产权。责任认定：侵权方应停止侵权行为，并支付相应的赔偿金。示例：若承包方使用未经授权的专利技术，需停止使用并支付赔偿金。全文完。二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本4合同目录一、合同基本信息1.合同名称2.合同编号3.合同双方4.合同签订日期5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度三、施工组织与管理1.施工组织机构2.施工管理人员职责3.施工现场管理制度4.施工安全措施5.施工质量保证措施四、施工进度计划1.施工阶段划分2.施工计划安排3.进度控制措施4.进度调整机制5.施工进度报告五、施工图纸与技术规范1.施工图纸要求2.技术规范要求3.图纸审核与变更4.技术规范变更5.施工图与技术规范交底六、材料设备供应1.材料设备要求2.材料设备采购3.材料设备检验4.材料设备验收5.材料设备管理七、工程量清单与计价1.工程量清单编制2.工程量清单审核3.工程量清单计价4.计价依据与调整5.工程款支付八、合同价款调整1.工程量清单调整2.材料价格调整3.人工费调整4.施工措施费调整5.其他费用调整九、施工验收与交付1.施工验收标准2.施工验收程序3.验收资料要求4.工程交付条件5.工程交付手续十、违约责任与争议解决1.违约责任2.争议解决方式3.争议解决程序4.争议解决地点5.争议解决费用十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的责任十二、合同附件1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.材料设备清单5.其他相关文件十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期5.合同终止后的处理十四、其他约定事项1.保密条款2.不可抗力条款3.通知与送达4.合同解释5.合同附件清单合同编号_________一、合同基本信息1.合同名称：二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同2.合同编号：_______3.合同双方：a.甲方：_______b.乙方：_______4.合同签订日期：_______5.合同签订地点：_______二、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：a.土方开挖b.土方回填c.土石方运输d.施工排水5.工程进度：a.开工日期：_______b.竣工日期：_______三、施工组织与管理1.施工组织机构：a.甲方代表：_______b.乙方项目经理：_______c.施工班组设置2.施工管理人员职责：a.甲方责任b.乙方责任3.施工现场管理制度：a.施工现场安全管理制度b.施工现场环保管理制度c.施工现场文明施工制度4.施工安全措施：a.人员安全培训b.设备安全检查c.施工现场安全防护5.施工质量保证措施：a.质量管理体系b.质量控制点设置c.质量检验与验收四、施工进度计划1.施工阶段划分：a.准备阶段b.施工阶段c.竣工验收阶段2.施工计划安排：a.各阶段工期安排b.关键线路安排c.进度控制措施3.进度控制措施：a.进度跟踪b.进度调整c.进度报告4.进度调整机制：a.进度延误原因分析b.进度调整程序c.进度调整责任5.施工进度报告：a.报告频率b.报告内容c.报告提交方式五、施工图纸与技术规范1.施工图纸要求：a.图纸完整性b.图纸准确性c.图纸变更程序2.技术规范要求：a.国家及行业规范b.甲方特殊要求c.技术规范变更程序3.图纸审核与变更：a.图纸审核程序b.图纸变更申请c.图纸变更审批4.技术规范变更：a.变更申请b.变更审批c.变更通知5.施工图与技术规范交底：a.交底时间b.交底内容c.交底方式六、材料设备供应1.材料设备要求：a.材料设备质量标准b.材料设备规格型号c.材料设备供应时间2.材料设备采购：a.材料设备采购程序b.采购责任c.采购成本控制3.材料设备检验：a.检验标准b.检验程序c.检验结果处理4.材料设备验收：a.验收标准b.验收程序c.验收记录5.材料设备管理：a.储存管理b.使用管理c.维护管理七、工程量清单与计价1.工程量清单编制：a.工程量清单编制依据b.工程量清单编制程序c.工程量清单编制责任2.工程量清单审核：a.审核程序b.审核内容c.审核结果处理3.工程量清单计价：a.计价依据b.计价方法c.计价责任4.计价依据与调整：a.计价依据变更b.计价依据调整程序c.计价依据调整责任5.工程款支付：a.工程款支付方式b.工程款支付时间c.工程款支付条件八、合同价款调整1.工程量清单调整：a.调整原因b.调整程序c.调整责任2.材料价格调整：a.价格变动范围b.调整频率c.调整方法3.人工费调整：a.人工费计算标准b.调整因素c.调整程序4.施工措施费调整：a.措施费计算标准b.调整因素c.调整程序5.其他费用调整：a.费用类型b.调整依据c.调整程序九、施工验收与交付1.施工验收标准：a.国家及行业标准b.甲方特殊要求c.验收标准变更程序2.施工验收程序：a.验收准备b.验收实施c.验收报告3.验收资料要求：a.验收资料清单b.资料提交时间c.资料审核4.工程交付条件：a.工程质量合格b.工程资料完整c.工程验收合格5.工程交付手续：a.交付申请b.交付审批c.交付手续办理十、违约责任与争议解决1.违约责任：a.甲方违约责任b.乙方违约责任c.违约责任承担2.争议解决方式：a.协商解决b.仲裁解决c.法院诉讼3.争议解决程序：a.协商程序b.仲裁程序c.诉讼程序4.争议解决地点：a.协商地点b.仲裁地点c.诉讼地点5.争议解决费用：a.费用承担b.费用计算c.费用支付十一、合同解除与终止1.合同解除条件：a.甲方解除条件b.乙方解除条件c.双方协商解除2.合同终止条件：a.合同期满b.工程交付c.合同解除3.合同解除程序：a.解除通知b.解除确认c.解除手续4.合同终止程序：a.终止通知b.终止确认c.终止手续5.合同解除与终止后的责任：a.责任承担b.费用结算c.责任追究十二、合同附件1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.材料设备清单5.其他相关文件十三、合同生效与终止1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同审批c.合同备案2.合同终止条件：a.合同期满b.工程交付c.合同解除3.合同生效日期：a.合同签订日期b.合同审批日期c.合同备案日期4.合同终止日期：a.合同期满日期b.工程交付日期c.合同解除日期5.合同终止后的处理：a.费用结算b.责任追究c.合同档案保存十四、其他约定事项1.保密条款：a.保密内容b.保密期限c.违约责任2.不可抗力条款：a.不可抗力定义b.不可抗力处理c.不可抗力证明3.通知与送达：a.通知方式b.送达地址c.送达确认4.合同解释：a.合同解释原则b.合同解释争议c.合同解释责任5.合同附件清单：甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权对施工进度进行总体安排和调整，乙方需按照甲方的要求执行。b.甲方负责工程款的支付进度和条件，乙方需按照甲方的要求提交相应的工程量和进度报告。2.施工图纸与技术规范审核：a.甲方对乙方提交的施工图纸和技术规范进行审核，审核通过后方可进行施工。b.若甲方对施工图纸和技术规范提出修改意见，乙方需在规定时间内进行修改并重新提交审核。3.材料设备采购与管理：a.甲方有权对材料设备的采购进行监督，确保材料设备的质量符合合同要求。b.乙方需按照甲方指定的供应商进行材料设备的采购，并接受甲方的管理。4.施工现场管理：a.甲方有权对施工现场进行管理，确保施工现场的安全、环保和文明施工。b.乙方需遵守甲方制定的安全、环保和文明施工规定，并积极配合甲方进行检查和监督。5.施工质量监督：a.甲方委托第三方质量监督机构对施工质量进行监督，乙方需提供必要的配合和支持。b.质量监督机构对施工质量的评价结果为最终依据，乙方需按照要求进行整改。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权对施工进度进行自主安排，甲方需在规定时间内进行审批。b.乙方有权选择材料设备的供应商，并负责材料设备的采购和质量控制。2.施工图纸与技术规范制定：a.乙方负责编制施工图纸和技术规范，并提交甲方审核。b.甲方应在规定时间内对施工图纸和技术规范提出修改意见，乙方需在规定时间内完成修改。3.材料设备采购与供应：a.乙方有权选择材料设备的供应商，并负责材料设备的采购和质量控制。b.乙方需按照合同约定的时间和质量要求将材料设备供应到施工现场。4.施工现场管理：a.乙方负责施工现场的安全、环保和文明施工，并接受甲方监督。b.乙方需遵守国家及行业相关法律法规，确保施工现场的合法合规。5.施工质量保证：a.乙方对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定和国家及行业标准。b.乙方需建立完善的质量保证体系，对施工过程进行全过程质量控制。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款：a.合同中涉及的第三方中介机构应具备相应的资质和经验，并由双方共同选定。b.第三方中介机构在合同执行过程中应保持独立性，不得偏袒任何一方。2.中介费用：a.第三方中介费用由双方协商确定，并在合同中明确费用支付方式。b.中介费用在合同履行过程中按比例支付，或在合同约定的节点支付。3.中介机构职责：a.第三方中介机构负责对施工进度、质量、安全等方面进行监督和评估。b.中介机构应定期向双方提交报告，包括监督评估结果和建议。4.中介机构变更：a.若第三方中介机构因故无法继续履行职责，双方需协商更换新的中介机构。b.新的中介机构应具备与原中介机构相当或更高的资质和经验。5.中介机构责任：a.第三方中介机构在合同执行过程中如出现过错，应承担相应的责任。b.双方应共同监督中介机构的行为，确保其公正、公平地履行职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.材料设备清单5.施工组织设计6.施工进度计划7.安全生产责任制8.环境保护措施9.文明施工措施10.第三方中介机构资质证明11.合同签订文件12.验收报告13.费用结算单据14.争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的时间完成工程；b.乙方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准；c.甲方未按合同约定支付工程款；d.任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约行为认定：a.乙方未按合同约定的时间完成工程，经甲方书面通知后仍未在合理期限内完成；b.材料设备经检验不合格，且乙方未在合理期限内更换；c.甲方未在合同约定的时间内支付工程款，经乙方书面催告后仍未支付；d.违反合同约定的其他行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.合同解除：指合同当事人一方或双方依法或依约解除合同关系的行为。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.法院诉讼：指当事人将争议提交法院，由法院依法进行审理和判决的一种争议解决方式。5.质量保证：指承包方对工程质量承担的责任，保证工程质量符合合同约定和国家及行业标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：加强进度管理，及时调整施工计划，确保工程按时完成。2.问题：材料设备供应不及时。解决办法：提前做好材料设备采购计划，确保材料设备及时供应。3.问题：工程质量不符合要求。解决办法：加强质量监督，严格执行质量控制措施，确保工程质量合格。4.问题：争议处理困难。解决办法：及时沟通协商，协商不成时，提交仲裁或法院诉讼。五、所有应用场景：1.建筑废弃物处理设施土石方施工项目；2.其他涉及土石方施工的建筑工程项目；3.需要第三方中介机构进行监督和评估的工程项目。全文完。二零二四年度建筑废弃物处理设施土石方施工合同范本5合同编号_________一、合同主体1.甲方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景随着我国城市化进程的加快，建筑废弃物处理问题日益突出。为响应国家关于绿色环保的政策，甲方拟在____________________地区建设一座建筑废弃物处理设施，并委托乙方进行土石方施工。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑废弃物处理设施土石方施工过程中的权利、义务及责任，确保施工顺利进行，实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑废弃物：指在建筑施工、装修、拆除过程中产生的固体废物。（2）土石方：指在施工过程中挖掘、填埋、平整、堆放等产生的土、石、砂等物料。3.2关键词解释（1）施工期限：指本合同约定的乙方完成土石方施工的时间。（2）施工质量：指乙方按照国家相关标准和规范，确保土石方施工质量达到设计要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成土石方施工。（2）甲方有权对乙方施工过程中发现的问题提出整改要求。（3）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成土石方施工。（2）乙方应确保施工过程中不损害甲方合法权益。（3）乙方应按照甲方要求提供相关施工资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效，施工期限为____________________。5.2合同履行地点土石方施工地点为：____________________。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，自行组织施工队伍，确保施工质量、安全和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的施工期限届满，且乙方已完成土石方施工。（2）因不可抗力导致合同无法继续履行。（3）经甲乙双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方。（2）终止合同后，甲乙双方应按照合同约定结算工程款。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应立即停止施工。（2）甲乙双方应按照合同约定结算工程款。（3）合同终