2025年城市轨道交通工程设计与施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年城市轨道交通工程设计与施工合同范本1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同签订双方7.合同标的8.合同签订地点9.合同签订方式10.合同签订程序二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程建设内容5.工程建设标准6.工程建设周期7.工程质量要求8.工程安全要求9.工程环境保护要求10.工程造价三、合同主体1.设计方2.施工方3.监理方4.业主方5.设计方资质6.施工方资质7.监理方资质8.业主方资质9.合同主体权利10.合同主体义务四、工程设计1.设计阶段2.设计内容3.设计深度4.设计标准5.设计图纸6.设计变更7.设计费用8.设计进度9.设计质量10.设计验收五、工程施工1.施工阶段2.施工内容3.施工方法4.施工标准5.施工进度6.施工质量7.施工安全8.施工环境保护9.施工合同价款10.施工变更六、合同价款及支付方式1.合同价款2.预付款3.进度款4.验收款5.结算款6.付款方式7.付款时间8.付款条件9.付款责任10.争议解决七、工期及延期1.工期2.工期延误3.延期责任4.延期赔偿5.延期审批6.延期通知7.延期处理8.延期记录9.延期解除10.延期争议八、质量保证1.质量标准2.质量责任3.质量检验4.质量保证期5.质量验收6.质量争议7.质量整改8.质量处罚9.质量奖励10.质量档案九、安全生产1.安全生产责任2.安全生产制度3.安全生产措施4.安全生产培训5.安全生产检查6.安全生产事故处理7.安全生产赔偿8.安全生产责任追究9.安全生产争议10.安全生产解除十、环境保护1.环境保护责任2.环境保护制度3.环境保护措施4.环境保护检查5.环境保护事故处理6.环境保护赔偿7.环境保护责任追究8.环境保护争议9.环境保护解除10.环境保护档案十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同终止条件4.合同终止程序5.合同解除后的处理6.合同终止后的处理7.合同解除争议8.合同终止争议9.合同解除后的责任10.合同终止后的责任十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限6.争议解决争议7.争议解决解除8.争议解决档案9.争议解决责任10.争议解决执行十三、合同附件1.设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同补充协议5.其他相关文件6.附件说明7.附件修改8.附件解除9.附件争议10.附件执行十四、其他约定1.不可抗力2.法律法规变更3.合同未尽事宜4.合同解释5.合同修改6.合同解除7.合同终止8.合同争议9.合同执行10.合同监督合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年城市轨道交通工程设计与施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：____年____月____日4.合同生效日期：____年____月____日5.合同终止日期：____年____月____日6.合同签订双方：设计方：_________________________施工方：_________________________7.合同标的：城市轨道交通工程的设计与施工8.合同签订地点：_________________________9.合同签订方式：双方签字盖章10.合同签订程序：按国家相关法律法规及行业规范执行二、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程建设内容：设计部分：_________________________施工部分：_________________________5.工程建设标准：_________________________6.工程建设周期：____年____月7.工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准8.工程安全要求：符合国家及行业相关安全标准9.工程环境保护要求：符合国家及行业相关环保标准10.工程造价：_________________________三、合同主体1.设计方：资质：_________________________权利：_________________________义务：_________________________2.施工方：资质：_________________________权利：_________________________义务：_________________________3.监理方：资质：_________________________权利：_________________________义务：_________________________4.业主方：资质：_________________________权利：_________________________义务：_________________________5.设计方资质：_________________________6.施工方资质：_________________________7.监理方资质：_________________________8.业主方资质：_________________________9.合同主体权利：_________________________10.合同主体义务：_________________________四、工程设计1.设计阶段：初步设计、施工图设计2.设计内容：_________________________3.设计深度：_________________________4.设计标准：_________________________5.设计图纸：_________________________6.设计变更：变更申请：_________________________变更审批：_________________________变更实施：_________________________7.设计费用：_________________________8.设计进度：_________________________9.设计质量：_________________________10.设计验收：_________________________五、工程施工1.施工阶段：土建工程、安装工程、装饰工程等2.施工内容：_________________________3.施工方法：_________________________4.施工标准：_________________________5.施工进度：_________________________6.施工质量：_________________________7.施工安全：_________________________8.施工环境保护：_________________________9.施工合同价款：_________________________10.施工变更：变更申请：_________________________变更审批：_________________________变更实施：_________________________六、合同价款及支付方式1.合同价款：_________________________2.预付款：_________________________3.进度款：_________________________4.验收款：_________________________5.结算款：_________________________6.付款方式：银行转账7.付款时间：每月____日8.付款条件：按工程进度及质量要求9.付款责任：设计方、施工方、监理方及业主方共同承担10.争议解决：按合同约定及国家相关法律法规执行七、工期及延期1.工期：____年____月2.工期延误：延期原因：_________________________延期责任：_________________________延期赔偿：_________________________3.延期责任：设计方责任：_________________________施工方责任：_________________________监理方责任：_________________________业主方责任：_________________________4.延期赔偿：按合同约定及国家相关法律法规执行5.延期审批：_________________________6.延期通知：_________________________7.延期处理：_________________________8.延期记录：_________________________9.延期解除：_________________________10.延期争议：_________________________八、质量保证1.质量标准：符合国家及行业标准，满足设计要求2.质量责任：设计方、施工方、监理方及业主方共同承担3.质量检验：定期进行质量检查，发现问题及时整改4.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起____年5.质量验收：按国家及行业标准进行验收6.质量争议：双方协商解决，协商不成提交仲裁或诉讼7.质量整改：发现问题后，立即整改并提交整改报告8.质量处罚：违反质量规定，按合同约定进行处罚9.质量奖励：质量优良，按合同约定进行奖励10.质量档案：建立完整的质量档案，妥善保管九、安全生产1.安全生产责任：设计方、施工方、监理方及业主方共同承担2.安全生产制度：制定并执行安全生产制度3.安全生产措施：采取必要的安全措施，确保施工安全4.安全生产培训：对施工人员进行安全生产培训5.安全生产检查：定期进行安全生产检查6.安全生产事故处理：发生事故后，立即处理并上报7.安全生产赔偿：因安全生产问题造成损失，按合同约定进行赔偿8.安全生产责任追究：追究相关责任人的责任9.安全生产争议：双方协商解决，协商不成提交仲裁或诉讼10.安全生产解除：合同解除后，安全生产责任终止十、环境保护1.环境保护责任：设计方、施工方、监理方及业主方共同承担2.环境保护制度：制定并执行环境保护制度3.环境保护措施：采取必要的环境保护措施4.环境保护检查：定期进行环境保护检查5.环境保护事故处理：发生事故后，立即处理并上报6.环境保护赔偿：因环境保护问题造成损失，按合同约定进行赔偿7.环境保护责任追究：追究相关责任人的责任8.环境保护争议：双方协商解决，协商不成提交仲裁或诉讼9.环境保护解除：合同解除后，环境保护责任终止10.环境保护档案：建立完整的环境保护档案，妥善保管十一、合同解除与终止1.合同解除条件：_________________________2.合同解除程序：_________________________3.合同终止条件：_________________________4.合同终止程序：_________________________5.合同解除后的处理：_________________________6.合同终止后的处理：_________________________7.合同解除争议：_________________________8.合同终止争议：_________________________9.合同解除后的责任：_________________________10.合同终止后的责任：_________________________十二、争议解决1.争议解决方式：协商、调解、仲裁、诉讼2.争议解决机构：_________________________3.争议解决程序：_________________________4.争议解决费用：_________________________5.争议解决期限：自争议发生之日起____个工作日内6.争议解决争议：_________________________7.争议解决解除：_________________________8.争议解决档案：_________________________9.争议解决责任：_________________________10.争议解决执行：_________________________十三、合同附件1.设计文件：_________________________2.施工图纸：_________________________3.工程量清单：_________________________4.合同补充协议：_________________________5.其他相关文件：_________________________6.附件说明：_________________________7.附件修改：_________________________8.附件解除：_________________________9.附件争议：_________________________10.附件执行：_________________________十四、其他约定1.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任2.法律法规变更：如法律法规变更，合同条款相应调整3.合同未尽事宜：按国家相关法律法规及行业规范执行4.合同解释：合同条款如有歧义，按合同签订双方协商解释5.合同修改：合同修改需经双方协商一致，并以书面形式确认6.合同解除：按合同约定及国家相关法律法规执行7.合同终止：按合同约定及国家相关法律法规执行8.合同争议：_________________________9.合同执行：_________________________10.合同监督：_________________________甲方（设计方）：_________________________乙方（施工方）：_________________________丙方（监理方）：_________________________丁方（业主方）：_________________________甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________丙方代表（签字）：_________________________丁方代表（签字）：_________________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导设计变更条款说明：甲方作为主导方，有权根据工程实际情况提出设计变更。设计变更需经乙方、丙方及丁方同意，并签订设计变更协议。设计变更费用由责任方承担。2.甲方主导进度调整条款说明：甲方有权根据工程进展情况调整施工进度计划。乙方应按照调整后的进度计划进行施工，如因甲方原因导致进度延误，甲方应承担相应责任。3.甲方主导质量监督条款说明：甲方负责对工程质量进行监督，包括但不限于施工过程、材料验收、质量检验等。乙方应积极配合甲方的工作，确保工程质量符合合同要求。4.甲方主导合同价款调整条款说明：在工程实施过程中，如因政策调整、市场波动等原因导致合同价款发生变化，甲方有权提出调整。调整后的合同价款需经乙方、丙方及丁方同意。5.甲方主导争议解决条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权提出解决方案。乙方、丙方及丁方应在接到甲方解决方案后____个工作日内给予答复。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导施工方案优化条款说明：乙方有权根据工程实际情况对施工方案进行优化，以提高施工效率和质量。优化方案需经甲方、丙方及丁方同意。2.乙方主导材料采购条款说明：乙方负责材料采购，应确保材料质量符合合同要求。材料采购过程中，乙方有权对材料供应商进行选择。3.乙方主导施工进度控制条款说明：乙方应按照合同约定的施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应责任。4.乙方主导施工安全控制条款说明：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工安全。乙方应制定并执行安全生产措施，防止安全事故发生。5.乙方主导合同价款结算条款说明：乙方有权根据工程进度和质量情况，向甲方提出合同价款结算申请。甲方应在接到结算申请后____个工作日内进行审核并支付。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介服务条款说明：合同履行过程中，如需第三方中介提供咨询服务，双方应签订中介服务协议。中介服务费用由责任方承担。2.第三方中介监督条款说明：第三方中介负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督，确保工程符合合同要求。第三方中介的监督报告作为合同履行的依据。3.第三方中介争议解决条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，第三方中介有权提出解决方案。双方应在接到第三方中介解决方案后____个工作日内给予答复。4.第三方中介费用承担条款说明：第三方中介服务费用由责任方承担。如双方对费用承担有争议，可提交仲裁或诉讼解决。5.第三方中介解除条款说明：如第三方中介无法履行职责或违反合同约定，双方有权解除中介服务协议。解除协议后，双方应按照合同约定处理相关事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同补充协议5.第三方中介服务协议6.设计变更协议7.进度调整协议8.质量验收报告9.安全生产检查记录10.环境保护检查记录11.合同价款结算申请12.争议解决报告13.附件说明14.附件修改记录15.附件解除协议二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付合同价款认定：甲方未在约定的时间内支付合同价款，经催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按时完成工程进度认定：乙方未在合同约定的工期内完成工程，经甲方催告后仍未按期完成。3.违约行为：丙方未按时完成监理工作认定：丙方未在合同约定的期限内完成监理工作，经甲方催告后仍未按期完成。4.违约行为：丁方未按时提供工程所需材料认定：丁方未在合同约定的期限内提供工程所需材料，经乙方催告后仍未按期提供。5.违约行为：任何一方未履行合同约定的质量保证义务认定：任何一方未按照合同约定进行质量保证，导致工程质量不符合标准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然力量或社会因素导致的无法预见、无法避免且无法克服的事件。2.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.仲裁：指双方在争议发生后，选择由仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指双方在争议发生后，通过法院审理解决纠纷的一种争议解决方式。5.质量标准：指国家或行业标准对产品质量的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：合同履行过程中，发生设计变更，导致工期延误。解决办法：及时签订设计变更协议，调整施工进度计划。2.问题：材料供应商提供的材料质量不合格。解决办法：拒绝接收不合格材料，要求供应商更换或赔偿。3.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：立即采取应急措施，报告相关部门，进行调查处理。五、所有应用场景：1.城市轨道交通工程设计阶段2.城市轨道交通工程施工阶段3.城市轨道交通工程监理阶段4.城市轨道交通工程竣工验收阶段5.城市轨道交通工程运营维护阶段全文完。2025年城市轨道交通工程设计与施工合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2文档构成1.3通用条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目进度3.合同双方3.1设计单位3.2施工单位3.3监理单位3.4发包人3.5承包人4.设计工作内容4.1设计依据4.2设计标准4.3设计深度4.4设计成果4.5设计变更5.施工工作内容5.1施工范围5.2施工图纸5.3施工组织设计5.4施工进度计划5.5施工质量标准5.6施工安全措施6.合同价格6.1设计费6.2施工费6.3合同价格调整6.4付款方式6.5付款进度7.设计进度7.1设计阶段划分7.2设计完成时间7.3设计变更进度8.施工进度8.1施工阶段划分8.2施工完成时间8.3施工变更进度9.设计质量管理9.1设计质量标准9.2设计文件审查9.3设计变更管理10.施工质量管理10.1施工质量标准10.2施工质量检查10.3施工质量问题处理11.安全生产11.1安全生产责任11.2安全生产措施11.3安全生产事故处理12.环境保护12.1环境保护要求12.2环境监测与控制12.3环境保护事故处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止的程序14.4合同解除与终止的后果第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指本工程设计与施工合同。1.1.2“发包人”指委托设计、施工的单位或个人。1.1.3“承包人”指承担本工程设计、施工任务的单位。1.1.4“设计单位”指负责本工程设计任务的单位。1.1.5“施工单位”指负责本工程施工任务的单位。1.1.6“监理单位”指对本工程设计、施工过程进行监督、管理的单位。1.2文档构成1.2.1本合同包括合同、附件、附件清单。1.3通用条件1.3.1合同双方应遵守国家有关法律法规、行业标准和规范。1.3.2合同双方应诚信履行合同义务，维护合同权益。2.项目概况2.1项目名称本合同项目名称为：2025年城市轨道交通工程。2.2项目地点本合同项目地点位于：[具体地点]。2.3项目规模本合同项目规模为：[具体规模描述]。2.4项目投资本合同项目总投资为：[具体投资金额]。2.5项目进度本合同项目计划于[具体日期]开工，[具体日期]竣工。3.合同双方3.1设计单位设计单位名称：[设计单位全称]。设计单位地址：[设计单位地址]。3.2施工单位施工单位名称：[施工单位全称]。施工单位地址：[施工单位地址]。3.3监理单位监理单位名称：[监理单位全称]。监理单位地址：[监理单位地址]。3.4发包人发包人名称：[发包人全称]。发包人地址：[发包人地址]。3.5承包人承包人名称：[承包人全称]。承包人地址：[承包人地址]。4.设计工作内容4.1设计依据设计依据包括但不限于：4.1.1国家和地方相关法律法规、行业标准及规范。4.1.2项目可行性研究报告。4.1.3地形、地质、水文、气象等基础资料。4.2设计标准4.2.1国家和地方相关法律法规、行业标准及规范。4.2.2项目可行性研究报告中的设计标准。4.3设计深度4.3.1初步设计深度应满足审批要求。4.3.2详细设计深度应满足施工要求。4.4设计成果设计成果应包括但不限于：4.4.1设计图纸、设计说明书。4.4.2设计变更文件。4.5设计变更4.5.1设计单位提出设计变更申请。4.5.2发包人组织专家评审。4.5.3经评审同意的设计变更，由设计单位实施。5.施工工作内容5.1施工范围施工范围包括但不限于：5.1.1土建工程。5.1.2装饰装修工程。5.1.3机电安装工程。5.2施工图纸5.2.1施工图纸应完整、准确、清晰。5.2.2施工图纸应符合设计要求和相关标准。5.3施工组织设计5.3.1施工组织设计应合理、科学、可行。5.3.2施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。5.4施工进度计划5.4.1施工进度计划应合理、科学、可行。5.4.2施工进度计划应包括施工阶段划分、施工节点时间、施工资源配置等。5.5施工质量标准5.5.1施工质量应符合国家和地方相关法律法规、行业标准及规范。5.5.2施工质量应符合设计要求和相关标准。6.合同价格6.1设计费6.1.1设计费总额为：[具体金额]。6.1.2设计费支付方式为：[具体支付方式]。6.2施工费6.2.1施工费总额为：[具体金额]。6.2.2施工费支付方式为：[具体支付方式]。6.3合同价格调整6.3.1因国家政策调整、市场波动等原因导致合同价格发生变化时，应按国家规定或双方协商进行调整。6.4付款方式付款方式如下：6.4.1设计费分期支付，具体支付节点为：[具体节点]。6.4.2施工费分期支付，具体支付节点为：[具体节点]。6.5付款进度付款进度如下：6.5.1设计费付款进度为：[具体进度]。6.5.2施工费付款进度为：[具体进度]。8.设计进度8.1设计阶段划分8.1.1初步设计阶段，自合同签订之日起[具体天数]内完成。8.1.2详细设计阶段，自初步设计批准之日起[具体天数]内完成。8.2设计完成时间8.2.1初步设计文件应在[具体日期]前提交给发包人。8.2.2详细设计文件应在[具体日期]前提交给发包人。8.3设计变更进度8.3.1设计变更应在设计阶段内完成，并通知发包人。8.3.2设计变更文件应在[具体天数]内提交给发包人。9.施工进度9.1施工阶段划分9.1.1施工准备阶段，自合同签订之日起[具体天数]内完成。9.1.2施工实施阶段，自施工准备阶段完成后[具体天数]内完成。9.2施工完成时间9.2.1施工单位应在[具体日期]前完成施工。9.3施工变更进度9.3.1施工变更应在施工过程中及时提出，并经发包人批准。9.3.2施工变更文件应在[具体天数]内提交给发包人。10.设计质量管理10.1设计质量标准10.1.1设计文件应符合国家相关标准和规范。10.1.2设计文件应满足工程实际需求，确保工程安全、可靠、经济、美观。10.2设计文件审查10.2.1设计文件应经发包人审查，审查合格后方可进行下一阶段设计。10.2.2设计文件审查应在[具体天数]内完成。10.3设计变更管理10.3.1设计变更应经发包人批准，并由设计单位组织实施。10.3.2设计变更文件应经发包人审查合格后，方可实施。11.施工质量管理11.1施工质量标准11.1.1施工质量应符合国家相关标准和规范。11.1.2施工质量应符合设计文件要求，确保工程安全、可靠、经济、美观。11.2施工质量检查11.2.1施工单位应定期进行自检，确保施工质量。11.2.2发包人应定期进行抽检，检查施工质量。11.3施工质量问题处理11.3.1施工质量问题应立即停止施工，并采取措施进行处理。11.3.2施工质量问题处理方案应经发包人批准后实施。12.安全生产12.1安全生产责任12.1.1施工单位应承担安全生产主体责任，确保施工安全。12.1.2发包人应承担安全生产监管责任，确保施工安全。12.2安全生产措施12.2.1施工单位应制定安全生产措施，并严格执行。12.2.2发包人应定期对安全生产措施进行检查，确保其有效性。12.3安全生产事故处理12.3.1发生安全生产事故时，施工单位应立即采取紧急措施，并报告发包人。12.3.2安全生产事故处理应按照国家相关法律法规和程序进行。13.环境保护13.1环境保护要求13.1.1施工单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。13.1.2施工单位应采取措施减少施工对环境的影响。13.2环境监测与控制13.2.1施工单位应定期进行环境监测，确保环境质量符合要求。13.2.2发包人应定期对环境监测结果进行检查。13.3环境保护事故处理13.3.1发生环境保护事故时，施工单位应立即采取措施进行处理，并报告发包人。13.3.2环境保护事故处理应按照国家相关法律法规和程序进行。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1发包人因故提前终止合同，应提前[具体天数]通知承包人。14.1.2承包人因故提前终止合同，应提前[具体天数]通知发包人。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程完成，且双方验收合格。14.2.2合同约定的解除条件成就。14.3合同解除与终止的程序14.3.1合同解除或终止前，双方应协商一致。14.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。14.4合同解除与终止的后果14.4.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定结算工程款。14.4.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理设计、施工遗留问题。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中，由甲乙双方共同或单方邀请的，为项目提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、股东、关联方及其代表。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的事项、范围和期限。15.3.2甲乙双方应将第三方介入的事项通知对方，并取得对方的同意。15.3.3第三方介入后，甲乙双方应按照本合同和合作协议的约定，共同监督第三方的履约情况。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合作协议的约定，履行其职责，并对自己的行为承担法律责任。15.4.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务内容、合同金额等因素确定。15.5.2第三方责任限额应在合作协议中明确，并在本合同中予以确认。15.6第三方与其他方的划分15.6.1第三方与甲乙双方之间，应根据合作协议的约定，明确各自的权利、义务和责任。15.6.2第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，并及时报告工作进展和问题。15.6.3第三方不得干预甲乙双方的权利和义务，不得损害甲乙双方的合法权益。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的合同签订16.1.1第三方介入的合同应由甲乙双方共同签订，并明确第三方的服务内容、服务期限、费用支付等事项。16.1.2第三方介入的合同应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方介入的费用应按照合作协议的约定支付。16.2.2第三方介入的费用支付方式应在合作协议中明确。16.3第三方介入的变更16.3.1如需变更第三方介入的事项，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。16.3.2补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入的争议解决方式17.1.1第三方介入的争议解决方式应按照合作协议的约定执行。17.1.2如合作协议未约定争议解决方