2024桥梁劳务分包合同集锦涵盖全面服务3篇_第1页
2024桥梁劳务分包合同集锦涵盖全面服务3篇_第2页
2024桥梁劳务分包合同集锦涵盖全面服务3篇_第3页
2024桥梁劳务分包合同集锦涵盖全面服务3篇_第4页
2024桥梁劳务分包合同集锦涵盖全面服务3篇_第5页
已阅读5页,还剩60页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024桥梁劳务分包合同集锦,涵盖全面服务本合同目录一览1.合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订与生效2.双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3第三方信息(如有)3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.服务内容4.1分包方服务内容4.2总包方服务内容4.3第三方服务内容(如有)5.服务质量与标准5.1分包方服务质量与标准5.2总包方服务质量与标准5.3第三方服务质量与标准(如有)6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收8.施工进度与计划8.1施工进度安排8.2施工计划调整8.3施工进度控制9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全生产与环境保护责任10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同终止与生效13.1合同终止条件13.2合同生效条件13.3合同终止后的处理14.附则14.1合同附件14.2其他约定事项14.3合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于2024年度内,由总包方负责施工的桥梁工程项目中,由分包方承担的劳务分包工作。1.3合同签订与生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第二条双方基本信息2.1分包方基本信息分包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________2.2总包方基本信息总包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________2.3第三方信息(如有)第三方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________第三条工程概况3.1工程名称____________________3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程工期____________________第四条服务内容4.1分包方服务内容1.按照总包方要求,提供合格的劳务人员;2.负责劳务人员的日常管理;3.负责劳务人员的培训和安全教育;4.按照合同约定,完成总包方指定的各项工作。4.2总包方服务内容1.提供工程图纸、技术要求和施工规范;2.协助分包方解决施工过程中遇到的技术问题;3.提供施工所需材料、设备;4.监督分包方施工进度和质量。4.3第三方服务内容(如有)____________________第五条服务质量与标准5.1分包方服务质量与标准1.劳务人员应具备相应的职业技能和职业资格证书;2.劳务人员应遵守施工现场的各项规章制度;3.劳务人员应保证工程质量,不得出现质量问题。5.2总包方服务质量与标准1.提供的工程图纸、技术要求和施工规范应准确、完整;2.提供的材料、设备应符合国家标准和工程要求;3.监督分包方施工进度和质量,确保工程按期完成。5.3第三方服务质量与标准(如有)____________________第六条工程款支付6.1工程款支付方式1.采用按月支付方式;2.每月支付工程款的20%;3.工程竣工验收合格后支付剩余款项。6.2工程款支付进度1.第一个月支付劳务人员工资;2.第二个月支付材料、设备费用;3.第三个月支付施工进度款;4.工程竣工验收合格后支付剩余款项。6.3工程款支付条件1.劳务人员工资支付条件:劳务人员提供考勤记录;2.材料、设备费用支付条件:提供材料、设备发票;3.施工进度款支付条件:提供施工进度报告和验收记录;4.工程竣工验收合格后支付剩余款项。第七条材料与设备7.1材料供应1.总包方负责提供施工所需材料;2.材料质量应符合国家标准和工程要求;3.材料供应时间应满足施工进度要求。7.2设备供应1.总包方负责提供施工所需设备;2.设备性能应符合国家标准和工程要求;3.设备供应时间应满足施工进度要求。7.3材料与设备验收1.分包方应按照合同约定对材料、设备进行验收;2.验收不合格的材料、设备,总包方应予以更换;3.验收合格的材料、设备,分包方应妥善保管和使用。第八条工程款支付8.1工程款支付方式1.分包方应按照合同约定,向总包方提交工程款支付申请,包括工程量清单、工程进度和付款申请表等。2.总包方应在收到分包方提交的工程款支付申请后的十个工作日内,对申请进行审核。3.审核通过后,总包方应在五个工作日内将工程款支付至分包方指定的账户。8.2工程款支付进度1.分包方应在工程开工后的第一个月内,提交第一个月的工程款支付申请。2.在工程实施过程中,分包方应每月提交一次工程款支付申请,直至工程竣工。3.工程款支付进度应与工程进度相对应,按工程量完成比例支付。8.3工程款支付条件1.分包方应按照合同约定的质量标准完成工程量;2.总包方对分包方的工程量进行验收,并确认合格;3.分包方提交的工程款支付申请应当真实、准确、完整。第九条材料与设备9.1材料供应1.分包方应按照总包方提供的材料清单和质量要求,负责材料的采购、运输和验收。2.材料到达施工现场后,分包方应在三个工作日内完成验收,并将验收结果报告总包方。9.2设备供应1.分包方应按照总包方提供的设备清单和性能要求,负责设备的租赁、运输和安装。2.设备到达施工现场后,分包方应在两个工作日内完成验收,并将验收结果报告总包方。9.3材料与设备验收1.分包方对材料与设备进行验收,验收合格后方可投入使用。2.总包方有权对材料与设备进行抽检,确保其符合合同要求。第十条施工进度与计划10.1施工进度安排1.分包方应按照合同约定的工期,编制详细的施工进度计划,包括各阶段的施工内容和时间安排。2.分包方应在工程开工前五个工作日内,向总包方提交施工进度计划。10.2施工计划调整1.如因特殊情况需要调整施工进度计划,分包方应提前五个工作日向总包方提出申请,并说明原因。2.总包方应在收到申请后的三个工作日内,对施工进度计划进行调整。10.3施工进度控制1.分包方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。2.总包方有权对施工进度进行监督,并对进度偏差进行纠正。第十一条安全生产与环境保护11.1安全生产要求1.分包方应遵守国家有关安全生产的法律法规和标准,确保施工安全。2.分包方应建立健全安全生产管理制度,定期进行安全教育培训。11.2环境保护要求1.分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规和标准,采取有效措施防治污染。2.分包方应在施工过程中,做好施工现场的环保工作。11.3安全生产与环境保护责任1.分包方对施工现场的安全生产和环境保护负全面责任。2.总包方有权对分包方的安全生产和环境保护工作进行监督检查。第十二条合同变更与解除12.1合同变更1.双方经协商一致,可以对本合同进行变更。2.任何一方不得擅自变更合同内容。12.2合同解除1.发生不可抗力事件,致使合同无法履行时,双方可以解除合同。2.一方违约,致使合同无法履行时,另一方有权解除合同。12.3合同解除后的处理1.合同解除后,双方应按照合同约定处理已完成的工程和剩余工程。2.双方应按照合同约定,结算已发生的工程款和费用。第二部分:第三方介入后的修正第十三条第三方介入13.1第三方概念本合同所指的第三方,是指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等非劳务分包服务的独立法人或其他组织。13.2第三方责任1.第三方在合同约定的范围内,按照合同约定和行业标准提供专业服务。2.第三方的责任限于其专业服务内容,不承担因劳务分包工作本身引起的责任。13.3第三方权利1.第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合,以确保其服务工作的顺利进行。13.4第三方与其他各方的划分说明1.第三方与分包方的关系:第三方对分包方的劳务分包工作提供专业服务,双方之间不构成劳动关系。2.第三方与总包方的关系:第三方对总包方提供的工程提供专业服务,双方之间不构成劳动关系。3.第三方与甲乙双方的关系:第三方仅为合同提供专业服务,不参与合同主体权益的分配。第十四条第三方介入时的额外条款14.1第三方介入程序1.第三方介入前,甲乙双方应协商确定第三方的服务内容、服务期限、费用及支付方式。2.甲乙双方应书面同意第三方的介入,并通知分包方。14.2第三方介入后的合同变更1.第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并书面确认。2.变更内容涉及第三方的权利义务的,应同时调整第三方与甲乙双方之间的合同关系。14.3第三方介入时的费用承担1.第三方的服务费用由甲乙双方协商承担,具体费用纳入本合同工程款支付范围。2.第三方服务费用支付方式、进度及条件,按照合同约定执行。第十五条第三方责任限额15.1第三方责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方因提供专业服务过程中发生的违约行为,应当承担的最高赔偿金额。15.2第三方责任限额确定1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、行业标准及风险程度确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入前由甲乙双方确认。15.3第三方责任限额的执行1.第三方在提供专业服务过程中,如发生违约行为,其赔偿金额不得超过合同约定的责任限额。2.第三方责任限额的适用范围,限于因第三方提供专业服务直接导致的损失。3.因第三方提供专业服务导致的间接损失,不属于本合同约定的责任限额范围。15.4第三方责任限额的调整1.如第三方责任限额不符合实际情况,甲乙双方可协商调整,并书面确认。2.调整后的责任限额应适用于合同剩余期限。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订确认书要求:双方签字盖章,明确合同签订日期和双方代表信息。说明:用于证明合同签订的合法性和有效性。2.附件二:工程概况说明书要求:详细描述工程名称、地点、规模、工期等信息。说明:作为合同附件,为双方提供工程基本情况。3.附件三:服务内容明细表要求:详细列出分包方、总包方和第三方提供的服务内容。说明:明确各方服务范围和责任。4.附件四:材料与设备清单要求:列出施工所需材料、设备的名称、规格、数量等信息。说明:作为合同附件,确保材料、设备的供应和质量。5.附件五:施工进度计划表要求:详细列出各阶段的施工内容和时间安排。说明:作为合同附件,确保施工进度按计划进行。6.附件六:安全生产管理制度要求:明确安全生产责任、管理制度和操作规程。说明:作为合同附件,确保施工现场安全生产。7.附件七:环境保护措施要求:明确施工现场环境保护措施和责任。说明:作为合同附件,确保施工过程中的环境保护。8.附件八:合同变更协议要求:双方签字盖章,明确变更内容、日期和生效日期。说明:作为合同附件,记录合同变更情况。9.附件九:违约责任认定书要求:明确违约行为、责任认定标准和赔偿金额。说明:作为合同附件,为违约责任认定提供依据。10.附件十:争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序和地点。说明:作为合同附件,为争议解决提供指导。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程量。示例说明:若合同约定每月完成工程量100%,实际完成80%,则扣除20%的工程款。2.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据延迟时间,按合同约定比例计算违约金。示例说明:若合同约定工期为30天,实际完成时间为45天,则按每日0.5%的比例计算违约金。3.违约行为:分包方提供的材料或设备不符合合同要求。责任认定标准:根据不合格材料或设备的价值,按合同约定比例扣除工程款。示例说明:若合同约定材料价值为10万元,实际提供材料价值为8万元,则扣除20%的工程款。4.违约行为:总包方未按合同约定提供材料或设备。责任认定标准:根据未提供的材料或设备的价值,按合同约定比例计算违约金。示例说明:若合同约定材料价值为10万元,实际提供材料价值为8万元,则按每日0.5%的比例计算违约金。5.违约行为:第三方未按合同约定提供专业服务。责任认定标准:根据未提供的服务内容,按合同约定比例扣除服务费用。示例说明:若合同约定服务费用为10万元,实际提供服务内容价值为8万元,则扣除20%的服务费用。全文完。2024桥梁劳务分包合同集锦,涵盖全面服务1本合同目录一览1.1分包合同概述1.2分包合同签订条件1.3分包合同效力范围1.4分包合同履行期限1.5分包合同签订程序1.6分包合同变更与解除1.7分包合同终止条件1.8分包合同违约责任1.9分包合同争议解决方式1.10分包合同费用及支付1.11分包合同技术标准与规范1.12分包合同安全管理与环境保护1.13分包合同资料与档案管理1.14分包合同其他约定事项第一部分:合同如下:第一条分包合同概述1.1.2分包合同遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,明确双方的权利和义务。1.1.3本分包合同适用于桥梁工程的劳务分包,包括但不限于桥梁施工、安装、调试等环节。第二条分包合同签订条件2.1.1承包方具备相应的资质和条件,能够独立承担桥梁工程劳务分包工作。2.1.2分包方具备相应的资质和条件,能够按照承包方的施工要求完成劳务分包工作。2.1.3双方就分包合同内容达成一致意见,并签订本合同。第三条分包合同效力范围3.1.1本分包合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程完工之日止。3.1.2本分包合同适用于桥梁工程劳务分包的全部工作内容。第四条分包合同履行期限4.1.1分包合同的履行期限为自合同生效之日起至桥梁工程劳务分包工作完成之日止。4.1.2分包方应按照合同约定的时间节点完成各项工作。第五条分包合同签订程序(1)承包方提出分包需求;(2)分包方提交资质证明文件;(3)双方就分包合同内容进行协商;(4)双方签订分包合同;(5)承包方向分包方支付合同预付款。第六条分包合同变更与解除6.1.1分包合同签订后,如遇特殊情况,双方可协商变更或解除合同。6.1.2变更或解除合同需书面通知对方,并达成书面协议。6.1.3分包合同变更或解除后,双方应按照变更或解除后的合同履行义务。第七条分包合同终止条件7.1.1分包合同终止条件包括:(1)合同约定的工程完工;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)一方违约,另一方依法解除合同;(4)双方协商一致解除合同。7.1.2分包合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作及费用结算事宜。第八条分包合同违约责任8.1.1承包方违约责任:(1)未按时支付分包方工程款,每逾期一日,应按合同约定支付违约金;(2)未经分包方同意,擅自变更分包工作内容,造成分包方损失的,应赔偿分包方损失;(3)未按照合同约定提供施工条件,导致分包方无法正常施工的,应承担相应责任。8.1.2分包方违约责任:(1)未按时完成分包工作,每逾期一日,应按合同约定支付违约金;(2)施工质量不符合合同约定,造成质量事故的,应承担赔偿责任;(3)违反合同约定,造成承包方损失的,应赔偿承包方损失。第九条分包合同争议解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条分包合同费用及支付10.1.1分包费用包括但不限于劳务费、材料费、设备租赁费等。10.1.2分包费用的支付方式为按月结算,每月底前支付上一个月的工程款。10.1.3任何一方未按时支付工程款,应承担违约责任。第十一条分包合同技术标准与规范11.1.1分包方应严格按照国家有关桥梁工程的技术标准和规范进行施工。11.1.2分包方应确保工程质量,符合设计要求和合同约定。第十二条分包合同安全管理与环境保护12.1.1分包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,加强施工现场安全管理。12.1.2分包方应采取有效措施,防止环境污染,确保施工现场环境整洁。第十三条分包合同资料与档案管理13.1.1双方应妥善保管合同、技术文件、工程图纸等资料,确保资料完整、准确。13.1.2工程完工后,分包方应将施工资料、验收报告等提交给承包方。第十四条分包合同其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.1.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及介入目的1.1.1本合同中提及的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等。1.1.2第三方的介入目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量和安全、解决合同履行中的争议,以及提供专业的技术支持和服务。第二条第三方责任限额2.1.1第三方在合同履行过程中的责任限额,应根据其提供的服务内容和专业领域由甲乙双方在合同中明确约定。2.1.2第三方责任限额应包括但不限于赔偿责任、违约金、罚款等,并在合同中具体列明。第三条第三方职责与权限3.1.1第三方应根据合同约定和其专业领域,履行相应的职责和享有相应的权限。3.1.2第三方职责包括但不限于:监理方:监督工程进度、质量、安全,确保工程按计划进行;检测机构:对工程材料、设备、施工过程进行检测,确保符合技术标准和规范;保险公司:提供工程保险服务,保障工程风险;中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订和履行。第四条第三方与其他各方的关系4.1.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部管理,其职责仅限于合同约定的服务内容。4.1.2第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。第五条第三方介入的具体条款5.1.1第三方介入的具体条款应在合同中明确约定,包括但不限于:第三方的选择和指定;第三方的资质和资格要求;第三方的服务内容和期限;第三方的费用和支付方式;第三方的责任和义务。第六条第三方介入的变更与解除6.1.1如遇特殊情况,需要变更或解除第三方介入的,应经甲乙双方协商一致,并书面通知第三方。6.1.2变更或解除第三方介入的,应重新签订补充协议,明确新的条款。第七条第三方介入的争议解决7.1.1第三方在履行职责过程中发生的争议,应通过协商解决。7.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的费用承担8.1.1第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定承担,具体费用应在合同中明确。8.1.2第三方介入的费用支付方式、时间节点等应在合同中约定。第九条第三方介入的保密义务9.1.1第三方在合同履行过程中,应对甲乙双方的信息保密,不得泄露给任何第三方。9.1.2保密义务的期限应与合同期限一致,或根据法律法规的规定执行。第十条第三方介入的终止10.1.1第三方介入的终止条件包括但不限于:合同约定的服务期限届满;合同履行完毕,第三方职责完成;第三方因故退出合同履行;合同解除或终止。第十一条第三方介入的后续处理11.1.1第三方介入终止后,甲乙双方应共同处理第三方介入期间产生的遗留问题。11.1.2第三方介入的终止,不影响甲乙双方根据合同约定的权利和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:桥梁工程劳务分包合同要求:合同内容完整、双方签字盖章、日期清晰。说明:本附件为合同的主体文件,详细规定了甲乙双方的权利和义务。2.附件二:分包方资质证明文件要求:资质证书真实有效、信息完整、加盖公章。说明:本附件用于证明分包方具备承担分包工作的资质和能力。3.附件三:工程图纸及技术规范要求:图纸清晰、规范完整、符合国家标准。说明:本附件为施工依据,规定了工程的具体要求和标准。4.附件四:工程量清单及价格表要求:清单内容详细、价格合理、双方确认。说明:本附件用于确定工程量和费用,是合同履行的重要依据。5.附件五:施工组织设计及施工方案要求:设计合理、方案可行、符合安全规范。说明:本附件为施工过程中的指导文件,确保工程顺利进行。6.附件六:工程进度计划及节点要求:计划明确、节点清晰、可操作性强。说明:本附件用于监督工程进度,确保工程按计划完成。7.附件七:工程验收报告及合格证书要求:报告完整、合格证书真实有效、加盖公章。说明:本附件为工程完工的证明,标志着工程质量的达标。8.附件八:工程变更及索赔记录要求:记录详细、原因明确、双方确认。说明:本附件用于记录工程变更及索赔事项,保障双方权益。9.附件九:工程结算及支付凭证要求:结算准确、支付凭证真实有效、加盖公章。说明:本附件用于证明工程款的支付情况,确保合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按时完成工程任务。责任认定标准:每逾期一日,分包方应向承包方支付违约金,具体金额在合同中约定。示例:若合同约定每日违约金为5000元,分包方逾期5日,则应支付违约金25000元。2.违约行为:分包方施工质量不符合合同约定。责任认定标准:分包方应承担修复费用,并对承包方因此遭受的损失进行赔偿。示例:若因分包方施工质量问题导致承包方损失10万元,分包方应承担全部损失。3.违约行为:承包方未按时支付工程款。责任认定标准:每逾期一日,承包方应向分包方支付违约金,具体金额在合同中约定。示例:若合同约定每日违约金为1%,承包方逾期支付10万元工程款,则应支付违约金1000元。4.违约行为:承包方擅自变更分包工作内容。责任认定标准:承包方应赔偿分包方因此遭受的损失。示例:若承包方擅自变更工作内容导致分包方损失5万元,承包方应赔偿5万元。5.违约行为:第三方未履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应根据合同约定承担相应责任,具体责任由甲乙双方与第三方协商确定。示例:若监理方未履行监理职责导致工程出现质量问题,监理方应承担相应责任。全文完。2024桥梁劳务分包合同集锦,涵盖全面服务2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据与目的1.3合同范围与工期2.1分包工程概况2.2工程量清单2.3工程图纸与资料3.1分包工程的质量要求3.2施工工艺与材料3.3施工安全与环境保护4.1分包工程的进度计划4.2进度控制与调整4.3工程延期处理5.1分包工程的价格构成5.2价格调整机制5.3付款方式与时间6.1工程验收与移交6.2质量保修与返修6.3工程缺陷责任7.1施工现场管理7.2材料设备管理7.3工程变更与索赔8.1争议解决方式8.2法律适用与管辖8.3合同解除条件9.1合同生效与终止9.2合同附件与补充条款9.3合同签署与见证10.1合同保密条款10.2通知与送达10.3不可抗力条款11.1合同解除与终止条件11.2合同解除后的处理11.3合同解除的效力12.1合同的修改与补充12.2合同的解释与适用12.3合同的备案与登记13.1合同的转让与继承13.2合同的继承与续签13.3合同的终止与清算14.1合同的争议解决机制14.2合同的终止与后续处理14.3合同的附件与补充条款第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系方式1.1.2承包方名称、地址、法定代表人或负责人姓名、联系方式1.1.3合同签订日期1.1.4合同编号1.2合同签订依据与目的1.2.1合同依据国家相关法律法规、行业标准及规范1.2.2合同目的明确双方的权利义务,确保分包工程顺利进行1.3合同范围与工期1.3.1分包工程的具体内容,包括但不限于工程名称、地点、规模等1.3.2工程总工期,明确各阶段工期要求1.3.3工期延误的违约责任2.1分包工程概况2.1.1分包工程名称、地点、规模2.1.2分包工程主要建设内容2.1.3分包工程合同总价2.2工程量清单2.2.1详细列出分包工程所需各项材料、设备、人工等工程量2.2.2工程量清单的编制依据及审核标准2.3工程图纸与资料2.3.1提供分包工程的施工图纸及相关技术资料2.3.2图纸与资料的审核、修改及保密要求3.1分包工程的质量要求3.1.1分包工程必须符合国家相关质量标准及规范3.1.2质量验收标准及验收程序3.1.3质量保证措施及违约责任3.2施工工艺与材料3.2.1施工工艺流程及要求3.2.2材料选用标准及合格证明3.2.3施工现场材料管理要求3.3施工安全与环境保护3.3.1施工现场安全管理制度及措施3.3.2安全生产责任及事故处理3.3.3环境保护要求及措施4.1分包工程的进度计划4.1.1分包工程进度计划表4.1.2进度控制措施及进度调整程序4.1.3进度延误的违约责任4.2进度控制与调整4.2.1进度控制的具体措施4.2.2进度调整的申请、审批及实施4.2.3进度调整后的合同工期及违约责任4.3工程延期处理4.3.1工程延期原因分析及处理措施4.3.2工程延期审批程序及期限4.3.3工程延期违约责任5.1分包工程的价格构成5.1.1分包工程合同总价构成5.1.2价格计算依据及方法5.1.3价格调整因素及幅度5.2价格调整机制5.2.1价格调整范围及条件5.2.2价格调整程序及方法5.2.3价格调整后的合同价格5.3付款方式与时间5.3.1付款方式及比例5.3.2付款时间及节点5.3.3逾期付款的违约责任6.1工程验收与移交6.1.1工程验收标准及程序6.1.2验收资料要求及提交时间6.1.3工程移交条件及手续6.2质量保修与返修6.2.1质量保修期限及内容6.2.2返修范围及要求6.2.3返修责任的承担6.3工程缺陷责任6.3.1工程缺陷的定义及范围6.3.2缺陷责任的认定及处理6.3.3缺陷责任追究程序8.1争议解决方式8.1.1发生争议时,应通过友好协商解决8.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2法律适用与管辖8.2.1本合同适用中华人民共和国法律8.2.2任何因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交合同签订地人民法院管辖8.3合同解除条件8.3.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同8.3.2因不可抗力导致合同无法履行,合同自动解除8.4合同生效与终止8.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.4.2合同履行完毕或根据法律规定和双方协商一致解除后终止8.5合同附件与补充条款8.5.1本合同附件作为合同不可分割的一部分8.5.2任何与本合同内容相抵触的补充条款,以本合同为准8.6合同签署与见证8.6.1本合同一式两份,双方各执一份8.6.2合同签署时,应邀请见证人到场见证9.1合同保密条款9.1.1双方对本合同内容负有保密义务9.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容9.2通知与送达9.2.1通知应以书面形式发送9.2.2通知送达地址为合同中约定的地址9.3不可抗力条款9.3.1不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况9.3.2发生不可抗力,应及时通知对方,并采取合理措施减轻损失10.1合同转让与继承10.1.1合同一方未经对方同意,不得转让合同10.1.2合同一方发生合并、分立等情况,合同权利义务由合并、分立后的法人或者其他组织继承10.2合同继承与续签10.2.1合同到期后,如双方同意,可续签合同10.2.2续签合同应遵循原合同的原则和条款10.3合同终止与清算10.3.1合同终止后,双方应进行清算10.3.2清算内容包括但不限于合同履约情况的确认、债务的清偿等11.1合同解除与终止条件11.1.1合同解除条件包括违约、不可抗力等11.1.2合同终止条件包括合同到期、双方协商一致等11.2合同解除后的处理11.2.1合同解除后,双方应立即停止合同履行的行为11.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事项11.3合同解除的效力11.3.1合同解除后,合同自解除之日起终止效力11.3.2合同解除不影响双方因合同而产生的其他权利义务12.1合同的修改与补充12.1.1合同的修改与补充应采取书面形式12.1.2任何修改与补充均应经双方同意12.2合同的解释与适用12.2.1合同的解释应遵循诚实信用原则12.2.2合同的解释应以合同条款的内容为准12.3合同的备案与登记12.3.1合同签订后,双方应按照国家有关规定进行备案12.3.2合同登记手续的办理及所需材料13.1合同的转让与继承13.1.1合同一方未经对方同意,不得转让合同13.1.2合同一方发生合并、分立等情况,合同权利义务由合并、分立后的法人或者其他组织继承13.2合同的继承与续签13.2.1合同到期后,如双方同意,可续签合同13.2.2续签合同应遵循原合同的原则和条款13.3合同的终止与清算13.3.1合同终止后,双方应进行清算13.3.2清算内容包括但不限于合同履约情况的确认、债务的清偿等14.1合同的争议解决机制14.1.1发生争议时,应通过友好协商解决14.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2合同的终止与后续处理14.2.1合同终止后,双方应立即停止合同履行的行为14.2.2终止合同后,双方应按照合同约定处理剩余事项14.3合同的附件与补充条款14.3.1本合同附件作为合同不可分割的一部分14.3.2任何与本合同内容相抵触的补充条款,以本合同为准第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的,因履行本合同而介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形a)甲乙双方协商一致,邀请第三方提供专业服务;b)根据本合同约定,第三方作为中介方协助甲乙双方履行合同;c)因不可抗力或其他原因,需要第三方协助履行本合同。15.3第三方责任限额15.3.1第三方介入本合同,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。a)第三方责任限额包括但不限于:因第三方自身原因导致的合同履行延迟、违约、损害赔偿责任;b)第三方责任限额不包括因甲乙双方原因导致的合同履行问题。15.4第三方责权利划分15.4.1第三方权利:a)第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的信息和协助;b)第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用;c)第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.4.2第三方义务:a)第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;b)第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容;c)第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。15.4.3第三方责任:a)第三方因自身原因导致合同履行出现问题,应承担相应的违约责任;b)第三方应按照合同约定,赔偿因自身原因给甲乙双方造成的损失;c)第三方责任限额内,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。15.5第三方介入协议15.5.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务和责任。a)协议应包括第三方服务内容、服务费用、责任限额等条款;b)协议应经甲乙双方签字盖章,并提交第三方确认。15.6

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论