二零二五年度安徽建筑工程施工环境保护合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度安徽建筑工程施工环境保护合同范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工方1.2招标方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条环境保护责任3.1施工方环境保护责任3.2招标方环境保护责任第四条环境保护措施4.1施工现场环境保护措施4.2施工过程环境保护措施4.3施工结束环境保护措施第五条环境监测与管理5.1环境监测内容5.2环境监测方法5.3环境监测报告5.4环境管理职责第六条环境保护费用6.1环境保护费用总额6.2环境保护费用构成6.3环境保护费用支付方式第七条违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任追究第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决费用第九条合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期第十一条合同附件11.1附件一：环境保护措施具体内容11.2附件二：环境监测报告模板11.3附件三：环境保护费用明细表第十二条合同履行与监督12.1合同履行期限12.2合同履行方式12.3合同履行监督第十三条合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同解除条件13.4合同解除程序第十四条合同终止与清算14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同清算程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工方1.1.1施工方名称：安徽建筑工程有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：安徽省合肥市区路号1.1.4联系人：1.1.5联系电话：1381.1.6证件号码：91340100MA5BX71.2招标方1.2.1招标方名称：安徽省市区建设单位1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：安徽省市区路号1.2.4联系人：赵六1.2.5联系电话：13956781.2.6证件号码：91340100MA5BX8第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：安徽省市区路号2.3工程规模：总建筑面积约100000平方米，包含住宅、商业及地下车库等2.4工程类型：住宅建筑工程第三条环境保护责任3.1施工方环境保护责任3.1.1严格按照国家和地方有关环境保护法律法规执行施工活动3.1.2制定并实施环境保护方案，确保施工过程中不对环境造成污染3.1.3对施工现场进行定期检查，发现问题及时整改3.2招标方环境保护责任3.2.1对施工方执行环境保护情况进行监督，确保施工方履行环境保护责任3.2.2协助施工方解决环境保护中的问题，确保工程顺利推进第四条环境保护措施4.1施工现场环境保护措施4.1.1施工现场设置围挡，防止扬尘和噪音扩散4.1.2设置临时污水处理设施，确保污水达标排放4.1.3设置垃圾分类处理设施，及时清理施工垃圾4.2施工过程环境保护措施4.2.1严格控制施工车辆进出，减少噪音和扬尘4.2.2采取洒水降尘、覆盖裸露地面等措施，降低扬尘污染4.2.3严格执行废水处理和排放标准，确保废水达标排放4.3施工结束环境保护措施4.3.1对施工垃圾进行分类处理，及时清运4.3.2对施工场地进行恢复，确保土地复耕和生态恢复4.3.3对施工过程中产生的固体废物进行妥善处置第五条环境监测与管理5.1环境监测内容5.1.1施工现场扬尘、噪音、废水、固废等污染物的排放情况5.1.2施工现场周边环境质量5.1.3环境保护设施运行情况5.2环境监测方法5.2.1按照国家和地方有关环境监测标准和方法进行监测5.2.2采用现场监测和实验室检测相结合的方式5.2.3定期对监测数据进行汇总和分析5.3环境监测报告5.3.1施工方每月向招标方提交一次环境监测报告5.3.2环境监测报告应包含监测内容、监测数据、分析结果等5.3.3招标方对环境监测报告进行审核，提出整改意见5.4环境管理职责5.4.1施工方负责施工现场的环境保护管理工作5.4.2招标方负责对施工方环境保护工作进行监督和指导第六条环境保护费用6.1环境保护费用总额：人民币万元6.2环境保护费用构成6.2.1环境监测费用6.2.2环境保护设施购置及维护费用6.2.3环境污染治理费用6.2.4环境保护管理费用6.3环境保护费用支付方式6.3.1环境保护费用按照合同约定分阶段支付6.3.2环境保护费用支付凭证由施工方提供，招标方审核后支付第七条违约责任7.1违约情形7.1.1施工方未按合同约定履行环境保护责任7.1.2施工方未按合同约定提交环境监测报告7.1.3施工方未按合同约定进行环境保护设施维护7.2违约责任承担7.2.1施工方应承担违约责任，赔偿招标方因此遭受的损失7.2.2施工方应支付违约金，违约金为环境保护费用总额的10%7.2.3招标方有权要求施工方立即整改，直至符合合同约定7.3违约责任追究7.3.1双方应按照国家有关法律法规和合同约定追究违约责任7.3.2双方协商不成，可向人民法院提起诉讼第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.2争议解决期限8.2.1双方应在争议发生后30日内协商解决8.2.2如协商期限届满仍未解决，任何一方均有权向人民法院提起诉讼8.3争议解决费用8.3.1诉讼费用由败诉方承担8.3.2双方在争议解决过程中产生的其他费用，按实际情况分摊第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1一方严重违约，另一方有权解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致可解除合同9.1.3合同约定的其他解除条件9.2合同解除程序9.2.1解除合同的一方应提前30日书面通知对方9.2.2双方应就合同解除后的善后事宜达成一致9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续9.3.2合同解除后，双方应相互返还已支付的款项9.3.3合同解除后，双方应承担各自的责任和损失第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经招标方备案10.1.3合同约定的其他生效条件10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效10.3合同终止条件10.3.1合同约定的工程完工10.3.2合同解除10.3.3合同约定的其他终止条件10.4合同终止日期10.4.1合同终止日期为工程完工之日或合同解除之日第十一条合同附件11.1附件一：环境保护措施具体内容11.1.1施工现场围挡设置要求11.1.2污水处理设施运行维护规定11.1.3垃圾分类处理办法11.2附件二：环境监测报告模板11.2.1环境监测报告格式11.2.2环境监测数据记录表格11.2.3环境监测报告编制要求11.3附件三：环境保护费用明细表11.3.1环境监测费用明细11.3.2环境保护设施购置及维护费用明细11.3.3环境污染治理费用明细11.3.4环境保护管理费用明细第十二条合同履行与监督12.1合同履行期限12.1.1合同履行期限为工程开工之日起至工程完工之日止12.2合同履行方式12.2.1双方应按照合同约定的条款和条件履行各自义务12.2.2双方应定期沟通，协调解决合同履行过程中出现的问题12.3合同履行监督12.3.1招标方应定期对施工方履行合同情况进行监督12.3.2施工方应接受招标方的监督，并及时整改发现的问题第十三条合同变更与解除13.1合同变更条件13.1.1因不可抗力导致合同无法履行13.1.2双方协商一致，对合同内容进行修改13.2合同变更程序13.2.1双方应签订书面变更协议13.2.2变更协议应经双方签字盖章后生效13.3合同解除条件13.3.1一方严重违约，另一方有权解除合同13.3.2合同约定的其他解除条件第十四条合同终止与清算14.1合同终止条件14.1.1合同约定的工程完工14.1.2合同解除14.1.3合同约定的其他终止条件14.2合同终止程序14.2.1双方应签订书面终止协议14.2.2终止协议应经双方签字盖章后生效14.3合同清算程序14.3.1双方应按照合同约定进行清算14.3.2清算内容包括但不限于：工程款结算、环境保护费用结算、其他费用结算14.3.3清算完成后，双方应相互返还已支付的款项14.3.4清算过程中产生的费用，按实际情况分摊第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为协助合同履行、提供专业服务或进行监督、仲裁等目的而介入合同的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于：1.2.1环境保护专业机构1.2.2工程监理公司1.2.3仲裁机构1.2.4保险公司1.2.5其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方介入本合同后，其责任限额由甲乙双方在合同中明确约定。2.2第三方责任限额包括：2.2.1第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的赔偿责任；2.2.2第三方因违反合同约定或法律法规导致合同无法履行或造成损失的赔偿责任；2.2.3第三方因疏忽或故意行为导致合同无法履行或造成损失的赔偿责任。2.3第三方责任限额的确定方式：2.3.1根据第三方提供服务的内容和性质，由甲乙双方协商确定；2.3.3考虑合同标的额和可能产生的损失。第三条第三方权利与义务3.1第三方的权利：3.1.1按照合同约定，享有收取服务费用的权利；3.1.2享有合同中约定的其他权利。3.2第三方的义务：3.2.1按照合同约定，履行相应的专业服务或监督、仲裁等职责；3.2.2严格按照法律法规和合同约定行事，确保服务质量和效果；3.2.3对其在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密和隐私予以保密。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方介入后，其职责范围仅限于合同约定的内容，不得超越其权限。4.2甲乙双方应明确划分第三方的职责范围，避免职责交叉或遗漏。4.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方或其他方进行沟通，应通过甲乙双方指定的联系人进行。4.4第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违反合同约定或法律法规的行为，应及时向甲乙双方报告。第五条第三方介入的程序5.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。5.2.1第三方的名称、类型、职责范围；5.2.2第三方的权利与义务；5.2.3第三方的责任限额；5.2.4第三方介入的时间、期限；5.2.5第三方介入的费用及支付方式；5.2.6其他约定事项。5.3第三方介入协议的签订后，甲乙双方应将协议副本分别送达第三方。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方介入协议签订后，如需变更或解除，应经甲乙双方和第三方协商一致。6.2第三方介入协议的变更或解除，应签订书面变更或解除协议。6.3第三方介入协议的变更或解除，不影响本合同的履行。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。7.2第三方介入的费用包括但不限于：7.2.1第三方的服务费用；7.2.2第三方因履行职责产生的其他费用。7.3第三方介入的费用支付方式，按照合同约定执行。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，应由甲乙双方和第三方协商解决。8.2协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.3第三方介入的争议解决，不影响本合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：环境保护措施具体内容详细要求和说明：包括施工现场围挡设置要求、污水处理设施运行维护规定、垃圾分类处理办法等，确保施工过程中对环境的影响降到最低。2.附件二：环境监测报告模板详细要求和说明：提供环境监测报告的格式、数据记录表格以及编制要求，确保环境监测数据的准确性和完整性。3.附件三：环境保护费用明细表详细要求和说明：列出环境保护监测费用、设施购置及维护费用、污染治理费用、管理费用的明细，便于双方核对和结算。4.附件四：合同履行进度表详细要求和说明：详细记录合同履行过程中的各个阶段、时间节点和预期成果，便于双方监督和协调。5.附件五：工程变更记录详细要求和说明：记录工程实施过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等，确保工程变更的合理性和合规性。6.附件六：工程验收报告详细要求和说明：包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等，确保工程验收的客观性和公正性。7.附件七：工程结算报告详细要求和说明：列出工程结算的依据、方法、过程和结果，确保工程结算的准确性和透明性。8.附件八：环境保护费用结算报告详细要求和说明：列出环境保护费用的支出明细、结算依据和结果，确保环境保护费用结算的合规性和合理性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定的时间节点完成工程量责任认定标准：根据合同约定的工程量及时间节点，计算延误天数，按每日合同总价的万分之五支付违约金。示例说明：若合同约定施工方应在120天内完成工程量，实际完成时间为150天，则延误30天，应支付违约金。2.违约行为：施工方未按合同约定进行环境保护责任认定标准：根据环境保护方案的要求，对施工方未履行环境保护义务的行为进行处罚，包括但不限于罚款、停工整顿等。示例说明：若施工方未按要求设置围挡，造成扬尘污染，则按每日合同总价的万分之十支付罚款。3.违约行为：招标方未按合同约定支付工程款责任认定标准：根据合同约定，招标方未按时支付工程款，按逾期天数按每日合同总价的万分之五支付违约金。示例说明：若合同约定每月支付工程款，实际支付时间为每月后10天，则逾期20天，应支付违约金。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：根据第三方介入协议的要求，对第三方未履行职责的行为进行处罚，包括但不限于罚款、终止合同等。示例说明：若第三方未按时提交环境监测报告，则按每日合同总价的万分之十支付罚款。全文完。二零二四年度安徽建筑工程施工环境保护合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的原则2.合同双方的基本信息2.1施工单位基本信息2.2业主单位基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.环境保护目标4.1环境保护目标总体要求4.2具体环境保护指标5.环境保护措施5.1施工现场环境管理5.2废水处理与排放5.3废气处理与排放5.4固废处理与排放5.5噪声控制5.6土地保护与恢复6.环境保护责任与义务6.1施工单位的责任与义务6.2业主单位的责任与义务7.监督检查与验收7.1环境保护监督检查7.2环境保护验收8.违约责任8.1施工单位违约责任8.2业主单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.其他约定事项11.1保密条款11.2通知与送达11.3合同附件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同附件清单14.合同份数及使用说明第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2合同订立的原则1.2.1合法原则：合同内容必须符合国家法律法规和政策；1.2.2公平原则：合同双方在订立合同时应当遵循公平、自愿的原则；1.2.3诚信原则：合同双方在履行合同时应当遵循诚实信用的原则；1.2.4实际履行原则：合同双方应当按照合同约定，全面履行合同义务。第二条合同双方的基本信息2.1施工单位基本信息施工单位名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________营业执照注册号：____________________2.2业主单位基本信息业主单位名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________营业执照注册号：____________________第三条工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。第四条环境保护目标4.1环境保护目标总体要求本合同要求施工单位在施工过程中，严格执行国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施，确保工程实施过程中的环境保护目标得以实现。4.2具体环境保护指标4.2.1废水排放达标率：____________________4.2.2废气排放达标率：____________________4.2.3固废处理达标率：____________________4.2.4噪声控制达标率：____________________第五条环境保护措施5.1施工现场环境管理5.1.1建立施工现场环境管理制度，明确环境保护责任；5.1.2设置环境保护设施，确保各项环境保护措施落实到位；5.1.3加强施工现场环境巡查，及时发现和整改环境问题。5.2废水处理与排放5.2.1施工单位应按照国家有关废水排放标准，对施工废水进行处理；5.2.2建立废水排放台账，定期监测废水排放情况。5.3废气处理与排放5.3.1施工单位应按照国家有关废气排放标准，对施工废气进行处理；5.3.2建立废气排放台账，定期监测废气排放情况。5.4固废处理与排放5.4.1施工单位应按照国家有关固废处理标准，对施工固废进行处理；5.4.2建立固废处理台账，定期监测固废处理情况。5.5噪声控制5.5.1施工单位应采取措施降低施工噪声，确保噪声达标；5.5.2建立噪声控制台账，定期监测噪声控制情况。5.6土地保护与恢复5.6.1施工单位应采取措施保护施工用地，防止土地污染；5.6.2施工结束后，及时进行土地恢复工作。第六条环境保护责任与义务6.1施工单位的责任与义务6.1.1严格执行国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护目标得以实现；6.1.2对施工过程中的环境污染问题负责，及时采取措施进行整改；6.1.3向业主单位提交环境保护措施落实情况的报告。6.2业主单位的责任与义务6.2.1监督施工单位履行环境保护责任，确保环境保护目标得以实现；6.2.2对施工单位环境保护措施落实情况进行检查，发现问题及时通报施工单位；6.2.3对施工单位提交的环境保护措施落实情况报告进行审核。第七条监督检查与验收7.1环境保护监督检查7.1.1业主单位有权对施工单位的环保措施落实情况进行监督检查；7.1.2施工单位应积极配合业主单位的监督检查，如实提供相关资料；7.1.3对检查中发现的问题，施工单位应及时整改，并向业主单位报告整改情况。7.2环境保护验收7.2.1工程完工后，施工单位应按照国家环境保护法律法规和相关标准进行环境保护验收；7.2.2业主单位有权对施工单位提交的环保验收报告进行审核；7.2.3环保验收合格后，双方方可进行工程移交。第八条违约责任8.1施工单位违约责任8.1.1若施工单位未按合同约定履行环境保护措施，造成环境污染，应承担相应的法律责任，并向业主单位支付违约金，违约金按每日合同总价的千分之五计算。8.1.2若施工单位在施工过程中，未按合同约定的时间节点完成环境保护措施，每延误一日，应向业主单位支付延误金，延误金按合同总价的千分之一计算。8.2业主单位违约责任8.2.1若业主单位未按合同约定支付环境保护相关费用，应向施工单位支付违约金，违约金按未支付费用的千分之五计算。8.2.2若业主单位在合同履行过程中，未履行监督责任，导致施工单位未按要求执行环境保护措施，业主单位应承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在争议发生之日起30日内进行友好协商；9.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，由双方法定代表人或授权代表签字盖章，并注明变更日期，变更后的合同与原合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件10.3.1工程完工并经验收合格；10.3.2双方协商一致解除合同；10.3.3因不可抗力导致合同无法履行。第十一节其他约定事项11.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.2通知与送达任何一方发出的通知，应以书面形式进行，通过双方约定的通讯方式送达。11.3合同附件11.3.1环境保护措施计划；11.3.2环境监测报告；11.3.3环保验收报告。第十二节合同签署12.1签署时间本合同签署时间为____年____月____日。12.2签署地点本合同签署地为____________________。12.3签署人员施工单位代表（签字）：____________________业主单位代表（签字）：____________________第十三节合同份数及使用说明13.1合同份数本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。13.2合同使用说明本合同自双方签署之日起生效，如有未尽事宜，可另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十四节合同附件清单14.1环境保护措施计划14.2环境监测报告14.3环保验收报告14.4其他与本合同相关的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的独立法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入的范围15.2.1监督检查：第三方对施工单位的环保措施执行情况进行监督检查；15.2.2技术咨询：第三方提供环保技术咨询服务；15.2.3检测评估：第三方对施工过程中的环保数据进行检测和评估；15.2.4法律服务：第三方提供环保法律咨询服务。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任16.1.1独立、客观、公正地履行职责；16.1.2对其提供的服务结果负责；16.1.3保守合同双方的商业秘密；16.1.4在第三方介入过程中，如发现施工单位存在违法行为，应及时向有关主管部门报告。16.2第三方的权利16.2.1收取合同约定的服务费用；16.2.2在履行职责过程中，享有必要的知情权、调查权和报告权；16.2.3对合同双方的行为进行监督和评价。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系是基于委托合同，甲方委托第三方提供环保服务，第三方应向甲方负责。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系是基于施工合同，乙方委托第三方提供环保服务，第三方应向乙方负责。17.3第三方与施工单位的关系第三方对施工单位的行为进行监督检查，施工单位应配合第三方的监督检查工作。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同中的责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的责任，其赔偿责任最高不超过合同约定的金额。18.2责任限额的约定18.2.1第三方责任限额为人民币____万元；18.2.2若第三方在履行合同过程中造成甲方或乙方的损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担；18.2.3第三方责任限额的约定不减轻第三方依法应承担的责任。19.第三方介入的程序19.1第三方介入的申请19.2第三方介入的批准第三方介入申请经批准后，甲乙双方应与第三方签订委托合同，明确各方权利义务。19.3第三方介入的实施第三方介入后，应按照合同约定和法律法规的要求，独立、客观、公正地履行职责。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同约定的服务期限届满；20.1.2第三方完成合同约定的服务任务；20.1.3双方协商一致终止介入；20.1.4第三方因故无法继续履行职责。20.2第三方介入的终止程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.环境保护措施计划要求：详细列明施工过程中的环保措施，包括废水处理、废气处理、固废处理、噪声控制、土地保护与恢复等内容。说明：该附件应包含具体措施、实施时间、责任人及预期效果。2.环境监测报告要求：定期对施工现场的废水、废气、固废、噪声等环境指标进行监测，并提供监测数据及分析报告。说明：报告应包括监测时间、地点、监测方法、监测结果及分析。3.环保验收报告要求：工程完工后，对环境保护措施执行情况进行验收，并提供验收报告。说明：报告应包括验收时间、地点、验收内容、验收结果及存在问题。4.环保咨询服务报告要求：第三方提供环保咨询服务，包括但不限于环保技术指导、环保政策解读等。说明：报告应包括咨询内容、咨询建议及实施效果。5.环保法律法规汇编要求：汇编国家有关环保的法律法规、政策及标准。说明：汇编应便于查阅，并注明法规、政策及标准的生效日期。6.施工单位环境保护管理制度要求：制定施工单位环境保护管理制度，明确环境保护责任。说明：制度应包括环境保护目标、措施、责任、考核等。7.业主单位环境保护监督检查记录要求：业主单位对施工单位环境保护措施执行情况进行监督检查，并记录检查情况。说明：记录应包括检查时间、地点、检查内容、检查结果及整改要求。8.第三方介入协议要求：甲乙双方与第三方签订的委托合同，明确各方权利义务。说明：协议应包括服务内容、服务期限、费用、保密条款等。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位未按合同约定履行环境保护措施责任认定：施工单位应承担相应的法律责任，并向业主单位支付违约金。示例：若施工单位未按约定进行废水处理，导致废水超标排放，应承担相应的法律责任。2.业主单位未按合同约定支付环境保护相关费用责任认定：业主单位应向施工单位支付违约金，违约金按未支付费用的千分之五计算。示例：若业主单位未按约定支付环保检测费用，应向施工单位支付相应的违约金。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并退还部分服务费用。示例：若第三方未按时提供环保咨询服务，应退还部分服务费用。4.施工单位未按合同约定完成工程责任认定：施工单位应承担相应的法律责任，并支付延误金。示例：若施工单位未按约定时间完成工程，应支付每日合同总价的千分之一延误金。5.业主单位未按合同约定进行验收责任认定：业主单位应承担相应的法律责任，并支付违约金。示例：若业主单位未按约定时间进行环保验收，应向施工单位支付相应的违约金。全文完。二零二四年度安徽建筑工程施工环境保护合同范本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.环境保护要求3.1环境保护原则3.2环境保护目标3.3环境保护措施3.4环境监测与评价4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员4.3施工进度计划4.4施工现场管理5.环境保护责任与义务5.1施工单位责任5.2监理单位责任5.3业主单位责任5.4政府相关部门责任6.环境保护费用6.1环境保护费用构成6.2费用支付方式6.3费用调整机制7.环境保护设施与设备7.1设施与设备要求7.2设施与设备验收7.3设施与设备维护8.环境污染事故处理8.1事故报告与处理8.2事故调查与处理8.3事故责任追究9.监督与检查9.1监督检查方式9.2监督检查内容9.3监督检查结果10.违约责任与赔偿10.1违约情形10.2违约责任10.3赔偿标准11.合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3合同终止12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：环境保护措施表13.3附件三：环境保护费用表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：二零二四年度安徽建筑工程施工环境保护合同1.2合同双方1.2.1甲方：安徽省建筑工程有限公司1.2.2乙方：安徽省环保科技有限公司1.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同期限：自2024年1月1日起至2025年12月31日止2.工程概况2.1工程名称：安徽省市住宅小区项目2.2工程地点：安徽省市区街道2.3工程规模：占地面积10000平方米，总建筑面积80000平方米2.4工程类型：住宅及商业综合体3.环境保护要求3.1环境保护原则3.1.1遵循国家环境保护法律法规和相关政策3.1.2实施全过程环境保护，确保施工期间不产生环境污染3.2环境保护目标3.2.1达到国家环保标准，确保施工期间大气、水、噪声、固体废弃物等各项指标符合要求3.2.2减少施工过程中对周边环境的影响，保护生态环境3.3环境保护措施3.3.1施工现场设置围挡、喷淋降尘设施，减少扬尘污染3.3.2建立废水处理设施，确保废水达标排放3.3.3设置噪声监测点，控制施工噪声3.3.4设立固体废弃物临时堆放场，分类收集、处置固体废弃物3.4环境监测与评价3.4.1甲方委托第三方机构进行环境监测，定期向乙方提供监测报告3.4.2乙方负责对监测数据进行审核，确保监测数据真实、准确4.施工组织与管理4.1施工组织机构4.1.1甲方设立项目经理部，负责工程的组织、协调和管理工作4.1.2乙方设立环境保护管理小组，负责环境保护工作的实施和监督4.2施工管理人员4.2.1甲方项目经理部配备专业技术人员，负责施工过程中的环境保护工作4.2.2乙方环境保护管理小组配备环境保护专业技术人员，负责环境保护工作的实施和监督4.3施工进度计划4.3.1甲方根据工程实际情况编制施工进度计划，并报乙方审核4.3.2乙方负责监督施工进度计划的执行情况，确保环境保护措施落实到位4.4施工现场管理4.4.1甲方负责施工现场的管理，确保施工现场整洁、有序4.4.2乙方负责监督施工现场环境保护措施的落实，确保环境保护目标实现5.环境保护责任与义务5.1施工单位责任5.1.1严格执行国家环境保护法律法规，落实环境保护措施5.1.2负责环境保护设施的建设、运行和维护5.1.3对环境保护设施的运行情况进行监督，确保设施正常运行5.2监理单位责任5.2.1监督施工单位落实环境保护措施，确保环境保护目标实现5.2.2定期检查环境保护设施运行情况，发现问题及时通知施工单位整改5.3业主单位责任5.3.1提供必要的环境保护设施和设备，确保环境保护工作顺利开展5.3.2监督施工单位和监理单位履行环境保护责任，确保环境保护目标实现5.4政府相关部门责任5.4.1对施工单位的环保工作进行监督、检查和指导5.4.2对违反环保法律法规的行为进行查处，确保环境保护法律法规得到有效执行6.环境保护费用6.1环境保护费用构成6.1.1环境保护设施建设费用6.1.2环境监测费用6.1.3环境保护设施运行维护费用6.2费用支付方式6.2.1环境保护设施建设费用：在合同签订后30个工作日内支付6.2.2环境监测费用：按季度支付，每次支付金额为前一季度监测费用的50%6.2.3环境保护设施运行维护费用：按月支付，每次支付金额为上月运行维护费用的50%6.3费用调整机制6.3.1环境保护设施建设费用：根据实际建设情况调整6.3.2环境监测费用：根据实际监测次数和监测内容调整6.3.3环境保护设施运行维护费用：根据实际运行维护情况调整8.环境污染事故处理8.1事故报告与处理8.1.1发生环境污染事故时，施工单位应立即停止作业，采取应急措施，并按照国家相关规定及时向相关部门报告8.1.2乙方应在接到事故报告后24小时内进行调查核实，并要求施工单位提交事故调查报告8.2事故调查与处理8.2.1事故调查报告应包括事故原因、影响范围、处理措施及责任追究等内容8.2.2乙方应组织专家对事故调查报告进行审核，并提出处理意见8.2.3施工单位应根据事故调查结果和乙方处理意见，制定整改措施并实施8.3事故责任追究8.3.1事故责任由事故发生单位承担，涉及第三方责任时，由事故发生单位先行赔偿8.3.2事故责任追究按照国家相关规定执行，包括行政处罚、经济赔偿等9.监督与检查9.1监督检查方式9.1.1乙方定期对施工现场进行监督检查，每月不少于1次9.2监督检查内容9.2.1施工现场环境保护设施运行情况9.2.2施工过程中环境保护措施落实情况9.2.3环境监测数据真实性9.3监督检查结果9.3.1乙方应在监督检查结束后7个工作日内向甲方提交监督检查报告9.3.2甲方根据监督检查报告，对存在的问题要求施工单位整改10.违约责任与赔偿10.1违约情形10.1.1施工单位未按照合同约定履行环境保护责任10.1.2监理单位未按照合同约定履行监督检查责任10.1.3业主单位未按照合同约定提供环境保护设施和设备10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3赔偿标准10.3.1违约金按合同总价款的1%计算，但最高不超过50万元10.3.2损失赔偿按实际损失计算，但最高不超过合同总价款的10%11.合同解除与终止11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同时11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方11.2.2双方应在接到解除通知后30日内签署解除合同协议11.3合同终止11.3.1合同解除后，双方应按照协议约定办理合同终止手续12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应通过友好协商解决争议12.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方协商确定的仲裁机构12.3争议解决程序12.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构12.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决13.合同附件13.1附件一：工程概况表13.2附件二：环境保护措施表13.3附件三：环境保护费用表14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同自合同签订之日起至合同终止之日止，具有法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并邀请参与合同实施、监督或提供专业服务的独立实体。1.2第三方的种类第三方可以是监理单位、检测机构、评估机构、咨询公司、保险公司等。1.3第三方的责权利第三方在合同中的责权利如下：1.3.1责任：第三方应按照合同约定履行相应的职责，确保合同目标的实现。1.3.2权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和条件，以完成其工作。1.3.3利益：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。2.甲乙双方增加的额外条款及说明2.1第三方介入的条件甲乙双方应明确第三方介入的条件，包括但不限于：2.1.1合同履行过程中出现技术难题，需要第三方提供专业支持。2.1.2合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁。2.1.3合同履行过程中需要进行环境监测、评估等，需要第三方提供专业服务。2.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的方案。2.2.2甲乙双方共同邀请第三方参与合同实施。2.2.3第三方接受邀请后，与甲乙双方签订补充协议，明确各自的责权利。2.3第三方介入的费用第三方介入的费用由合同约定，包括但不限于：2.3.1第三方服务的费用。2.3.2第三方工作所需的材料和设备费用。2.3.3第三方工作过程中产生的其他费用。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由合同约定，包括但不限于：3.1.1第三方因其过错导致合同目标未能实现的责任限额