钢结构体育馆施工合同

钢结构体育馆施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于业主拟建设一座钢结构体育馆，并需施工方提供相关的施工服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围1.1本合同范围包括但不仅限于：钢结构体育馆的设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试、验收、培训、质保等施工服务。1.2施工方应按照本合同约定的时间和质量要求完成施工任务。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的30%；（2）施工进度达到50%时，业主向施工方支付合同总价款的30%；（3）施工进度达到100%且通过验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，在质保期结束后无息退还。第三条施工期限3.1施工期限自双方签订合同之日起至施工方完成施工任务之日止，共计____个月。3.2施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。第四条施工质量4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保施工质量。4.2施工方应承担施工过程中出现的一切质量问题及由此产生的维修、返工等费用。4.3工程验收合格后，施工方应按约定提供相关培训，确保业主方人员能熟练操作和维护设施。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。6.2施工方如未按约定时间完成施工任务，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的0.5%。6.3业主如未按约定时间支付合同价款，应按逾期天数向施工方支付违约金，违约金金额为应付款项的0.5%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同维护双方的合法权益。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.设计图纸和技术规格书2.材料采购清单和规格书3.加工制作和运输方案4.安装和调试指南5.验收标准和程序6.培训计划和材料7.质量保修书8.付款凭证和进度报告二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工任务2.施工方未按约定质量标准完成施工3.业主未按约定时间支付合同价款4.业主未按约定提供施工所需条件或资料5.双方未履行保密义务6.双方未按约定解决争议三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务的一方，即委托人。2.乙方：指履行合同义务的一方，即承包人。3.合同价款：指双方约定的为完成合同范围内工作应支付的金额。4.违约金：指一方违约时应向对方支付的赔偿金。5.质保金：指作为保证施工质量的一种措施，从合同价款中预留的一部分资金。6.质保期：指施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细施工计划，确保按期完成任务。定期召开进度协调会议，及时解决影响进度的因素。2.施工质量问题：严格把控施工过程中的每个环节，确保质量符合标准。发现质量问题及时整改，并追究责任。3.付款延误：双方明确付款时间节点，并按时履行支付义务。业主方按时支付进度款，确保施工方资金充足。4.争议解决：在合同中明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。一旦发生争议，尽快启动解决机制，避免影响工程进度。五、所有应用场景：1.适用于各类