2022年设备监理师《设备监理合同管理》考试题库大全

2022年设备监理师《设备监理合同管理》考试题库大

全

一、单选题

1.资金安排证明的应当由0出具。

A、工程师

B、业主

C、业主开户银行

D、保险公司

答案：C

2.甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天,

街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A、撤销案件

B、中止审理

C、终结审理

D、缺席判决

答案：D

解析：被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,

可以缺席判决。

3.某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1

日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则

该合同终止生效的时间是0。

A、3月2日

B、3月10日

C、3月30日

D、4月7日

答案：D

4.劳动争议仲裁时效期间为0。

A、60天

B、6个月

C、1年

D、2年

答案：C

5.下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A、修补质量缺陷

B、结算预付款

C、设计交底

D、裁决合同争端

答案：A

6.根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投

标文件进行评审和比较。

A、合同法

B、招标人意见

C、招标文件

D、招标内容

答案：C

解析：《招标投标法》规定，评标委员会对投标文件进行评审、比较的唯一标准

和方法，是招标文件中已载明的评标标准和方法。

7.下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A、如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B、暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C、如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商

的补偿

D、如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及

补偿费用和利润的要求

答案：A

8.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A、工程通过竣工试验后

B、业主接收工程前

C、承包商收到履约证书后

D、缺陷通知期届满前

答案：C

9.某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的

3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分

90,丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，

正确的是0。

A、中标人为甲，合同价为950万元

B、中标人为甲，合同价为1000万兀

C、中标人为丙，合同价为950万兀

D、中标人为乙，合同价为980万元

答案：B

10.法定代理终止条件是0

A、代理期限届满

B、被代理人取消委托

C、代理人辞去委托

D、代理人丧失行为能力

答案：D

解析：注意区分委托代理关系终止的原因。

11.如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试

验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正

确的是()。

A、工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B、工程合格，业主承担风险和费用

C、工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D、无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

答案：D

12.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人

向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A、执行

B、撤销

C、中止执行

D、不予执行

答案：C

13.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有

效期限是0。

A、设备起运日起，至设备离开现场

B、设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C、开工之日起，至颁发接收证书

D、开工之日起，至竣工时间届满

答案：A

14.某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生

产许可证延期手续的期限是()。

A、期满前3个月内

B、期满前6个月内

C、期满后15日内

D、期满后3个月内

答案：A

15.某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据

相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是0。

A、发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B、该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进

行调查

C、该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D、负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

答案：C

16.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人

员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A、工程竣工之日

B、竣工时间届满之日

C、签发接收证书日

D、签发履约证书日

答案：D

17.对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进

行评估，并最终得到0的审查认可。

A、业主

B、承包商

C、设备监理工程师

D、总监理工程师

答案：A

解析：对于大型的设备工程，业主聘请专业咨询服务机构进行合同文件的编制,

目的是使履行合同更为顺利，有效减少双方的冲突和争议。

18.对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A、工程师

B、业主

C、承包商

D、分包商

答案：B

19.下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A、如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔

偿费

B、误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C、支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D、误期损害赔偿费按日计算

答案：C

20.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的

钢筋取样时，应当在()。

A、建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B、监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C、设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检

测

D、建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测

单位进行检测

答案：D

21.甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求,

则甲方应按照0履行。

A、地方标准

B、乙方企业标准

C、国家标准

D、甲方企业标准

答案：C

22.大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面

合同。

A、30

B、28

C、20

D、15

答案：A

解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件

和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、

电梯井口，设置明显的()。

A、安全设施

B、安全警示标志

C、安全疏散标志

D、安全报警装置

答案：B

24.设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是0。

A、增加人员投入

B、变更工程设计

C、加大资金收入

D、调整合同计划

答案：B

解析：技术措施一般是指在施工过程中采取先进的施工方法，或变更设计方案,

对设计方案进行优化，使用先进的设备，改变施工工艺等来实现进度和质量目标

的措施。

25.FIDIC“新黄皮书”中业主和承包商在签订合同时,中标函和协议书中对实施、

完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A\中标合同金额

B、合同价格

C、承包商的报价金额

D、评标价格

答案：A

26.甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为

加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为0。

A、无效

B、可撤销

C、可变更

D、效力待定

答案：A

27.如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其

他期限)内完成，则()。

A、承包商另行选择日期进行竣工后试验

B、此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C、缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D、双方商定其他期限，完成竣工后试验

答案：B

28.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A、因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B、交由承运人运输的在途标的物

C、因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D、出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

答案：C

解析：A、B情况都应由买受人承担，C由出卖人承担，D已经完成了标的物交付，

不存在标的物损毁、灭失风险。

29.根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是0。

A、产品责任的诉讼时效期间为1年

B、因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起

满5年丧失

C、产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应

承担产品责任

D、因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者

之日起满20年丧失

答案：C

解析：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为2年，自当事人知道

或者应当知道其权益受到损害时起计算。因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请

求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满10年丧失；但是，尚未超过明

示的安全使用期的除外

30.在市场经济条件下，（）是民法的主要调整对象。

A、财产关系

B、人身关系

C、支配关系

D、生产关系

答案：A

解析：在市场经济条件下，财产关系是民法的主要调整对象。

31.依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于0日。

A、I

B、2

C、3

D、5

答案：C

32.收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包

商和其他未中标的投标者。

A、业主

B、评标委员会

C、监理工程师

D、监理工程师代表

答案：A

解析：收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，业主应尽快将投标保函退还

承包商和其他未中标的投标者。履约保函是投标时，投标人交给业主的，所以订

立合同后，业主应退回履约保函。

33.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其

可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A、工程师

B、监理公司

C、业主

D、安全生产主管部门

答案：A

34.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的

安全措施的是()。

A、建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B、不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C、实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D、向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料

答案：B

35.能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A、民事法律关系

B、民事行为

C、法律责任

D、法律事实

答案：D

解析：法律事实是指能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观事实。法律

事实包括行为和事件。

36.按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A、承包商完成全部工程的日期

B、工程通过竣工试验的日期

C、工程师签发接收证书的日期

D、接收证书中注明的竣工的日期

答案：D

37.甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履

行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货,

给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又

能得到法院支持的诉求是()。

A、请求乙双倍返还定金40万元

B、请求乙支付违约金30万元

C、请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D、请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

答案：D

38.在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾

和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A、工程竣工

B、业主接收工程

C、签发工程接收证书

D、签发履约证书

答案：C

39.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A、某新式武器的设计

B、地震灾区道路抢修

C、部分使用国有投资项目的施工

D、全部国有投资的项目前期咨询

答案：C

40.FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工

程师提交最终报表草案并附证明文件。

A、接收证书

B、履约担保

C、履约证书

D、保留金

答案：C

41.某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离

开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定

的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以0。

A、招标文件为准，开标时间后延

B、招标文件为准，开标时间不变

C、书面解答为准，开标时间后延

D、书面解答为准，开标时间不变

答案：C

解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件

要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为

招标文件的组成部分。

42.根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保

证人承担保证责任的方式是()。

Av一般保证

B、保证人要求的方式

C、债权人要求的方式

D、连带责任保证

答案：D

43.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内

容不应包括()。

A、提供现场的地下管线资料

B、派出必要的现场服务人员

C、重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D、整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

答案：A

解析：安装调试过程中，若采购方未依照供货方的技术资料规定和现场服务人员

的指导、未经现场供货技术服务人员签字确认出现的问题，采购方自行负责（设

备质量问题除外）o

44.FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在（）的42天内。

A、承包商提交履约担保后

B、承包商收到中标函后

C、工程师发出开工通知后

D、双方签订合同后

答案：B

45.合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（）。

A、未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B、违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C、未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D、违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

答案：A

解析：《合同法》规定：合同当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

对方可以选择适用定金或违约金条款。

46.承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至

少提前()天，通知工程师。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：C

47.根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生

产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从0。

A、开工日期起到颁发工程接收证书止

B、开工日期起到颁发最终付款证书止

C、基准日期起到颁发工程接收证书止

D、基准日期起到颁发最终付款证书止

答案：A

解析：保险的有效期应从开工日期起到颁发工程接受证书止，但是必须涵盖直至

颁发履约证书为止的由承包商引起的损害。

48.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是0。

A、委托代理

B、法定代理

C、指定代理

D、转代理

答案：A

解析：委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建

设工程中涉及的代理主要是委托代理。如委托监理、招标代理等。

49.根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务

是()。

A、拒绝执行违章指挥

B、拒绝冒险作业

C、检举危害生命安全的行为

D、严格遵守安全操作规程

答案：D

50.根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，

正确做法是()。

A、与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B、降低条件，宣布综合得分最高者中标

C、否决所有投标

D、向招标人说明情况，由招标人酌情决定

答案：C

51.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能

顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A、出卖人

B、承运人

C、买受人

D、出卖人与买受人

答案：C

解析：不论是由于买受人在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的

时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致出卖人送货或代运过程中

不能顺利交接货物，所产生的后果均由买受人承担。

52.根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是0。

A、外商投资工业项目

B、涉及国家安全工程

C、关系社会公共利益的大型基础设施

D、抢险救灾工程

答案：C

解析：涉及国家安全、国家秘密的工程，抢险救灾工程均可以不进行招标。

53.因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出

了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A、业主

B、项目经理

C、工程师

D、工程师代表

答案：C

54.在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A、国务院

B、国家质量监督检验检疫总局

C、卫生部

D、国家工商总局

答案：B

55.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在

施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A、尚无合同关系

B、合同没有成立

C、合同已经成立

D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

答案：C

解析：属于合同形式欠缺。虽然法律规定工程合同采用书面形式，但当事人未采

用书面形式，并且一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。

56.根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A、无过错

B、过错

C、推定过错

D、混合

答案：A

解析：按照《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，又称无

过错责任原则。

57.甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同

法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A、违约责任

B、行政责任

C、经济责任

D、缔约过失责任

答案：D

解析：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，都不得泄

露或者不正当的使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应

当承担损害赔偿责任，因为在合同订立过程中，所以承担缔约过失责任。

58.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从0之日起开始计算。

A、签发初步验收证书

B、启动试车

C、性能验收试验

D、签发最终验收证书

答案：A

解析：合同内应约定具体的设备保证期限。保证期从签发初步验收证书之日起开

始计算。

59.《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债

务人履行债务的期限不少于()个月。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

解析：债权人于债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在不

少于2个月的期限内履行债务。

60.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合

同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付

材料款。

A、监理单位

B、分公司

C、建设单位

D、施工企业

答案：D

61.如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的

培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A、进行工程竣工试验

B、工程接收

C、进行工程竣工后试验

D、签发履约证书

答案：B

62.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书

的时间为0。

A、竣工验收合格后

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收时

D、交付使用时

答案：B

63.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时

应当作为废标处理的是()。

A、逾期送达的投标文件

B、没有送到指定地点的投标文件

C、关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D、未通过资格预审的申请人提交的投标文件

答案：C

64.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A、业主

B、设备监理工程师

C、设计人

D、承包人

答案：A

解析：一般在设备工程完工时，业主应组织各方人员对设备工程项目进行验收。

验收时会提出很多的不符合项，要求承包商消缺，且每个消缺项完成后，业主需

认可签字。直到全部的消缺项被认可后，方可认为合同的主体工程完成。

65.《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A、包含价格内容的

B、符合要约规定的

C、详细介绍商品的

D、附加了期限的

答案：B

解析：《合同法》第15条规定：”要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思

表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”

66.2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采

取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6

月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，

王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是0。

A、本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B、本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C、王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D、王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

答案：B

67.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是0。

A、发件人的主营业地

B、发件人的经常居住地

C、收件人的主营业地

D、收件人的经常居住地

答案：C

解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没

有主营业地的其经营居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。

68.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定

进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向0投诉。

A、有关行政监督部门

B、仲裁机构

C、人民法院

D、行业协会

答案：A

69.我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方

法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A、和解

B、调解

C、行政复议

D、诉讼

答案：D

70.由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A、竣工时间

B、费用

C、费用和利润

D、竣工时间、费用和利润

答案：C

71.对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将

结果通知工程师。

A、目视检查

B、化学试验

C、物理实验

D、性能检查

答案：A

72.在买卖合同中，买受人的义务有()。

A、对标的物提供质量保证

B、受领标的物

C、对标的物提供权利担保

D、提供有关单证和资料

答案：B

73.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公

司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出

承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承

诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月1

5日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决

应由()承担该损失。

A、乙公司

B、甲公司

C、邮电部门

D、双方各一半

答案：B

解析：《合同法》第29条规定：”受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常

情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除

要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”

74.设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当

包括0。

A、争议的解决方式

B、评标委员会的人员组成

C、主要技术性能数据

D、推荐的中标候选人

答案：A

解析：争议的解决方式属于双方签订的合同的主要内容之一。

75.下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A、合同解除包括约定解除和法定解除

B、合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C、当事人协商一致，可以解除合同

D、当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解

除权消灭

答案：D

解析：当事人一方行使解除权的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除,

对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力。

76.甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范

某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除

并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为

是0。

A、无权代理

B、表见代理

C、越权代理

D、委托代理

答案：B

77.某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。

招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A、开标后30

B、完成评标后15

C、发出中标通知书30

D、签订施工合同5

答案：D

78.承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师

两套副本。

A、移交工程时

B、竣工试验开始前

C、通过竣工试验后

D、申请签发接收证书时

答案：B

79.检核表的核心思想是()。

A、确定事件的逻辑关系

B、持续改进

C、分析事件的合理性

D、完整描述事件的全过程

答案：B

80.甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙

向甲供货500m3,另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，

但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

Ax丙向甲

B、丙和乙共同向甲

C、乙向甲

D\丙和乙向甲连带

答案：C

解析：这种情况属于合同内的债务转移，在甲乙的合同中应由乙向甲承担违约责

任，乙可以依据乙丙之间的合同追究丙的责任。

81.根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A、只能由债务人提供抵押物

B、抵押人转移对抵押物的占有

C、抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D、债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

答案：C

解析：A债务人或第三人都可以提供抵押物，B不转移对抵押物的占有，D债务

人不履行债务时，抵押物可折价或者拍卖、变卖，其价款超过债权部分归抵押人

所有，不足部分由债务人清偿。

82.某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统

的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为0。

A、设计文件规定的合理使用年限

B、5年

C、两个采暖期、供冷期

D、2年

答案：C

83.某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。

1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉

具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意

赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。

A、该炉具尚未投入流通

B、该户居民如何得到炉具的事实不清

C、该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负

D、该户居民应向提供给其炉具的人索赔

答案：A

解析：产品责任的免除：生产者能够证明有下列情形之一的，不承担赔偿责任:

①未将产品投入流通的。如产品是偷来的，产品是正在实验中的试制品等。②产

品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在的。如有证据证明某设备的缺陷既不是

设计原因，也不是工人制造时马虎错装而致，而是使用者自己开拆修理不当所致。

③将产品投入流通时的科学技术尚不能发现缺陷的存在的。即生产者、销售者可

以被侵权人的过错，受害人的故意，侵害由第三人造成，不可抗力等法定事由抗

辩，主张不应承担责任或应减轻其责任。

84.工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，

负责对工程做好保护措施的是()。

A、工程师

B、业主

C、承包商

D、造成工程暂停的责任方

答案：C

85.由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，

应()。

A、免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B、重新设计、并支付赔偿金

C、赔偿委托人的实际损失

D、支付违约金并赔偿损失

答案：A

解析：设计人应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设

计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接

受损失部分的设计费，并支付赔偿金。

86.根据《物权法》，物权分为()。

A、所有权、债权和用益物权

B、动产物权、不动产物权和权利质权

C、所有权、用益物权和担保物权

D、抵押权、质权和留置权

答案：C

87.承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施

工设备的数量的时间周期是()。

A、1周

B、2周

C、1个月

D、2个月

答案：C

88.被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是0。

A、法定代理终止

B、委托代理终止

C、指定代理终止

D、无权代理终止

答案：B

解析：有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或者代理事务完成;

②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行

为能力；⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。

89.基于安全施工的保障，在。前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等

安全保障设施。

A、进入施工现场

B、工程开工

C、工程竣工移交

D、获得履约证书

答案：C

90.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A、监理单位

B、设计单位

C、建设工程质量监督机构

D、建设行政主管部门

答案：C

91.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，

建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A、建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C、建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D、工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

答案：B

92.发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额

190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发

包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A、合同

B、侵权行为

C、不当得利

D、无因管理

答案：C

93.如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出

剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是0。

A、业主

B、承包商

C、工程师

D、如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，

否则，将由承包商承担全部费用

答案：B

94.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，

仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A、14

B、28

C、56

D、84

答案：C

95.根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，

在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满。年丧失；但是，尚未超过明示的安全

使用期的除外。

A、I

B、2

C、4

D、10

答案：D

96.根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。

A、设计文件规定的合理使用年限

B、双方约定的合理使用年限

C、2年

D、5年

答案：C

97.下列关于保证的说法不正确的是0。

A、学校不得为保证人

B、保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C、保证的方式有两种，即一股保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

答案：B

解析：保证法律关系应为保证人和债权人两方当事人。

98.《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A、企业赔偿责任、商家赔偿责任

B、民事责任、行政责任、刑事责任

C、一切责任

D、产品责任、缺陷责任

答案：B

解析:产品质量责任是一种综合法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。

民事责任中又具体包括产品责任(侵权责任)和产品合同责任［瑕疵担保责任)两

种。

99.在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依

法有权向0提出赔偿要求。

A、本单位安全生产管理人员

B、政府安全生产监管部门

C、本单位

D、本单位上级主管部门

答案：C

100.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A、诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B、权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C、只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中

止时效的进行

D、诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

答案：C

解析：诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害之日起算，所以A不对；权利人

提起诉讼是诉讼时效中断的法定事由之一，B不对；诉讼时效中断的法定事由发

生后，已经过去的时效期间统归无效。

101.某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。

工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患,

导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A、建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担

责任

B、电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单

位承担工程竣工延误的责任

C、分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D、总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的

责任

答案：D

102.下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是0。

A、合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B、合同当事人相互享有同等的权利

C、合同当事人相互承担同等的义务

D、合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

答案：A

103.甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订

为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A、无效

B、有效

C、可变更

D、效力待定

答案：A

104.根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年

版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括0。

A、投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B、招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C、招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D、投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

答案：B

105.无权代理属于0行为。

Ax无效

B、可变更的

C、可撤销的

D、效力待定的

答案：D

权代理属于效力待定的行为。其效力情况取决于“被代理人”和相对人后续的意

106.采用FlDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同

的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，0。

A、工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B、获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C、应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D、应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

答案：C

107.9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9

月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才

去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货

物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时

间是0。

A、9月10日

B、9月20日

C、9月25日

D、9月30日

答案：B

解析：根据《合同法》的规定，出卖人按照约定或者将标的物置于交付地点的，

买受人违反约定没有收到的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受

人承担。本题乙公司自身的原因在约定之日（9月20日）没有提取标的物，根据

该规定，自9月20日起，乙公司对货物毁损、灭失的风险承担责任。

108.在委托代理中，代理人享有代理权的依据是Oo

Ax委托合同

B、委托授权行为

C、人民法院指定

D、法律规定

答案：B

109.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，

使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A、解除甲乙之间的合同

B、撤销甲乙之间的合同

C、撤销甲转让设备的行为

D、变更甲转让设备的价格

答案：C

110.某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理

后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发

生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A、总承包单位

B、总承包单位施工负责人

C、分包人

D、施工人员

答案：C

111.按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效

期，起算时间是0之日。

A、投标人发出投标文件

B、招标人收到投标文件

C、提交投标文件截止

D、提交投标保证

答案：C

112.由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试

验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：B

113.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金

紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付

的时间。此时，施工企业应0。

A、以自己的名义向人民法院主张该购房款

B、以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C、以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D、以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

答案：A

解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名

义代替债务人行使其债权的权利。

114.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》的规定，承包商

应在()仔细审查雇主要求。

A、基准日期前

B、基准日期后

C、开工日期前

D、开工日期后

答案：A

解析：根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》通用条件规定：

承包商应在基准日期前仔细审查雇主要求。

115.每个设备工程合同签订后，合同正本应由0保管。

A、合同管理部门

B、财务管理部门

C、合同执行部门

D、技术管理部门

答案：A

解析：每个设备工程合同签订后，合同正本应由合同管理部门保管。合同文档管

理既是设备工程完成后整理竣工文档，为了日后很好地维护和保养设备工程的需

要，更是恰当保留证据、处理争议的需要。

116.FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A、业主

B、工程师

C、工程师代表

D、承包商

答案：B

117.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人

完成的工作”的叙述，正确的是()。

A、该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B、该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C、承揽人应就该部分工作对定作人负责

D、该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

答案：C

解析：《合同法》有关“承揽合同”的规定为：承揽人将其承揽的工作交由第三

人完成，应当就该第三人完成的工作向定作人负责。

118.根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件

包括0。

A、招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B、投标人须知、招标资料表和投标保函

C、投标人须知、业主要求和设计文件

D、招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

答案：A

119,根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事

人是()。

A、工程师

B、工程师的助理

C、承包商

D、分包商

答案：C

120.组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括0。

A、设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B、设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C、商务知识、管理知识和法律知识

D、管理知识、法律知识和设备工程技术知识

答案：A

121.在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合

同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以

直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A、代理权

B、介入权

C、追认权

D、代位权

答案：B

解析：委托人的介入权是指：受托人以自己名义与第三人订立合同时，第三人不

知道受托人与委托人之间代理关系的，受托人因第三人原因对委托人不履行义务,

受托人应向委托人披露第三人，委托人可以行使受托人对第三人的权利。

122.设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A、不能出自于业主的要求

B、不能出自于承包商的建议

C、只能出自于监理工程师的建议

D、既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议

答案：D

解析：业主可以提出变更要求，要求承包商按变更实施，承包商也可以提合理化

建议，业主可以酌情考虑。设备工程合同的变更既可能出自业主的要求，也可能

来自承包商提出建议。

123.根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合

同责任的诉讼时效期间为()年。

A、I

B、2

C、4

D、10

答案：A

124.承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享

有的权利是()。

A、即时处分权

B、使用权

C、留置权

D、收益权

答案：C

125.下列单位可以作保证人的是()o

A、教育部直属高校

B、医科大学附属医院

C、社会团体

D、企业法人的子公司

答案：D

解析：《担保法》对保证人资格进行了限制：①国家机关不得为保证人，但经国

务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿

园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人的分

支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人的书面授权的，可

以在授权范围内提供保证。

126.根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A、债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B、债权人下落不明的

C、债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D、债权人主张提存的

答案：D

解析：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：①债权人

无正当理由拒绝受领；②债权人下落不明；③债权人死亡未确定继承人或者丧失

民事行为能力未确定监护人；④法律规定的其他情形。

127.流程图法的使用条件是0。

A、一项工作通过一个行为即可完成

B、完成工作只需一个步骤

C、描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支

D、描述多个事件之间的时间间隔

答案：C

128.业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过0。

A、6个月

B、1年

C、2年

D、3年

答案：C

129.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A、是否进行资格预审

B、是否组织现场考察

C、是否解答投标单位的质疑

D、是否公开开标

答案：A

解析：公开招标由于申请投标人较多，一般设置资格预审程序；邀请招标则不需

要发布招标公告和设置资格预审程序，通常进行资格后审。

130.根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是

指()。

A、招标人是具备法人资格的经济实体

B、招标人是具有相应资质的企业法人

C、招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业

人员

D、招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

答案：C

131.设备工程安装合同中的性能验收()。

A、由采购方负责，供货方参加

B、由供货方负责，采购方参加

C、由采购方会同监理人员一并参加

D、由供货方会同监理人员一并参加

答案：A

解析：由于合同规定的性能验收时间采购方已正式投产运行，这项验收试验由采

购方负责，供货方参加。

132.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写

明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时

间。

A、投标书附录

B、中标函

C、合同协议书

D、承包商建议书

答案：A

解析：竣工时间也称竣工期限，是指投标书附录中写明的，从开工日期算起至工

程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间，包括根据合同规定给予

的任何延长期。

133.承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、

技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A、基准日期

B、投标截止日期

C、中标通知到达承包商

D、开工日期

答案：A

134.甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于20

09年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支

付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是0。

A、2009年6月1日

B、2009年6月15日

C、2009年6月17日

D、2009年6月30日

答案：C

135.交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货

方负责()。

A、包换

B、保修

C、包修

D、包修或包换

答案：D

解析：交付设备的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果买受人同意利

用，应当按质论价；买受人不同意利用时，由出卖人负责包换或包修。不能修理

或调换的，买受人可以解除合同，要求出卖人赔偿损失。因设备质量不符合质量

要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受设备或者解除合同。

136.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起0个月内作出

复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民

法院提起诉讼。

A、1

B、2

C、3

D、6

答案：B

137.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提

出变更建议书时，编制建议书的费用由0承担。

A、业主

B、工程师

C、承包商

D、业主和承包商共同

答案：C

138.某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四

家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万

元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位

投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020

万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A、甲

B、乙

C、丙

D、T

答案：B

139.合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A、社会

B、权利义务

C、道德

D、人际

答案：B

解析：合同法律关系指由合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的权

利义务关系。

140.在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是0。

A、设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B、设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C、因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D、因分包商过错，致使业主受到损失

答案：D

解析：工程师属于业主人员，他的错误行为不应引起业主索赔；分包商接受承包

商管理，如有过错，可以引起业主向承包商的索赔。

141.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招

标人延缓或推迟开标理由的是()。

A、评标委员会未组建

B、发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C、拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D、投标人对开标时间有异议

答案：B

142.FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能

时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验,

包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A、7

B、14

C、21

D、28

答案：D

143.业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A、工程师签发接收证书后的14

B、业主接收工程后的21

C、缺陷通知期届满后的14

D、业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

答案：D

144.国内设备工程合同的生效时间是0。

A、经公证

B、经批准

C、双方对合同条款取得一致意见

D、双方签署

答案：D

145.设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是0。

A、提出索赔事由

B、核定实际损失

C、提出索赔依据

D、提出赔偿金额

答案：B

解析：接到承包商索赔报告后，业主或设备监理工程师就应该开始着手进行索赔

审核工作。索赔审核的基本原则是：实事求是、重证据、不主观臆断。索赔审核

主要工作包括：①查明索赔事由②甄别证据真伪③核定实际损失④比照索赔依据

等。

146.业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前,

要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是0。

A、银行保函

B、汇票

C、土地所有权

D、债券

答案：A

解析：履约担保一般是银行出具的保函或担保公司的保证书。

147.下列关于分包商的说法，正确的是()。

A、承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意

B、承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师

C、承包商应当对指定分包商的行为负责

D、承包商可将整个工程分包给他人

答案：C

148.设备工程合同文件一般包括0。

A、投标保函、合同条件及附件

B、合同条件及投标保函

C、合同协议书及招标文件

D、合同条件、技术文件和附件

答案：D

解析：设备工程合同文件一般包括合同条件、技术文件和附件组成。如果采用招

标方式订立合同的，还包括中标通知书、中标人的投标书及其附件等。

149.根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A、标的物交付时

B、双方当事人签字或者盖章时

C、定金支付时

D、承诺到达时

答案：B

150.工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A、工程师向助手签发授权委托书时

B、业主和承包商收到授权委托书副本时

C、工程师向助手签发授权委托书后第14天

D、业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

答案：B

151.如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔0。

A、竣工时间及相关费用

B、相关费用并加合理利润

C、竣工时间、相关费用并加合理利润

D、缺陷通知期及相关费用

答案：B

152.根据我国《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。

A、招标地建设主管部门

B、工程项目所在地建设主管部门

C、招标人

D、招标代理机构

答案：C

解析：《招标投标法》规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加

153.为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式

是0。

A、有权代理

B、法定代理

C、指定代理

D、委托代理

答案：B

解析：法定代理的适用范围比较窄，只是基于法律的直接规定而产生的。如父母

代理未成年人进行民事活动就属于法定代理。注意与0选项区分。

154.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不

履行约定债务的，应当()。

A、返还定金

B、抵作合同价款

C、双倍返还定金

D、继续履行合同

答案：C

解析：定金罚则。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的

一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债

务的，应该双倍返还定金。

155.根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A、不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B、产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C、产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D、产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

答案：C

156.根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失0。

A、实体民事权利

B、胜诉权

C、起诉权

D、抗辩权

答案：B

157.设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约

金数额支付违约金。

A、法律规定

B、合同约定

C、买受人要求

D、出卖人接受

答案：B

解析：出卖人违约责任：如果因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照合

同约定的违约金数额或方式支付违约金。未约定违约金的，按不能交货行为由此

给买受人造成的实际损失赔偿。

158.下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾,

应优先适用()。

A、监理投标书

B、中标通知书

C、专用条件

D、协议书及附件

答案：D

解析：以上文件均为设备工程监理服务合同的组成部分（适用时按顺序进行解释）：

①协议书及附件（A、B、C）；②中标通知书（适用时）；③监理投标书（适用时）；

④专用条件；⑤通用条件。

159.由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委

托人应（）。

A、按照合同约定支付设计费

B、依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C、与设计人就设计费用问题重新协商

D、偿付逾期违约金

答案：B

解析：由于变更计划、制造要求、提供的资料不正确、未如期提供设计工作必须

的资料或工作条件，因而造成设计工作的返工、停工、窝工，或修改时，委托人

应依照设计人实际消耗的工作量增付费用。

160.根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是（）。

A、撤销事由发生之日起1年内没有行使

B、撤销事由发生之日起2年内没有行使

C、知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D、知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

答案：C

解析：根据《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由

之日起1年内没有行使撤销权。

161.投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的

特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A、3

B、5

C、7

D、9

答案：A

解析：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、

资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

162.与邀请招标相比，公开招标的特有程序有0。

A、资格预审

B、资格后审

C、特别审查

D、现场踏勘

答案：A

解析：资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，是公开招标的一

个特有程序。

163.下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是0。

A、交付设备

B、交付设备所有权凭证和其他凭证

C、移交设备中体现的知识产权

D、接受设备检验

答案：C

解析：设备所有权转让不包含设备中体现的知识产权。

164.如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信

息。

A、14

B、28

C、35

D、42

答案：D

165.工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A、指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B、撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C、修改合同中业主的职责

D、为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

答案：C

166.根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A、自仲裁裁决作出之日起10日内

B、自仲裁裁决作出之日起15日内

C、仲裁裁决作出之日

D、仲裁裁决送达之日

答案：C

167.依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求

撤销合同。

A、违反法律法规规定

B、当事人恶意串通损害第三人利益

C、以合法形式掩盖非法目的

D、对方当事人采用欺诈手段

答案：D

解析：与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。此

处单选、多选都能出题，要注意。

168.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A、投标文件的密封不符合招标文件的要求

B、投标文件中附有招标人不能接受的条件

C、购买招标文件后不递交投标文件

D、中标人未能在规定期限内提交履约保证金

答案：D

解析：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效

期内撤回其投标文件；(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同

协议。

169.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A、债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B、专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C、代位权的行使范围以债务人的债权为限

D、债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

答案：C

170.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A、被代理人的意思表示

B、和第三人协商后的意思表示

C、代理人独立的意思表示

D、代理人和被代理人的共同意思表示

答案：C

解析：被授权的代理人在授权人赋予他的权利范围内，可以随意表达自己的观点

看法见解，做出符合授权范围的决定，不受授权人或其他第三方的干涉。

171.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应

按()执行

A、