二零二五年度建筑工程劳务分包合同示范文本（绿色建筑）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑工程劳务分包合同示范文本（绿色建筑）本合同目录一览1.合同当事人基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3项目业主信息2.合同签订依据与目的2.1合同签订依据2.2合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包方式4.3劳务分包人员5.劳务分包工程量及价格5.1工程量清单5.2人工费计算5.3材料费计算5.4设备租赁费计算5.5其他费用计算6.付款方式及进度6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件7.劳务分包单位责任7.1质量责任7.2安全责任7.3保修责任8.总包单位责任8.1管理责任8.2协调责任8.3支持责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止的程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同当事人基本信息1.1分包单位信息1.1.1分包单位名称：_____________________1.1.2分包单位法定代表人：________________1.1.3分包单位住所：_______________________1.1.4分包单位联系电话：___________________1.1.5分包单位开户银行及账号：______________1.2总包单位信息1.2.1总包单位名称：_____________________1.2.2总包单位法定代表人：________________1.2.3总包单位住所：_______________________1.2.4总包单位联系电话：___________________1.2.5总包单位开户银行及账号：______________1.3项目业主信息1.3.1项目业主名称：_____________________1.3.2项目业主法定代表人：________________1.3.3项目业主住所：_______________________1.3.4项目业主联系电话：___________________1.3.5项目业主开户银行及账号：______________2.合同签订依据与目的2.1合同签订依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《建筑工程施工分包管理办法》2.1.4《绿色建筑评价标准》2.2合同签订目的2.2.1明确双方的权利和义务2.2.2确保工程质量和安全2.2.3推进绿色建筑实施3.工程概况3.1工程名称：_____________________3.2工程地点：_______________________3.3工程规模：_______________________3.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.1.1土建工程劳务分包4.1.2装饰装修工程劳务分包4.1.3机电安装工程劳务分包4.2劳务分包方式4.2.1人工分包4.2.2材料分包4.2.3设备分包4.3劳务分包人员4.3.1人员数量：_______________________4.3.2人员资质：_______________________4.3.3人员技能：_______________________5.劳务分包工程量及价格5.1工程量清单5.1.1土建工程量清单5.1.2装饰装修工程量清单5.1.3机电安装工程量清单5.2人工费计算5.2.1人工费标准：_______________________5.2.2人工费总额：_______________________5.3材料费计算5.3.1材料费标准：_______________________5.3.2材料费总额：_______________________5.4设备租赁费计算5.4.1设备租赁费标准：_______________________5.4.2设备租赁费总额：_______________________5.5其他费用计算5.5.1其他费用标准：_______________________5.5.2其他费用总额：_______________________6.付款方式及进度6.1付款方式6.1.1预付款6.1.2进度款6.1.3结算款6.2付款进度6.2.1预付款：合同签订后____个工作日内支付6.2.2进度款：按月支付6.2.3结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付6.3付款条件6.3.1付款条件一：工程进度达到约定节点6.3.2付款条件二：工程量清单审核通过6.3.3付款条件三：符合国家及地方相关政策规定7.劳务分包单位责任7.1质量责任7.1.1严格按照国家及行业标准进行施工7.1.2确保工程质量符合合同约定7.1.3对因自身原因造成的质量问题承担全部责任7.2安全责任7.2.1严格执行国家和地方安全法规7.2.2确保施工安全，预防安全事故发生7.2.3对因自身原因造成的安全事故承担全部责任7.3保修责任7.3.1按照合同约定进行保修7.3.2保修期限：_______________________7.3.3保修内容：_______________________8.总包单位责任8.1管理责任8.1.1对分包工程进行监督管理8.1.2提供必要的施工条件和技术支持8.1.3确保分包工程与总包工程协调一致8.2协调责任8.2.1协调分包单位与业主、监理等各方关系8.2.2及时解决施工过程中出现的问题8.2.3确保分包工程顺利进行8.3支持责任8.3.1提供必要的施工图纸和技术资料8.3.2协助分包单位办理相关施工手续8.3.3协助解决分包单位在施工过程中遇到的问题9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方友好协商9.1.2争议解决机构调解9.1.3仲裁或诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构名称：_____________________9.2.2争议解决机构地址：_______________________9.2.3争议解决机构联系方式：___________________9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后____个工作日内提出解决要求9.3.2争议解决机构应在收到解决要求后____个工作日内进行调解9.3.3如调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1分包单位严重违约10.1.2总包单位严重违约10.1.3不可抗力导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工交付10.2.2合同约定的其他终止条件10.3合同解除及终止的程序10.3.1双方协商一致解除或终止合同10.3.2一方违约，另一方提出解除或终止合同10.3.3解除或终止合同后，双方应按照约定进行结算11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按合同约定完成工程11.1.2分包单位未按合同约定保证工程质量11.1.3分包单位未按合同约定保证施工安全11.1.4总包单位未按合同约定提供施工条件11.1.5总包单位未按合同约定进行监督管理11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任11.2.2违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金11.2.3违约金计算：_______________________11.3违约金计算11.3.1违约金按实际损失计算11.3.2违约金最高不超过合同总价款的____%12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2业主确认12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止12.2.2合同期满后，如双方无异议，可协商续签合同13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1附件一：工程量清单13.1.2附件二：劳务分包人员名单13.1.3附件三：施工图纸及技术资料13.2合同附件内容13.2.1附件一内容：详细列出工程量清单及价格13.2.2附件二内容：详细列出劳务分包人员名单及资质13.2.3附件三内容：提供施工图纸及技术资料14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1双方应遵守国家及地方相关政策法规14.1.2双方应积极履行合同义务，共同推进工程进度14.2其他约定事项二14.2.2双方应共同维护工程质量和安全14.3其他约定事项三14.3.1双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容14.3.2双方应按照合同约定履行保密义务第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定目的或服务需求，由甲乙双方共同或单方邀请介入合同履行的独立第三方主体。15.1.2第三方可以是监理机构、检测机构、评估机构、咨询公司、金融机构等。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方的责任限额不得超过合同总价款的____%，且不得低于人民币____万元。15.3第三方的介入目的15.3.1第三方的介入目的包括但不限于：监督工程质量、进行工程检测、提供咨询服务、资金监管等。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜，并签订第三方介入协议。15.4.2.1第三方的名称、地址、联系方式；15.4.2.2第三方的责任范围和责任限额；15.4.2.3第三方的权利和义务；15.4.2.4第三方介入的费用及支付方式；15.4.2.5第三方介入的时间安排；15.4.2.6第三方介入的终止条件；15.4.2.7第三方介入的争议解决方式。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的划分：15.5.1.1第三方对甲方负责，应按照甲方的要求和标准执行工作。15.5.1.2甲方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够有效履行职责。15.5.2第三方与乙方的划分：15.5.2.1第三方对乙方负责，应按照乙方的施工计划和合同约定执行工作。15.5.2.2乙方应向第三方提供施工图纸、技术规范等资料，并协助第三方进行现场检查和验收。15.5.3第三方与业主的划分：15.5.3.1第三方对业主负责，应确保工程质量符合绿色建筑标准和业主的要求。15.5.3.2业主应向第三方提供必要的资料和指示，并对第三方的服务进行监督和评价。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的额外条款16.1.1第三方在介入过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。16.1.2第三方应保持独立、客观、公正的原则，不得偏袒任何一方。16.1.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和结果。16.2第三方介入的说明16.2.1第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度和降低风险。16.2.2第三方的介入不改变甲乙双方在合同中的权利和义务。16.2.3第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商承担。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决。17.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出工程量清单及价格，包括土建、装饰装修、机电安装等工程量。要求：清单应按照国家及地方相关规范和标准编制，并附有必要的说明。2.附件二：劳务分包人员名单列出劳务分包人员的姓名、工种、资质等级、技能水平等信息。要求：人员名单应真实、准确，并经甲方审核确认。3.附件三：施工图纸及技术资料提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料。要求：图纸及技术资料应完整、清晰，并符合国家及地方相关标准。4.附件四：第三方介入协议明确第三方介入的目的、责任范围、权利义务、费用及争议解决方式。要求：协议内容应具体、明确，并经甲乙双方及第三方签字盖章。5.附件五：工程进度报告定期报告工程进度、质量情况、存在问题及解决方案。要求：报告内容应真实、准确，并附有相关证明材料。6.附件六：工程验收报告工程竣工后，由甲乙双方及第三方共同进行验收，并出具验收报告。要求：验收报告应详细记录验收过程、结果及存在问题。7.附件七：工程结算报告工程竣工后，甲乙双方根据合同约定进行结算，并出具结算报告。要求：结算报告应包括工程量、价格、付款进度等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包单位未按合同约定完成工程；1.2分包单位未按合同约定保证工程质量；1.3分包单位未按合同约定保证施工安全；1.4总包单位未按合同约定提供施工条件；1.5总包单位未按合同约定进行监督管理。2.责任认定标准：2.1违约行为一经发生，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金。2.3违约金计算：按照实际损失计算，最高不超过合同总价款的____%。3.违约行为示例说明：3.1分包单位未按合同约定完成工程：如分包单位未在约定工期内完成工程，导致工期延误，应承担相应的违约责任，包括赔偿工期延误造成的损失和支付违约金。3.2分包单位未按合同约定保证工程质量：如分包单位施工过程中出现质量问题，导致返工或修复，应承担相应的修复费用和违约责任。3.3分包单位未按合同约定保证施工安全：如分包单位施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的赔偿责任和违约责任。3.4总包单位未按合同约定提供施工条件：如总包单位未按约定提供施工图纸、技术资料等，导致分包单位无法正常施工，应承担相应的责任，包括赔偿损失和支付违约金。3.5总包单位未按合同约定进行监督管理：如总包单位未对分包单位进行有效监督管理，导致工程质量、安全等方面出现问题，应承担相应的责任。全文完。二零二四年度建筑工程劳务分包合同示范文本（绿色建筑）2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（劳务分包单位）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方（如有）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程质量和安全，经甲乙双方友好协商一致，特订立本合同。2.2合同依据（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国建筑法》；（3）《建筑工程施工总承包资质管理规定》；（4）《建筑工程施工劳务分包管理规定》；（5）其他相关法律法规和政策。三、定义与解释3.1专业属于（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）园林绿化工程；（5）其他建筑工程劳务分包。3.2关键词解释（1）建筑工程：指新建、改建、扩建、拆除、加固、维修等建筑工程；（2）劳务分包：指承包单位将建筑工程中的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位；（3）工程量清单：指工程项目的工程量、质量要求、施工工艺、材料设备等内容的详细清单；（4）合同价款：指甲乙双方约定，乙方完成本合同约定工程量后，甲方应支付给乙方的劳务费用；（5）工期：指乙方完成本合同约定工程量所需的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成工程；（2）甲方有权对乙方在施工过程中的质量、安全、进度等方面进行检查、监督和指导；（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，及时提供工程量清单、施工方案、进度计划等相关资料；（4）甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整工程量清单、施工方案等；（5）甲方应按照合同约定，按时支付合同价款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件；（2）乙方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工方案；（3）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程；（4）乙方应确保施工过程中的质量、安全、环保等方面的要求；（5）乙方应按照合同约定，向甲方提供工程量清单、施工方案、进度计划等相关资料。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为_________年。5.2合同履行地点本合同约定的工程地点为：_________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，在甲方提供的施工条件下，完成本合同约定的工程量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工程量全部完成；（2）合同约定的工期届满；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）终止合同前，双方应就终止合同的有关事宜进行协商；（2）协商一致后，双方应签订终止合同协议；（3）终止合同协议签订后，双方应按照协议约定履行各自的义务。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕；（2）合同终止后，甲方应按照合同约定，支付乙方已完成的工程量对应的合同价款；（3）合同终止后，双方应按照国家有关法律法规和政策，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：包括但不限于施工人员的工资、津贴、奖金等；（2）材料费用：包括但不限于建筑材料、构配件、设备等费用；（3）施工机械费用：包括但不限于施工机械的租赁、维修、折旧等费用；（4）其他费用：包括但不限于施工过程中的各项税费、保险费、管理费等。7.2支付方式（1）劳务费用：按月支付，每月底前支付上月完成工程量的劳务费用；（2）材料费用：按实际发生量支付，每月底前支付上月实际发生的材料费用；（3）施工机械费用：按实际使用时间支付，每月底前支付上月实际使用的施工机械费用；（4）其他费用：按合同约定的时间和方式支付。7.3支付时间（1）劳务费用：每月底前支付；（2）材料费用：每月底前支付；（3）施工机械费用：每月底前支付；（4）其他费用：按照合同约定的时间和方式支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付前，对乙方提供的发票、结算单据等进行审核；（2）甲方应在审核无误后，及时向乙方支付费用；（3）甲方支付费用时，应注明支付的具体款项及金额；（4）乙方应在收到甲方支付的费用后，出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用总额的_________%；（2）甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任；（3）甲方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方未按合同约定保证工程质量安全的，应承担相应的违约责任；（3）乙方违反保密条款的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定；（2）赔偿金额应一次性支付；（3）赔偿方式可包括但不限于货币支付、实物赔偿等。九、保密条款9.1保密内容本合同中的保密内容包括但不限于：（1）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密；（2）本合同的具体内容；（3）双方在合作过程中产生的技术秘密、市场信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或双方约定的保密期限届满为止。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密期限届满后，双方仍应遵守本合同的保密条款。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府行为等社会异常事件；（3）其他经双方确认的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任；（3）不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场损坏；（2）战争导致原材料供应中断；（3）政府行为导致施工许可证被撤销。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）合同约定不得转让的；（3）法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对乙方施工过程中工程质量、安全、环保等方面的监督权；（2）甲方保留对乙方在施工过程中违反合同约定的处理权；（3）甲方保留对乙方违反法律法规行为的报告权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在合同履行期间，根据实际情况调整工程量清单、施工方案等特殊权力的保留；（2）甲方保留在合同履行期间，因不可抗力导致合同无法履行时的特殊权力的保留。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式签订补充协议；（3）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（2）乙方应积极配合甲方进行工程管理和监督；（3）双方应相互配合，确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式（1）双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通；（2）双方应设立联络人，负责日常沟通和协调；（3）双方应按照合同约定，履行各自的协助与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于建筑工程劳务分包的完整协议，任何一方不得以任何形式对本合同进行修改或补充。16.3增减条款本合同的增减条款，应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：法定代表人（或授权代表）签字：_________日期：_________盖章：_________乙方（劳务分包单位）：法定代表人（或授权代表）签字：_________日期：_________盖章：_________见证人（如有）：签字：_________日期：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.工程量清单2.施工方案3.进度计划4.材料设备清单5.付款凭证6.争议解决协议7.保密协议8.不可抗力证明文件9.其他经甲乙双方认可的附件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用的，认定为违约行为。未按合同约定提供施工条件的，认定为违约行为。违反保密条款的，认定为违约行为。2.乙方违约：未按合同约定完成工程量的，认定为违约行为。未按合同约定保证工程质量安全的，认定为违约行为。违反保密条款的，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑活动的法律规范。3.劳务分包：指承包单位将建筑工程中的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包单位。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.争议解决：指解决合同履行过程中发生的争议的方式。6.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决。7.诉讼：指通过法院解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应立即通知乙方，乙方应采取措施进行整改，并承担相应的责任。2.问题：施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即采