




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公路交通安全设施施工合同示范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.2招标方信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2进度计划3.3阶段性验收4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准4.2验收程序4.3验收标准5.工程造价及支付方式5.1工程造价5.2付款方式5.3付款节点6.材料供应及管理6.1材料供应6.2材料管理6.3材料验收7.施工组织与管理7.1施工组织设计7.2施工管理7.3安全生产8.工程变更及索赔8.1工程变更8.2索赔程序8.3索赔条件9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件及补充协议13.1附件13.2补充协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工方信息1.1.1施工方名称:公路交通安全设施施工有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册资本:1000万元1.1.4注册地址:省市区路号1.2招标方信息1.2.1招标方名称:省交通运输厅1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号2.合同标的及工程概况2.1工程名称:市公路交通安全设施施工项目2.2工程地点:市公路2.3工程规模:全长公里,总投资万元2.4工程内容:主要包括道路标线、标志牌、护栏、隔离带等交通安全设施的施工3.合同工期及进度安排3.1合同工期:自合同签订之日起个月内完成全部工程3.2进度计划:3.2.1第一个月:完成施工准备及进场工作3.2.2第二个月至第五个月:完成道路标线、标志牌等设施的施工3.2.3第六个月至第八个月:完成护栏、隔离带等设施的施工3.2.4第九个月至第十个月:完成工程验收及移交工作4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准:按照《公路交通安全设施施工及验收规范》(JTG/TD812017)执行4.2验收程序:4.2.1施工方自检:在施工过程中,施工方应按照规范要求进行自检4.2.2招标方验收:在施工完成后,招标方应组织专业人员进行验收4.3验收标准:4.3.1工程实体质量符合规范要求4.3.2工程外观整洁、美观4.3.3工程功能齐全、性能稳定5.工程造价及支付方式5.1工程造价:根据招标文件确定的工程量清单和合同单价计算,总价为万元5.2付款方式:5.2.1预付款:合同签订后日内支付合同总价的20%5.2.2进度款:每月根据工程进度支付合同总价的%5.2.3结算款:工程验收合格后日内支付合同总价的60%5.2.4保修金:工程验收合格后日内支付合同总价的10%,保修期满后无质量问题退还6.材料供应及管理6.1材料供应:施工方负责全部材料的采购、运输及保管6.2材料管理:6.2.1材料采购应选用符合国家及行业标准的合格产品6.2.2材料进场前应进行验收,合格后方可使用6.2.3材料使用过程中应加强管理,防止浪费和损坏7.施工组织与管理7.1施工组织设计:施工方应根据工程特点和施工要求,编制详细的施工组织设计7.2施工管理:7.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志7.2.2施工人员应严格按照施工组织设计进行施工7.2.3施工过程中应做好环境保护工作7.3安全生产:7.3.1施工方应建立健全安全生产责任制7.3.2施工现场应配备必要的安全防护设施7.3.3施工过程中应加强安全教育培训,提高施工人员的安全意识8.工程变更及索赔8.1工程变更8.1.1变更范围:包括工程量、工程内容、施工方法、工期等的变更8.1.2变更程序:变更申请需由施工方提出,经招标方审核批准后实施8.1.3变更价格:变更后的工程量按合同单价计算,价格调整需双方协商一致8.2索赔程序8.2.1索赔申请:施工方应在事件发生后日内向招标方提出索赔申请8.2.2索赔条件:因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的费用增加8.2.3索赔处理:招标方应在收到索赔申请后日内进行审核,确认索赔理由后进行赔付9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1施工方严重违约,经招标方催告后日内仍未改正9.1.2招标方严重违约,经施工方催告后日内仍未改正9.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行9.2合同终止条件9.2.1合同工期届满,工程验收合格9.2.2双方协商一致解除合同9.2.3因不可抗力导致合同无法履行,经双方确认终止10.违约责任10.1违约情形10.1.1施工方未按合同约定完成工程10.1.2施工方质量不达标10.1.3施工方违反安全生产规定10.2违约责任10.2.1返工、修复或重新施工10.2.2支付违约金10.2.3招标方有权解除合同,并要求施工方承担全部损失11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决机构11.2.1若选择仲裁,仲裁机构为仲裁委员会11.2.2若选择诉讼,诉讼法院为市区人民法院12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2招标方支付预付款12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止13.合同附件及补充协议13.1附件13.1.1工程量清单13.1.2施工图纸13.1.3技术规范13.2补充协议13.2.1任何补充协议均需经双方签字盖章后生效,作为合同的一部分14.其他约定事项14.1合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、金融机构等,以及任何其他经甲乙双方同意介入合同履行过程的单位或个人。15.2第三方职责15.2.1第三方应按照甲乙双方的要求,提供专业服务,确保工程质量、进度和安全生产。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准,对其提供的服务承担相应的法律责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其职责范围内的任务。15.3.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督,并提出意见和建议。15.4第三方与其他各方的关系15.4.1第三方与甲乙双方之间是委托与被委托的关系,第三方不得直接与甲乙双方以外的任何单位或个人进行交易。15.4.2第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的委托合同或服务协议。16.2第三方介入后,应将委托合同或服务协议的副本提交给甲乙双方。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其委托合同或服务协议的约定执行。17.2若第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成损失,其责任限额不得超过委托合同或服务协议中约定的金额。17.3第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。18.第三方介入后的合同调整18.1.1第三方的服务内容和标准18.1.2第三方的费用及支付方式18.1.3第三方的责任和义务18.1.4第三方与其他各方之间的协调和配合19.第三方介入的变更管理19.1第三方介入期间的任何变更,包括但不限于服务内容、费用、责任等,均需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。19.2变更协议作为合同的一部分,具有同等法律效力。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止,需经甲乙双方书面同意,并签订终止协议。20.2第三方介入终止后,甲乙双方应就相关事宜进行清算和结算。21.第三方介入的法律适用21.1第三方介入期间的争议,适用中华人民共和国法律。21.2第三方介入期间的争议解决方式,按本合同第11条执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:包含工程量、工程内容、合同单价、总价等信息,需与施工图纸和规范要求相符。说明:工程量清单是计算工程造价和支付进度款的重要依据。2.施工图纸详细要求:提供完整、清晰的施工图纸,包括设计说明、施工图、大样图等。说明:施工图纸是施工方进行施工的依据,需符合设计要求和规范标准。3.技术规范详细要求:列出工程所需的各项技术规范,包括材料标准、施工工艺、验收标准等。4.合同协议书详细要求:包含合同双方的基本信息、合同标的、工期、质量要求、付款方式等内容。说明:合同协议书是合同的核心文件,双方需认真阅读并签署。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工组织设计是施工方组织实施工程的重要文件,需符合实际施工需求。6.验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:验收报告是工程验收合格的重要依据,需真实、准确反映工程实际情况。7.付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、付款方式、收款人等信息。说明:付款凭证是支付工程款项的重要凭证,需确保真实有效。8.工程变更单详细要求:包括变更原因、变更内容、变更后的工程量、变更后的价格等信息。说明:工程变更单是记录工程变更的重要文件,需双方签字确认。9.索赔申请详细要求:包括索赔原因、索赔金额、索赔依据等信息。说明:索赔申请是施工方提出索赔的重要文件,需提供充分依据。10.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等信息。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,需双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.施工方违约违约行为:未按合同约定完成工程、质量不达标、违反安全生产规定等。责任认定标准:根据合同约定,施工方需承担相应的违约责任,包括返工、修复、支付违约金等。示例:若施工方未按合同约定完成工程,招标方有权要求施工方在日内完成,否则支付违约金元。2.招标方违约违约行为:未按合同约定支付工程款项、违反合同约定解除合同等。责任认定标准:根据合同约定,招标方需承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例:若招标方未按合同约定支付进度款,施工方有权要求招标方在日内支付,否则支付违约金元。3.第三方违约违约行为:未按委托合同或服务协议履行职责、造成损失等。责任认定标准:根据委托合同或服务协议,第三方需承担相应的违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。示例:若第三方在履行职责过程中造成损失,需承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度公路交通安全设施施工合同示范1合同目录一、合同概述1.合同签订背景2.合同目的3.合同适用范围4.合同有效期二、合同双方1.施工单位2.监理单位3.业主单位4.设计单位三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容四、合同价款1.工程造价确定方式2.合同价款3.预付款4.进度款5.结算款五、工期1.施工工期2.验收工期3.工期延误责任六、施工质量1.质量标准2.质量验收3.质量保证期七、施工安全1.安全责任2.安全措施3.安全事故处理八、合同变更1.变更范围2.变更程序3.变更费用九、工程监理1.监理职责2.监理权限3.监理报告十、验收与交付1.验收标准2.验收程序3.验收报告4.工程交付十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十二、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约赔偿十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构十四、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序合同编号_________一、合同概述1.合同签订背景本合同由甲乙双方于____年____月____日在____地签订。甲乙双方经友好协商,共同决定就本合同项下公路交通安全设施施工项目达成一致意见。2.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在公路交通安全设施施工项目中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.合同适用范围本合同适用于____公路交通安全设施施工项目。4.合同有效期本合同自签订之日起生效,至____年____月____日止。二、合同双方1.施工单位单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系方式:_______2.监理单位单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系方式:_______3.业主单位单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系方式:_______4.设计单位单位名称:_______法定代表人:_______注册地址:_______联系方式:_______三、工程概况1.工程名称_______公路交通安全设施施工项目2.工程地点_______省_______市_______县3.工程规模本工程全长_______公里,涉及_______个路段。4.工程内容本工程包括但不限于:标志、标线、护栏、隔离设施、照明设施等交通安全设施的施工。四、合同价款1.工程造价确定方式本合同采用固定总价合同方式,合同价款为_______万元。2.合同价款本合同总价为_______万元,不含税。3.预付款本合同签订后_______个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价_______%的预付款。4.进度款乙方按工程进度向甲方提交进度款申请,甲方应在_______个工作日内审核并支付进度款。5.结算款工程竣工后,乙方应在_______个工作日内提交竣工结算报告,甲方应在_______个工作日内完成审核并支付结算款。五、工期1.施工工期本工程总工期为_______个月。2.验收工期乙方应在合同工期到期后_______个工作日内完成工程验收。3.工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付_______元违约金。六、施工质量1.质量标准本工程应符合国家及行业相关质量标准。2.质量验收甲方有权对工程质量进行验收,验收合格后方可进行下一道工序。3.质量保证期本工程质量保证期为_______个月。七、施工安全1.安全责任乙方应确保施工现场的安全,并遵守国家及地方有关安全生产法律法规。2.安全措施乙方应制定并落实安全生产措施,确保施工安全。3.安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取有效措施,并按相关规定上报甲方。八、合同变更1.变更范围合同变更包括但不限于工程内容、合同价款、工期、质量标准等方面的调整。2.变更程序任何一方提出变更要求,应书面通知对方,并经双方协商一致后,签订变更协议。3.变更费用合同变更导致的费用增减,应按变更协议约定进行调整。九、工程监理1.监理职责监理单位应按照国家及行业相关标准,对工程施工全过程进行监督管理。2.监理权限监理单位有权对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查,并提出整改意见。3.监理报告监理单位应定期向甲方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。十、验收与交付1.验收标准工程验收应按照国家及行业相关标准进行。2.验收程序工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在____个工作日内组织验收。3.验收报告验收合格后,双方应签署验收报告,并办理工程交付手续。4.工程交付验收合格后,乙方应在____个工作日内将工程交付甲方使用。十一、合同解除与终止1.合同解除条件合同双方协商一致,或一方严重违约,均可解除合同。2.合同终止条件合同期满或工程完成,合同自行终止。3.合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应签订解除或终止协议,并妥善处理后续事宜。十二、违约责任1.违约情形任何一方未按合同约定履行义务,均构成违约。2.违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿违约赔偿金额应根据违约情形及损失程度确定。十三、争议解决1.争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。2.争议解决程序提交仲裁或诉讼的,应按相关法律法规及仲裁机构或法院的规定进行。3.争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会或____法院。十四、合同生效与终止1.合同生效条件合同双方签字盖章后生效。2.合同终止条件合同期满或工程完成,合同自行终止。3.合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应签订解除或终止协议,并妥善处理后续事宜。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款1.1甲方可指定项目总监理工程师,负责整个项目的监督管理。1.2甲方有权对施工方案、施工组织设计等进行审查和批准。1.3甲方负责协调工程涉及的各项外部关系,包括政府审批、土地使用等。2.风险承担条款2.1甲方承担因政策调整、法规变化等不可抗力因素导致的风险。2.2甲方对因自身原因导致的工程延误、质量问题承担全部责任。3.工程变更条款3.1甲方有权根据实际情况提出工程变更,变更内容需经乙方同意。3.2工程变更可能导致合同价款调整,双方应协商一致后签订补充协议。4.付款进度条款4.1甲方根据工程进度支付进度款,支付比例可根据实际情况调整。4.2甲方有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款1.1乙方负责编制施工组织设计、施工方案等文件,并经甲方批准后执行。1.2乙方有权根据工程进度调整施工计划,但需提前向甲方报告。2.施工质量条款2.1乙方应确保工程质量达到国家及行业相关标准。2.2乙方负责对施工过程中发现的质量问题进行整改,并承担相应的责任。3.安全生产条款3.1乙方应制定并落实安全生产措施,确保施工现场安全。3.2乙方对因自身原因导致的安全事故承担全部责任。4.工程进度条款4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介服务条款1.1双方同意聘请第三方中介机构提供项目管理、咨询服务。1.2中介机构的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。2.中介责任条款2.1中介机构应按照合同约定履行职责,对因自身原因造成的损失承担相应责任。2.2中介机构在履行职责过程中,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.中介费用支付条款3.1中介机构的费用支付方式为按月结算,甲方和乙方各承担一半。3.2中介机构应在每月____日前向甲乙双方提交服务费用结算报告。4.中介机构更换条款4.1双方如对中介机构的服务不满意,可协商更换中介机构。4.2更换中介机构需提前____个工作日通知甲乙双方,并签订新的中介服务协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.法定代表人身份证明文件3.项目施工许可证4.施工组织设计及施工方案5.中介服务协议(如有)6.合同变更协议(如有)7.验收报告8.工程进度报告9.质量检验报告10.安全生产报告11.费用结算报告12.违约金支付证明(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:未按合同约定时间完成工程;工程质量不符合约定标准;施工过程中发生安全事故;未按规定履行安全生产责任;未按合同约定支付款项;未按合同约定履行监理职责。2.违约行为认定:违约行为发生时,另一方有权要求违约方承担违约责任;违约方应提供相关证据证明其已履行合同义务或已采取补救措施;双方协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指违约方因违约行为给对方造成损失时,应支付给对方的赔偿金。3.仲裁:指由双方当事人自愿达成协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.诉讼:指当事人将争议提交法院进行审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:分析延误原因,制定补救措施,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强质量监管,及时整改质量问题,确保工程质量达标。3.问题:安全生产事故。解决办法:加强安全生产教育,严格执行安全生产措施,预防安全事故发生。4.问题:款项支付纠纷。解决办法:严格按照合同约定支付款项,如有争议,协商解决或提交仲裁。五、所有应用场景:1.公路交通安全设施新建项目;2.公路交通安全设施改建项目;3.公路交通安全设施养护项目;4.公路交通安全设施更新项目。全文完。二零二四年度公路交通安全设施施工合同示范2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景为保障公路交通安全,提高道路交通安全水平,根据我国相关法律法规及政策要求,甲方决定对公路交通安全设施进行施工,现邀请乙方参与本次施工项目。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在公路交通安全设施施工过程中的权利、义务及责任,确保施工项目的顺利进行,实现公路交通安全设施的高质量施工。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)公路交通安全设施:指为确保公路交通安全而设置的各类设施,包括但不限于交通标志、交通标线、隔离设施、照明设施等;(2)施工图设计:指根据甲方提供的工程资料,乙方按照相关规范和标准进行的公路交通安全设施设计;(3)施工组织设计:指乙方根据施工图设计,编制的施工方案、施工进度计划、施工质量控制计划等;(4)施工图纸:指乙方根据施工图设计,编制的施工图纸及配套资料。3.2关键词解释(1)施工期限:指乙方完成公路交通安全设施施工的时间;(2)质量标准:指公路交通安全设施施工所应达到的质量要求;(3)工程款:指甲方支付给乙方的施工款项;(4)违约责任:指甲乙双方在合同履行过程中,因违反合同约定而产生的责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成公路交通安全设施施工;(2)甲方有权对乙方提交的施工图纸、施工组织设计等进行审查;(3)甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施,确保施工安全;(4)甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正;(5)甲方应按合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸、施工场地等;(2)乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的技术支持和协助;(3)乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成公路交通安全设施施工;(4)乙方应按照施工图纸、施工组织设计进行施工,确保施工质量;(5)乙方应采取必要的安全措施,确保施工安全;(6)乙方应按合同约定的时间、质量标准完成施工,并提交施工验收报告。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为(填写具体时间)。5.2合同履行地点本合同约定的公路交通安全设施施工地点为:(填写具体地点)。5.3合同履行方式乙方应按照施工图纸、施工组织设计进行施工,确保施工质量,并在合同约定的期限内完成施工任务。甲方负责对施工过程进行监督,确保施工质量符合要求。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的施工期限届满,且公路交通安全设施施工完成,经甲方验收合格;(2)甲乙双方协商一致,决定终止合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订合同终止协议;(2)甲方对乙方已完成的工作进行验收,确认施工质量;(3)乙方根据合同约定,向甲方提交工程款结算申请。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定结算工程款;(2)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工场地、施工设施等清理完毕;(3)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工管理费等;(2)设计费用:包括但不限于设计人员费用、设计软件费用、设计资料费用等;(3)监理费用:包括但不限于监理人员费用、监理设备费用、监理服务费用等;(4)其他费用:包括但不限于税费、保险费、检验费、验收费等。7.2支付方式(1)进度付款:根据施工进度,甲方按月支付相应的施工费用;(2)设计费用:在乙方提交设计成果后,甲方一次性支付设计费用;(3)监理费用:在监理服务开始后,甲方按月支付监理费用;(4)其他费用:按照合同约定的时间和方式支付。7.3支付时间(1)施工费用:甲方应在每月末前支付当月已完成的施工费用的80%;(2)设计费用:在乙方提交设计成果并经甲方验收合格后5个工作日内支付;(3)监理费用:甲方应在监理服务开始后的每月末前支付当月监理费用的50%;(4)其他费用:按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的发票、结算单据等进行审核,确认无误后支付;(2)甲方应在支付款项时,将款项直接支付至乙方指定的账户;(3)甲方支付款项后,乙方应在收到款项后的5个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,自逾期之日起计算;(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、施工场地等,导致乙方无法按时完成施工的,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定的时间、质量标准完成施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,自逾期之日起计算;(2)乙方未按合同约定采取必要的安全措施,导致安全事故发生的,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密;(2)公路交通安全设施的设计图纸、技术参数等;(3)合同履行过程中的任何未公开信息。9.2保密期限本合同项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得将保密信息用于本合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如战争、罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生后,甲乙双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)如因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)因地震导致施工中断;(2)因政策调整导致施工图纸变更;(3)因罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密的项目;(2)涉及他人合法权益的项目;(3)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对公路交通安全设施施工项目的最终决定权,包括但不限于设计变更、施工方案调整等。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中出现的安全事故进行处理的权力;(2)甲方保留对乙方施工过程中出现的质量问题进行整改的权力;(3)甲方保留在必要时对施工进度进行控制的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充后的合同条款与本合同原有条款具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,确保公路交通安全设施施工项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等;(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工进度、质量报告等;(3)甲乙双方应定期召开会议,沟通施工过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于公路交通安全设施施工的全部协议,任何与本合同内容相抵触的口头协议或先前协议均无效。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同任何条款不得增减或修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写日期)附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的公路交通安全设施施工图纸及技术资料。2.乙方编制的施工组织设计、施工方案及进度计划。3.甲方指定的施工场地及施工环境相关资料。4.甲乙双方签订的保密协议。5.合同履行过程中的各类通信记录、会议纪要及文件。6.乙方提交的工程款结算单据及发票。7.甲乙双方协商一致的合同修改和补充文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付费用,认定标准为逾期支付且未提前通知乙方。未按合同约定提供施工图纸、施工场地等,认定标准为影响乙方施工进度或质量。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定的时间、质量标准完成施工,认定标准为经甲方验收不合格。未按合同约定采取必要的安
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 简易电气供货合同范本
- 空余摊位出租合同范本
- 阜宁碧桂园合同范本
- 陵园翻修协议合同范本
- 智能化运维知识培训课件
- 农机旋耕机销售合同范本
- 农村水路维修合同范例
- 农村公路工程标准合同范例
- 厂内订单合同范本
- 医疗敷料购销合同范例
- GB/T 43933-2024金属矿土地复垦与生态修复技术规范
- 《化妆品技术》课件-粉类修容遮瑕产品
- 2024武汉六校联考高一(下)期中数学试卷及解析
- 硬笔字灵飞经临写
- 数字孪生应用技术员职业技能竞赛试题及答案(1-258判断题)
- 新药发现与开发
- FZ/T 07025-2022针织行业绿色工厂评价要求
- 医院进一步改善医疗服务行动计划
- 社会工作与社会工作者培训关爱社会弱势群体
- 基于单片机的简易超市收银系统设计毕设论文
- 碳纳米管的提纯方法及优缺点
评论
0/150
提交评论