2025年度房地产开发商-三棵树外墙涂料采购合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商——三棵树外墙涂料采购合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.2供应商基本信息2.采购产品及规格2.1产品名称2.2产品规格2.3产品型号2.4产品数量3.交货方式及时间3.1交货地点3.2交货方式3.3交货时间4.质量要求及验收标准4.1质量要求4.2验收标准4.3验收程序5.价格及支付方式5.1产品单价5.2总价5.3支付方式5.4支付时间6.交货后的售后服务6.1售后服务范围6.2售后服务期限6.3售后服务方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止后的处理9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更及解除程序13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的处理原则13.2合同解除及终止后的处理程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1开发商基本信息1.1.1开发商名称：房地产开发有限公司1.1.2开发商地址：市区路号1.1.3开发商法定代表人：1.2供应商基本信息1.2.1供应商名称：涂料有限公司1.2.2供应商地址：市区路号1.2.3供应商法定代表人：2.采购产品及规格2.1产品名称：三棵树外墙涂料2.2产品规格：外墙涂料，耐候型，白色2.3产品型号：JS2002.4产品数量：1000吨3.交货方式及时间3.1交货地点：市区路号，开发商指定仓库3.2交货方式：供应商负责运输至指定仓库，运输费用由供应商承担3.3交货时间：合同签订后30天内完成全部交货4.质量要求及验收标准4.1质量要求：产品应符合国家标准GB/T97562012《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》的要求4.2验收标准：按照国家标准GB/T97562012执行4.3验收程序：供应商在交货前提供产品合格证明，开发商在收到货物后3天内进行验收5.价格及支付方式5.1产品单价：人民币3000元/吨5.2总价：人民币3000000元（大写：叁佰万元整）5.3支付方式：合同签订后10日内支付30%预付款，剩余70%货款在验收合格后10日内支付6.交货后的售后服务6.1售后服务范围：产品在正常使用条件下，若出现质量问题，供应商应在接到通知后24小时内响应，并在48小时内提供解决方案或更换产品6.2售后服务期限：自交货之日起一年6.3售后服务方式：电话、邮件或现场服务7.争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构：市仲裁委员会7.3争议解决程序：按照市仲裁委员会的仲裁规则进行8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1供应商未能按照合同约定提供合格产品，经开发商验收不合格的；8.1.2供应商严重违约，经开发商书面通知后仍不纠正的；8.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行，且双方均无法预见、避免或克服的；8.2合同终止条件8.2.1合同期限届满，且双方均履行完毕合同约定的义务；8.2.2双方协商一致决定终止合同；8.3解除或终止后的处理8.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务；8.3.2供应商应按照合同约定退还已收取的预付款；8.3.3双方应就合同解除或终止后的损失进行协商，协商不成的，按照本合同第七条约定解决。9.违约责任9.1违约行为定义9.1.1供应商未能按照合同约定提供合格产品；9.1.2供应商未能按照合同约定的时间交货；9.1.3供应商未能履行合同约定的售后服务；9.2违约责任承担9.2.1供应商未按期交货的，应向开发商支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算，每逾期一日增加0.1%；9.2.2供应商提供不合格产品的，应立即更换或退货，并承担因此造成的损失；9.2.3供应商未履行售后服务的，应承担相应的赔偿责任；9.3违约赔偿方式9.3.1违约金或赔偿金应自违约行为发生之日起10日内支付；9.3.2若违约金不足以弥补损失的，开发商有权要求供应商支付额外的赔偿金。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；10.1.2合同的具体内容；10.2保密期限10.2.1自合同签订之日起至合同终止后5年；10.3违约责任10.3.1任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章；11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字；11.2合同期限11.2.1合同期限自双方签字盖章之日起至产品验收合格之日止；11.3合同续签11.3.1如双方同意继续合作，应在合同期限届满前30日内协商续签合同。12.合同变更及解除12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致；12.1.2合同变更不违反法律法规的强制性规定；12.2合同解除条件12.2.1合同约定的解除条件成就；12.3合同变更及解除程序12.3.1双方应以书面形式提出变更或解除合同的建议；12.3.2双方应在收到建议后15日内回复是否同意变更或解除合同。13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除及终止后的处理原则13.1.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务；13.1.2双方应就合同解除或终止后的损失进行协商；13.2合同解除及终止后的处理程序13.2.1双方应在合同解除或终止后30日内就处理事宜达成协议；13.2.2如协商不成，按照本合同第七条约定解决。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律；14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于产品合格证明、交货单、付款凭证等；14.3其他约定事项14.3.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”指除合同双方外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入情形15.2.1合同双方一致同意邀请第三方介入；15.2.2法律法规或合同约定需要第三方介入；15.2.3合同履行过程中出现争议，需要第三方协助解决。15.3第三方责任限额15.3.1第三方因履行合同产生的责任，其责任限额由合同双方另行约定，并在合同附件中明确；15.3.2若第三方责任限额未在合同附件中明确，则其责任限额为第三方自身承担；15.3.3第三方责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失。16.第三方职责与权利16.1第三方职责16.1.1第三方应按照合同约定和委托事项履行职责；16.1.2第三方应保持独立性，不得泄露合同双方的商业秘密；16.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料；16.2.2第三方有权根据合同约定和委托事项，对合同双方的行为进行监督和检查；16.2.3第三方有权根据合同约定和委托事项，对合同履行情况进行评估。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与开发商的划分17.1.1第三方与开发商之间的权利义务关系，由双方另行约定；17.1.2第三方对开发商的义务履行，不影响其对供应商的义务履行；17.1.3开发商应向第三方支付相应的服务费用。17.2第三方与供应商的划分17.2.1第三方与供应商之间的权利义务关系，由双方另行约定；17.2.2第三方对供应商的义务履行，不影响其对开发商的义务履行；17.2.3供应商应向第三方支付相应的服务费用。17.3第三方与供应商的划分17.3.1第三方对合同履行的监督和检查，不影响合同双方的直接权利义务关系；18.第三方介入的程序18.1第三方介入的提出18.1.1合同双方均可提出第三方介入的建议；18.1.2提出建议的一方应向另一方提供第三方的基本信息，包括但不限于名称、地址、联系方式等。18.2第三方介入的同意18.2.1双方应就第三方介入的事项进行协商；18.2.2双方应在协商一致的基础上，签订第三方介入协议。18.3第三方介入的实施18.3.1第三方介入协议签订后，第三方应按照协议约定履行职责；18.3.2第三方在履行职责过程中，应与合同双方保持沟通，并及时报告工作进展情况。18.4第三方介入的终止18.4.1第三方介入协议约定的期限届满；18.4.2第三方完成协议约定的职责；18.4.3双方协商一致终止第三方介入。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中出现的争议，由合同双方协商解决；19.2协商不成的，按照本合同第七条约定解决。20.第三方介入的保密20.1第三方在介入过程中知悉的合同双方商业秘密，应予以保密；20.2第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿合同双方因此遭受的损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.产品合格证明：供应商提供的每批次产品合格证明，证明产品符合国家标准。2.交货单：详细记录每次交货的产品名称、规格、数量、交货时间、交货地点等信息。3.付款凭证：双方每次付款的凭证，包括银行转账记录、支票等。4.验收报告：验收人员对产品进行验收后，出具的验收报告，包括产品合格或不合格的详细情况。5.售后服务记录：记录供应商提供的售后服务情况，包括服务内容、服务时间、服务结果等。6.第三方介入协议：合同双方与第三方签订的介入协议，明确第三方的职责、权利和义务。7.争议解决协议：合同双方在争议解决过程中签订的协议，明确争议解决的方式、程序和责任。8.合同变更协议：合同双方在合同履行过程中，对合同内容进行变更的协议。9.合同解除协议：合同双方在合同履行过程中，对合同进行解除的协议。10.其他附件：合同双方认为需要作为合同附件的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：供应商未能按照合同约定提供合格产品。责任认定标准：供应商应立即更换或退货，并承担因此造成的损失。示例说明：若供应商提供的涂料质量不合格，导致开发商工程延期，供应商应赔偿开发商因此造成的损失。2.违约行为：供应商未能按照合同约定的时间交货。责任认定标准：供应商应向开发商支付违约金，违约金按合同总价款的1%计算，每逾期一日增加0.1%。示例说明：若供应商未能按期交货，导致开发商工程进度受到影响，供应商应支付违约金。3.违约行为：供应商未能履行合同约定的售后服务。责任认定标准：供应商应承担相应的赔偿责任。示例说明：若供应商提供的售后服务