园林景观石方施工合同

园林景观石方施工合同合同编号：__________签订日期：__________单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于业主委托施工方进行园林景观石方施工，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条施工要求2.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、环保、美观。2.3施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。第三条合同价格3.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格组成：包括材料费、人工费、设备费、运输费、管理费、利润等。3.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方工程总价款的30%。（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余的40%工程款。第四条工期4.1施工方应按照双方约定的工期完成施工任务。4.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3业主如因特殊原因导致工程延期，应与施工方协商解决。第五条质量及验收5.1施工方应保证工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。5.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。5.3工程验收合格后，双方签署验收报告。第六条保密条款6.1施工方应对业主提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密。6.2保密期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起______年。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2施工方如未按照约定工期完成施工任务，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.3业主如未按照约定支付工程款，施工方有权拒绝继续施工。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2合同未尽事宜，双方可另行协商补充。9.3本合同解除、终止或失效后，双方对于保密信息仍负有保密义务。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明4.工程进度计划5.材料合格证明6.施工人员资格证明7.环保和安全评估报告8.工程验收标准9.保密协议10.支付凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成施工任务的，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定的，视为违约。3.业主未按约定支付工程款的，视为违约。4.双方未履行保密义务的，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，即园林景观石方工程的委托方。2.乙方：指承担施工的一方，即园林景观石方工程的施工方。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求的状态。5.违约金：指一方违约时向另一方支付的赔偿金。6.违约行为：指一方未履行合同约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向业主支付违约金，并根据实际情况制定整改措施。2.工程质量问题：解决办法：及时整改，重新验收，直至达到验收标准。3.支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定的支付方式进行支付，如有争议，可通过协商解决。4.保密信息泄露：解决办法：违约方承担相