2024版机房建设工程施工合同正规范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版机房建设工程施工合同正规范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4支付时间表第四条工程进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工程进度报告4.4延期条款第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量保修第六条施工安全6.1安全标准6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收第八条变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条辅助条款13.1合同附件13.2补充协议13.3附件的生效条件第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3送达地址14.4合同解除14.5合同的继承14.6合同的优先权14.7合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义：甲方为中华人民共和国省市公司的机房建设工程项目法人和实施主体，具体名称见附件一。1.2乙方名称及定义：乙方为具有相应资质的机房建设工程施工企业，具体名称见附件一。1.3丙方名称及定义：丙方为机房建设工程的设计单位，具体名称见附件一。第二条工程概况2.1工程名称：省市公司机房建设工程。2.2工程地点：省市公司指定地点。2.3工程规模：根据附件二提供的工程设计图纸，工程规模包括但不限于机房土建工程、电气工程、空调工程、网络工程、安全防护工程等。2.4工程预算：工程预算金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体预算分配见附件三。第三条合同价格3.1合同总价：合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），具体构成见附件四。3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整，具体调整办法见附件五。3.3支付方式：甲方支付乙方工程款项采用进度付款方式，具体支付比例和时间见附件六。3.4支付时间表：详见附件六提供的支付时间表。第四条工程进度4.1开工日期：工程开工日期为【】年【】月【】日。4.2竣工日期：工程竣工日期为【】年【】月【】日。4.3工程进度报告：乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告应包括工程完成情况、存在问题及解决方案等内容。4.4延期条款：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按合同约定向甲方支付违约金，具体违约金计算方式见附件七。如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，具体责任承担方式见附件七。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，具体质量要求见附件八。5.2质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，包括但不限于材料验收、过程验收和竣工验收。5.3质量保修：工程竣工验收合格后，乙方应按合同约定对工程进行质量保修，保修期限自竣工验收合格之日起计算，具体保修范围和期限见附件九。第六条施工安全6.1安全标准：乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证施工安全。6.2安全防护措施：乙方应制定施工安全防护措施，并严格执行。6.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按国家相关法律法规和甲方要求处理。第八条变更与解除8.1变更条件：在合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以对合同内容进行变更。8.2变更程序：变更需书面协议，经甲乙双方签字盖章后生效。8.3解除条件：合同执行过程中，如出现不可抗力、双方协商一致或履行不能等情况，可以解除合同。8.4解除程序：解除合同需书面协议，经甲乙双方签字盖章后生效。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定时间支付工程款项、变更或解除合同导致乙方损失的，应承担违约责任。9.2乙方违约：乙方未按约定完成工程、质量不符合要求或延期导致甲方损失的，应承担违约责任。9.3丙方违约：丙方未按约定提供设计文件、图纸或服务导致甲方或乙方损失的，应承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：合同签订地人民法院。10.3诉讼管辖：甲方所在地人民法院。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同变更需双方书面协议，经签字盖章后生效。11.3合同终止条件：合同执行完毕、解除或依法终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的商业秘密、技术秘密、经营信息等。12.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止之日起两年。12.3泄密责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条辅助条款13.1合同附件：合同附件包括工程设计图纸、预算书、支付时间表等。13.2补充协议：双方可以在合同履行过程中签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。13.3附件的生效条件：附件需甲乙双方签字盖章，并与本合同同时生效。第十四条其他条款14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言：本合同采用中文书写，一式两份，甲乙双方各执一份。14.3送达地址：甲乙双方的送达地址为合同约定的联系方式或注册地址。14.4合同解除：合同执行过程中，如一方发生重大违约行为，对方可以书面通知解除合同。14.5合同的继承：本合同项下的权利义务依法继承。14.6合同的优先权：本合同优于其他相同性质的合同。14.7合同的解释：本合同的解释权归甲乙双方所有。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方名称及定义详细要求：包含甲方的全称、法定代表人、联系方式等信息。附件二：工程设计图纸详细要求：包含工程设计的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件三：工程预算书详细要求：详细列出工程预算的各项费用，包括材料费、人工费、设备费等。附件四：支付时间表详细要求：明确列出支付款项的时间节点和支付金额。附件五：价格调整机制详细要求：详细说明价格调整的条件和计算方法。附件六：工程进度报告附件七：违约金计算方式详细要求：明确说明违约金的计算方法和计算依据。附件八：工程质量要求详细要求：详细列出工程质量的标准和要求。附件九：质量保修条款详细要求：明确说明质量保修的范围、期限和保修流程。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付工程款项。2.乙方未按约定完成工程或质量不符合要求。3.丙方未按约定提供设计文件或服务。责任认定：1.甲方违约：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式见附件七。2.乙方违约：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式见附件七。3.丙方违约：丙方应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，具体金额和计算方式见附件七。示例说明：假设甲方未按约定时间支付工程款项，根据附件七的违约金计算方式，甲方应向乙方支付违约金【】元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。4.质量保修：指施工方在工程竣工后一定期限内对工程质量进行修复或更换的责任。5.设计文件：指工程设计的图纸、说明书、计算书等相关资料。1.不可抗力：本合同中不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商