2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：随着我国城市化进程的加快，房屋建筑施工项目日益增多，施工现场安全问题日益突出。为确保房屋建筑施工安全，预防和减少安全事故的发生，甲方与乙方根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本协议。2.2目的：本协议旨在明确甲方、乙方及其他相关方在房屋建筑施工过程中的安全责任，加强施工现场防雷防静电措施，确保施工安全，降低事故风险。三、定义与解释3.1专业术语：1.房屋建筑施工：指新建、改建、扩建房屋及其附属设施的建设活动。2.施工现场：指房屋建筑施工过程中，涉及施工活动的场地。3.防雷防静电：指采取技术措施，防止雷击和静电对施工现场及施工人员造成危害。3.2关键词解释：1.安全责任：指甲方、乙方及其他相关方在房屋建筑施工过程中，按照法律法规、行业标准和本协议约定，对施工现场安全负责。2.施工现场防雷防静电措施：指采取的防止雷击和静电危害的技术措施，包括防雷设施、接地装置、防静电措施等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照法律法规、行业标准和本协议约定，加强施工现场安全管理，确保施工安全。2.甲方有权对乙方在施工现场的安全管理情况进行监督检查。3.甲方有权要求乙方及时整改安全隐患，消除事故隐患。4.1乙方的权利和义务：1.乙方应按照法律法规、行业标准和本协议约定，加强施工现场安全管理，确保施工安全。2.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，落实安全生产责任制。3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。4.乙方应采取有效措施，加强施工现场防雷防静电工作。五、履行条款5.1合同履行时间：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年度。5.2合同履行地点：本协议履行地点为甲方指定的房屋建筑施工现场。5.3合同履行方式：1.甲方、乙方及其他相关方应按照本协议约定，各自履行相关权利和义务。2.甲方、乙方及其他相关方应定期召开协调会议，共同研究解决施工现场安全管理和防雷防静电工作中的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议经甲方、乙方及其他相关方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.本协议期满后，双方无异议，可续签本协议。2.任何一方违反本协议约定，经对方书面通知后，未在规定期限内整改的，另一方有权终止本协议。6.3终止程序：1.任何一方要求终止本协议，应提前30日书面通知对方。2.本协议终止后，双方应按照本协议约定，妥善处理未了事项。6.4终止后果：1.本协议终止后，双方应按照本协议约定，各自承担相应的法律责任。2.本协议终止后，双方应共同承担因本协议终止而产生的相关费用。七、费用与支付7.1费用构成：1.安全管理费：包括施工现场安全检查、安全教育培训、安全设施维护等费用。2.防雷防静电设备购置及维护费：包括防雷接地系统、防静电设备购置、安装、检测、维护等费用。3.安全事故处理费：包括事故调查、处理、赔偿等费用。4.其他相关费用：包括法律法规规定的其他费用。7.2支付方式：1.甲方按照本协议约定的费用构成，向乙方支付相关费用。2.支付方式为银行转账，乙方提供收款账户信息。7.3支付时间：1.乙方按照本协议约定的安全责任，每月向甲方提交费用清单及相关证明材料。2.甲方在收到乙方提交的费用清单及证明材料后，应在次月15日前支付当月费用。7.4支付条款：1.甲方支付费用时，应严格按照本协议约定的费用构成和支付时间进行。2.乙方在收到甲方支付的费用后，应及时向甲方出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按照本协议约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付费用的百分之十。2.甲方违反安全管理规定，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约：1.乙方未按照本协议约定履行安全责任的，应向甲方支付违约金，违约金为应履行责任费用的百分之十。2.乙方违反防雷防静电规定，导致安全事故发生的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约方应按照本协议约定的违约金比例，向对方支付违约金。2.若违约行为造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.任何与本协议相关的不公开信息。9.2保密期限：1.本协议签订之日起至本协议终止之日止。2.本协议终止后，保密期限延长至双方各自保密内容秘密性消失之日止。9.3保密履行方式：1.双方对本协议保密内容负有保密义务，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义：1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为：政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.不可抗力发生时，双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力造成的损失。3.不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议。10.4不可抗力实例：1.自然灾害：地震、洪水等。2.政府行为：政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：罢工、战争、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决：1.双方对本协议的履行发生争议时，应友好协商解决。2.协商解决期限为争议发生之日起30日内。11.2调解：1.协商不成的，双方可申请调解。2.调解机构由双方协商确定。11.3仲裁或诉讼：1.调解不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。2.仲裁或诉讼期间，本协议其他条款继续履行。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让本协议。2.本协议的转让需经双方书面同意。12.2不得转让的情形：1.本协议项下的权利和义务不得转让给与本协议无关的第三方。2.本协议项下的权利和义务不得转让给具有潜在竞争关系的对方。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对施工现场安全管理的最终决定权。2.乙方保留对施工现场防雷防静电措施的监督权。13.2特殊权力保留：1.任何一方违反本协议约定，另一方有权采取必要措施，包括但不限于暂停合同履行、终止合同等。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.本协议的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.任何修改和补充协议与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本协议内容不一致的，以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互提供必要的信息和协助，确保本协议的履行。2.双方应就施工现场的安全管理和防雷防静电工作及时沟通，共同解决问题。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会议，讨论施工现场的安全管理和防雷防静电工作。2.双方应通过书面通知、电话或其他通讯方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用：1.本协议适用中华人民共和国法律。2.任何因本协议引起的或与本协议有关的争议，应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性：1.本协议构成双方之间关于2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电的全部协议。2.本协议的任何部分均不得被视为与本协议其他部分相矛盾或无效。16.3增减条款：1.任何对本协议的增减条款，均应以书面形式由双方共同签署。2.任何未经双方共同签署的增减条款，均不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（年月日）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本复印件。2.乙方企业法人营业执照副本复印件。3.施工现场安全检查记录。4.防雷防静电设备检测报告。5.安全事故报告及处理结果。6.保密协议。7.争议解决协议。8.任何与本协议相关的其他文件和资料。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用：认定标准为超过支付时间未支付。违反安全管理规定：认定标准为导致安全事故发生或未及时整改安全隐患。2.乙方违约：未履行安全责任：认定标准为未按约定执行安全管理和防雷防静电措施。未按时提交费用清单及证明材料：认定标准为超过提交时间未提交。三、法律名词及解释：1.安全生产法：指《中华人民共和国安全生产法》，是我国关于安全生产的基本法律。2.建设工程安全生产管理条例：指《建设工程安全生产管理条例》，是规范建设工程安全生产管理的行政法规。3.防雷防静电：指采取技术措施，防止雷击和静电对施工现场及施工人员造成危害。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。5.保密协议：指双方就保密事项达成的协议，约定保密内容、期限和方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：费用支付不及时。解决办法：明确支付时间，设定违约金，加强沟通协调。2.问题：施工现场安全管理不到位。解决办法：加强安全检查，及时整改安全隐患，定期进行安全教育培训。3.问题：防雷防静电措施不完善。解决办法：定期检测防雷防静电设备，确保设备正常运行，加强施工现场防雷防静电措施。4.问题：争议解决困难。解决办法：建立争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼，确保争议及时有效解决。5.问题：合同履行过程中信息沟通不畅。解决办法：建立有效的沟通渠道，定期召开协调会议，确保信息及时传递。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体：第三方主体：指在2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议中，除甲方和乙方之外的其他参与方。2.第三方责任：第三方应按照本协议约定，承担相应的安全责任，包括但不限于施工现场的安全管理、防雷防静电措施等。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照本协议约定，提供必要的技术支持和资源保障。4.第三方义务：第三方应遵守本协议的约定，配合甲方和乙方的工作，确保施工安全。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照协议约定，提供必要的施工条件和安全保障。乙方有权要求甲方对施工现场的安全隐患进行整改。2.乙方利益条款：乙方有权获得因甲方违约而产生的违约金。乙方有权要求甲方对因施工安全责任事故造成的损失进行赔偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时提供施工条件或安全保障，乙方有权要求甲方承担违约责任。甲方违反施工现场安全管理规定，乙方有权要求甲方立即整改。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方严格按照施工图纸和规范进行施工。甲方可要求乙方定期提交施工进度和安全检查报告。2.甲方的利益条款：甲方可获得因乙方违约而产生的违约金。甲方可要求乙方对因施工安全责任事故造成的损失进行赔偿。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按施工图纸和规范进行施工，甲方有权要求乙方承担违约责任。乙方未按时提交施工进度和安全检查报告，甲方有权要求乙方承担违约责任。全文完。2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议范围1.4协议有效期二、责任主体2.1施工单位2.2监理单位2.3设计单位2.4业主单位三、安全责任3.1施工单位安全责任3.1.1安全教育培训3.1.2安全防护设施3.1.3施工现场管理3.1.4事故处理3.2监理单位安全责任3.2.1监督检查3.2.2报告制度3.2.3事故调查3.3设计单位安全责任3.3.1设计安全要求3.3.2设计变更管理3.3.3设计文件审查3.4业主单位安全责任3.4.1安全管理要求3.4.2事故报告3.4.3事故处理四、施工现场防雷防静电4.1防雷措施4.1.1雷电防护设施4.1.2雷电防护系统4.1.3雷电防护培训4.2防静电措施4.2.1静电防护设施4.2.2静电防护系统4.2.3静电防护培训五、事故预防与处理5.1事故预防5.1.1事故隐患排查5.1.2事故预警5.1.3事故预防措施5.2事故处理5.2.1事故报告5.2.2事故调查5.2.3事故处理方案六、监督检查与验收6.1监督检查6.1.1监督检查内容6.1.2监督检查方式6.1.3监督检查结果6.2验收6.2.1验收标准6.2.2验收程序6.2.3验收结果七、违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点九、协议生效与终止9.1协议生效9.2协议终止9.3终止条件十、其他约定10.1通知与送达10.2不可抗力10.3协议附件十一、协议解释11.1协议解释权11.2协议解释原则十二、协议签署12.1签署主体12.2签署时间12.3签署地点十三、协议附件13.1附件一：安全责任清单13.2附件二：防雷防静电措施清单13.3附件三：监督检查记录13.4附件四：验收报告十四、协议签署日期合同编号_________一、协议概述1.1协议名称本协议名称为“2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议”。1.2协议目的本协议旨在明确各方在2025年度房屋建筑施工过程中的安全责任，确保施工现场的防雷防静电措施得到有效执行，保障施工安全。1.3协议范围本协议适用于2025年度所有房屋建筑施工项目，包括但不限于施工、监理、设计、业主单位。1.4协议有效期本协议自双方签署之日起生效，至2025年度房屋建筑施工项目全部完成后终止。二、责任主体2.1施工单位施工单位应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。2.2监理单位监理单位应负责对施工现场进行监督检查，确保施工单位履行安全责任。2.3设计单位设计单位应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计安全。2.4业主单位业主单位应提供必要的施工条件，并监督施工单位履行安全责任。三、安全责任3.1施工单位安全责任3.1.1安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。3.1.2安全防护设施施工单位应配备必要的安全防护设施，确保施工现场安全。3.1.3施工现场管理施工单位应加强施工现场管理，确保施工过程中的安全。3.1.4事故处理施工单位应建立健全事故处理机制，及时处理施工现场发生的各类事故。3.2监理单位安全责任3.2.1监督检查监理单位应定期对施工现场进行监督检查，发现问题及时督促施工单位整改。3.2.2报告制度监理单位应建立健全报告制度，及时向上级单位报告施工现场安全情况。3.2.3事故调查监理单位应参与事故调查，协助查明事故原因，提出整改措施。3.3设计单位安全责任3.3.1设计安全要求设计单位应按照国家相关标准和规范进行设计，确保设计安全。3.3.2设计变更管理设计单位应加强设计变更管理，确保设计变更不影响施工安全。3.3.3设计文件审查设计单位应认真审查设计文件，确保设计文件符合安全要求。3.4业主单位安全责任3.4.1安全管理要求业主单位应制定安全管理要求，确保施工单位按照要求施工。3.4.2事故报告业主单位应要求施工单位及时报告施工现场发生的各类事故。3.4.3事故处理业主单位应参与事故处理，督促施工单位整改事故隐患。四、施工现场防雷防静电4.1防雷措施4.1.1雷电防护设施施工现场应安装雷电防护设施，如避雷针、接地装置等。4.1.2雷电防护系统施工现场应建立雷电防护系统，确保防雷设施有效运行。4.1.3雷电防护培训施工单位应定期对施工人员进行雷电防护培训，提高防雷意识。4.2防静电措施4.2.1静电防护设施施工现场应安装静电防护设施，如防静电地板、防静电手套等。4.2.2静电防护系统施工现场应建立静电防护系统，确保静电防护设施有效运行。4.2.3静电防护培训施工单位应定期对施工人员进行静电防护培训，提高防静电意识。五、事故预防与处理5.1事故预防5.1.1事故隐患排查施工单位应定期进行事故隐患排查，及时消除安全隐患。5.1.2事故预警施工单位应建立健全事故预警机制，及时发布事故预警信息。5.1.3事故预防措施施工单位应采取有效的事故预防措施，降低事故发生率。5.2事故处理5.2.1事故报告施工单位应立即报告事故，并及时启动事故处理程序。5.2.2事故调查施工单位应组织事故调查，查明事故原因，提出整改措施。5.2.3事故处理方案施工单位应根据事故调查结果，制定事故处理方案，并及时实施。六、监督检查与验收6.1监督检查6.1.1监督检查内容监督检查内容包括施工现场安全措施、防雷防静电措施等。6.1.2监督检查方式监督检查方式包括现场检查、资料审查、事故调查等。6.1.3监督检查结果监督检查结果应形成书面报告，并及时上报相关单位。6.2验收6.2.1验收标准验收标准应符合国家相关标准和规范。6.2.2验收程序验收程序应按照规定的流程进行。6.2.3验收结果验收结果应形成书面报告，并及时上报相关单位。七、违约责任7.1违约情形违约情形包括但不限于未履行安全责任、未采取防雷防静电措施、未及时报告事故等。7.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担罚款等。7.3违约处理违约处理应按照国家相关法律法规和本协议约定进行。八、争议解决8.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商；协商不成的，提交协议签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序争议发生后，争议各方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本协议争议解决地点为协议签订地。九、协议生效与终止9.1协议生效本协议自双方签署之日起生效。9.2协议终止（1）协议约定的有效期届满；（2）协议双方协商一致解除；（3）协议约定的终止条件成就；（4）因不可抗力导致协议无法继续履行。十、其他约定10.1通知与送达本协议项下的通知，应以书面形式发送至协议双方指定的地址。通知自发送之日起视为送达。10.2不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.3协议附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。十一、协议解释11.1协议解释权本协议的解释权归协议双方共同享有。11.2协议解释原则本协议的解释应遵循诚实信用原则，以协议的文义为准。十二、协议签署12.1签署主体本协议由协议双方法定代表人或授权代表签署。12.2签署时间本协议签署时间为____年____月____日。12.3签署地点本协议签署地点为____。十三、协议附件13.1附件一：安全责任清单13.2附件二：防雷防静电措施清单13.3附件三：监督检查记录13.4附件四：验收报告十四、协议签署本协议一式____份，协议双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____年____月____日乙方（监理单位）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____年____月____日丙方（设计单位）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____年____月____日丁方（业主单位）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签字：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1甲方作为主导方，对施工现场的安全管理和防雷防静电措施具有最终决策权。1.1.2甲方有权对乙方、丙方、丁方的安全责任履行情况进行监督和考核。1.2施工组织设计1.2.1甲方应负责编制施工组织设计，明确施工现场的安全管理和防雷防静电措施。1.2.2施工组织设计应经乙方、丙方、丁方共同审核，并报相关主管部门审批。1.3安全资金投入1.3.1甲方应确保施工现场安全资金投入，用于购买安全防护设施和进行安全教育培训。1.3.2甲方应定期检查安全资金的使用情况，确保资金合理使用。1.4事故处理责任1.4.1甲方对施工现场发生的任何事故承担主要责任，包括事故调查、处理和赔偿。1.4.2甲方应建立健全事故处理机制，确保事故得到及时、有效的处理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1监理主导权2.1.1乙方作为主导方，对施工现场的安全管理和防雷防静电措施具有监督权。2.1.2乙方有权对甲方、丙方、丁方的安全责任履行情况进行监督检查。2.2监理职责2.2.1乙方应负责编制监理规划，明确施工现场的安全管理和防雷防静电措施。2.2.2乙方应定期对施工现场进行巡视检查，发现安全隐患及时通知甲方整改。2.3监理报告2.3.1乙方应定期向甲方、丙方、丁方提交监理报告，报告内容包括施工现场的安全状况、防雷防静电措施执行情况等。2.4监理费用2.4.1乙方应按照合同约定收取监理费用，费用用于支付监理人员的工资、差旅费等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1中介机构3.1.1本协议如有第三方中介机构参与，中介机构应具备相应的资质和经验。3.1.2中介机构的主要职责是协助协议各方进行安全管理和防雷防静电措施的落实。3.2中介费用3.2.1中介费用由协议各方按照约定比例分担。3.3中介报告3.3.1中介机构应定期向协议各方提交中介报告，报告内容包括施工现场的安全状况、防雷防静电措施执行情况等。3.4中介责任3.4.1中介机构应按照协议约定履行职责，对因中介机构原因导致的安全事故承担相应责任。3.5中介更换3.5.1如中介机构不能履行职责或发生重大失误，协议各方有权更换中介机构。3.6中介合同3.6.1中介机构与协议各方应签订中介合同，明确双方的权利和义务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.安全责任清单2.防雷防静电措施清单3.监督检查记录4.验收报告5.甲方安全资金投入记录6.乙方监理规划及报告7.丙方设计文件及变更记录8.丁方安全管理要求及报告9.协议各方签署的中介合同10.事故处理记录及赔偿协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未履行安全教育培训义务；未配备或维护必要的安全防护设施；未采取有效的防雷防静电措施；未及时报告事故；未按约定履行监督检查或监理职责；未按约定支付中介费用；未按约定履行事故处理责任。2.违约行为的认定：协议各方应根据协议约定和实际情况，对违约行为进行认定；违约行为的认定应以书面形式记录，并由协议各方签字确认。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.监督检查：指对施工现场的安全管理和防雷防静电措施进行定期检查和评估。3.验收：指对施工现场的安全状况和防雷防静电措施进行审查和确认，确保符合规定标准。4.争议解决：指在协议执行过程中，因对协议条款理解不一致而产生的纠纷解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：安全防护设施不足。解决办法：甲方应及时补充和更新安全防护设施，并确保其有效运行。2.问题：施工现场安全管理混乱。解决办法：甲方应加强施工现场管理，制定明确的规章制度，并监督执行。3.问题：事故处理不及时。解决办法：建立健全事故处理机制，确保事故得到及时处理。4.问题：中介机构职责不清。解决办法：明确中介机构的职责范围，确保其履行职责。五、所有应用场景：1.房屋建筑施工项目；2.工程监理服务；3.工程设计服务；4.施工单位与业主单位之间的安全责任约定；5.施工现场防雷防静电措施的执行。全文完。2025年度房屋建筑施工安全责任与施工现场防雷防静电协议2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息第二条合同签订依据与目的2.1相关法律法规2.2合同签订目的第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程工期第四条安全责任划分4.1甲方安全责任4.2乙方安全责任4.3交叉作业安全责任第五条施工现场安全管理5.1施工现场安全制度5.2施工现场安全教育培训5.3施工现场安全检查5.4施工现场安全设施5.5施工现场安全记录第六条防雷防静电措施6.1防雷设施6.2防雷接地6.3防静电措施6.4防雷防静电检查第七条风险预防与应急处理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制措施7.4应急预案第八条合同履行与监督8.1合同履行方式8.2合同履行期限8.3合同履行监督第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一条合同解除11.1合同解除情形11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三条合同附件13.1附件一：施工安全责任书13.2附件二：施工现场安全管理措施13.3附件三：防雷防静电措施第十四条其他约定14.1保密条款14.2合同份数14.3合同签订日期14.4合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：房地产开发有限公司甲方地址：市区街道号甲方联系人：甲方联系电话：13851.2乙方基本信息乙方名称：建筑有限公司乙方地址：市区街道号乙方联系人：乙方联系电话：13967890第二条合同签订依据与目的2.1相关法律法规依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，本合同签订。2.2合同签订目的为保障2025年度房屋建筑施工安全，预防施工现场雷击和静电事故，特签订本协议。第三条工程概况3.1工程名称市区住宅小区建设项目3.2工程地点市区街道3.3工程规模总建筑面积为万平方米，共计栋楼。3.4工程类型住宅楼、商业楼、地下车库3.5工程工期自2025年1月1日起至2026年12月31日止。第四条安全责任划分4.1甲方安全责任4.1.1甲方负责组织编制施工安全方案，确保施工安全。4.1.2甲方负责施工现场的安全生产管理，包括安全教育培训、安全检查、事故处理等。4.2乙方安全责任4.2.1乙方负责按照施工安全方案进行施工，确保施工安全。4.2.2乙方负责施工现场的安全生产管理，包括安全教育培训、安全检查、事故处理等。4.3交叉作业安全责任4.3.1甲方和乙方应共同制定交叉作业安全方案，明确各自的安全责任。4.3.2交叉作业期间，双方应加强沟通与协调，确保施工安全。第五条施工现场安全管理5.1施工现场安全制度5.1.1建立健全施工现场安全管理制度，明确安全责任、操作规程、安全措施等。5.1.2定期对施工现场安全制度进行修订和完善。5.2施工现场安全教育培训5.2.1对施工现场所有人员进行安全教育培训，提高安全意识。5.2.2定期组织安全教育培训活动，提高安全技能。5.3施工现场安全检查5.3.1定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。5.3.2对检查过程中发现的安全隐患，及时上报并采取措施予以消除。5.4施工现场安全设施5.4.1配备必要的安全防护设施，如安全网、防护栏、警示标志等。5.4.2确保安全设施完好，定期进行检查和维护。5.5施工现场安全记录5.5.1建立施工现场安全记录制度，记录施工现场安全状况。第六条防雷防静电措施6.1防雷设施6.1.1按照国家标准和要求，设置防雷设施。6.1.2定期检查防雷设施，确保其有效运行。6.2防雷接地6.2.1建立防雷接地系统，确保接地电阻符合要求。6.2.2定期检查接地系统，发现问题及时整改。6.3防静电措施6.3.1在施工现场采取防静电措施，如使用防静电材料、接地等。6.3.2定期检查防静电措施，确保其有效运行。6.4防雷防静电检查6.4.1定期对防雷防静电措施进行检查，发现问题及时整改。6.4.2对检查过程中发现的问题，及时上报并采取措施予以消除。第八条合同履行与监督8.1合同履行方式8.1.1甲方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等，确保施工顺利进行。8.1.2乙方按照合同约定进行施工，确保施工质量、安全、进度符合要求。8.2合同履行期限8.2.1乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。8.2.2如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商调整工期。8.3合同履行监督8.3.1甲方应定期对施工现场进行监督检查，确保乙方按照合同约定执行。8.3.2乙方应接受甲方监督检查，对提出的问题及时整改。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务，延误工期。9.1.2乙方施工质量不符合合同约定，造成安全事故或质量问题。9.1.3乙方未按合同约定采取防雷防静电措施，导致安全事故。9.2违约责任承担9.2.1乙方未按合同约定完成施工任务，延误工期，应向甲方支付违约金。9.2.2乙方施工质量不符合合同约定，造成安全事故或质量问题，应承担相应责任。9.2.3乙方未按合同约定采取防雷防静电措施，导致安全事故，应承担全部责任。9.3违约赔偿9.3.1甲方因乙方违约造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。9.3.2乙方应承担因违约行为产生的所有费用。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后60日内作出裁决。第十一条合同解除11.1合同解除情形11.1.1乙方严重违约，甲方有权解除合同。11.1.2因不可抗力因素，致使合同无法履行，双方均可解除合同。11.2合同解除程序11.2.1甲方应书面通知乙方解除合同。11.2.2乙方应在接到解除合同通知后15日内，完成施工现场的清理和移交。11.3合同解除后的处理11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项和工程款。11.3.2双方应共同处理合同解除后的善后事宜。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章。12.1.2甲方支付首期工程款。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满。12.2.2双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序12.3.1双方应签署合同终止协议。12.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余款项和工程款。第十三条合同附件13.1附件一：施工安全责任书13.2附件二：施工现场安全管理措施13.3附件三：防雷防静电措施第十四条其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。14.2合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.3合同签订日期本合同签订日期为2024年11月15日。14.4合同附件清单本合同附件清单如下：附件一：施工安全责任书附件二：施工现场安全管理措施附件三：防雷防静电措施第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.2第三方的类型包括但不限于：1.2.1安全监理单位1.2.2防雷防静电检测机构1.2.3工程咨询公司1.2.4法律服务机构1.2.5保险公司第二条第三方介入条件2.1甲方或乙方根据本合同的需要，在征得对方同意后，可以邀请或指定第三方介入本合同。2.2第三方介入前，应向甲方或乙方提交相关资质证明和合同草案。2.3甲方或乙方应在收到第三方提交的资质证明和合同草案后15日内，决定是否接受第三方介入。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同项下的责任，应根据其提供的专业服务的性质和范围，由双方在合同中明确责任限额。3.2.1责任限额的金额或比例。3.2.2责任限额的计算方式。3.2.3责任限额的适用范围。3.3第三方责任限额不得低于其提供的专业服务的市场价值。第四条第三方权利义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以完成其专业服务。4.1.2第三方有权根据其专业判断，提出改进建议或措施。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照本合同约定，提供专业、及时、有效的服务。4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其服务符合要求。4.2.3第三方应保守甲方或乙方