2024甲乙双方关于新建住宅小区绿化工程委托施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024甲乙双方关于新建住宅小区绿化工程委托施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3合同主体之间的关系2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1工程总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价格调整机制4.工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误的处理5.乙方的义务与责任5.1施工质量5.2施工安全5.3材料供应5.4工程变更处理6.甲方的义务与责任6.1提供施工条件6.2办理相关手续6.3支付合同价款6.4工程验收7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约赔偿金额的计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务的期限10.3违反保密条款的后果11.法律适用与解释11.1适用法律11.2合同解释权归属12.其他条款12.1合同的副本12.2合同的修改与补充12.3合同的解除13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3材料规格书13.4相关法律法规文件14.签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义甲方：指2024甲乙双方关于新建住宅小区绿化工程委托施工合同的委托方，即住宅小区的开发商或管理方。1.2乙方名称及定义乙方：指2024甲乙双方关于新建住宅小区绿化工程委托施工合同的受托方，即负责施工的绿化工程公司。1.3合同主体之间的关系甲方与乙方通过本合同建立合作关系，甲方委托乙方进行新建住宅小区绿化工程的施工，乙方接受甲方的委托并按约定完成施工任务。第二条工程概况2.1工程名称新建住宅小区绿化工程2.2工程地点甲方指定的新建住宅小区工地2.3工程规模根据甲方提供的工程设计文件和施工图纸，绿化工程包括小区内的绿地、园林景观、绿化带等。2.4工程内容乙方根据甲方的要求，完成绿化工程的施工，包括土建、绿化、景观设施安装等工作。第三条合同价格3.1工程总价工程总价为人民币X万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件中的工程预算表。3.2付款方式甲方按照工程进度分阶段支付工程款项，具体付款方式详见附件中的付款计划表。3.3付款进度付款进度按照工程进度的实际完成情况进行计算，具体付款比例和时间详见附件中的付款计划表。3.4价格调整机制本合同价格在签订后不再调整，除非由于不可抗力等原因导致工程成本发生重大变化，经双方协商一致可以进行价格调整。第四条工期要求4.1开工日期双方确认的开工日期为2024年X月X日。4.2竣工日期双方确认的竣工日期为2024年X月X日。4.3工期延误的处理如果乙方由于自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，具体违约金计算方式详见附件中的违约金计算公式。第五条乙方的义务与责任5.1施工质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证绿化工程的质量。5.2施工安全乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.3材料供应乙方负责提供施工所需的全部材料，并保证材料的质量和数量。5.4工程变更处理如甲方提出工程变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并及时办理相关手续。第六条甲方的义务与责任6.1提供施工条件甲方应提供施工所需的土地、水源、电源等基本施工条件。6.2办理相关手续甲方负责办理施工所需的各种许可和批准手续。6.3支付合同价款甲方按照约定的付款方式和进度支付合同价款。6.4工程验收甲方应按照合同约定对工程进行验收，并签署工程验收报告。第八条违约责任8.1甲方违约如果甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的直接经济损失。8.2乙方违约如果乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。8.3违约赔偿金额的计算违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。违约比例根据违约程度和影响范围确定，具体金额由双方协商确定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构甲方所在地人民法院为争议解决机构。9.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并书面确认。10.3合同终止条件本合同在工程验收合格，乙方将工程交付甲方后终止。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密、运营管理等方面的信息。11.2保密义务的期限双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后五年内有效。11.3违反保密条款的后果如果任何一方违反保密义务，泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应承担违约责任，向受损方支付违约金，并赔偿因此给受损方造成的直接经济损失。第十二条其他条款12.1合同的副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2合同的修改与补充合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。12.3合同的解除合同解除必须经双方协商一致，并书面确认。第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3材料规格书13.4相关法律法规文件第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商、政府监管部门等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入应经过甲乙双方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：工程需要额外专业支持、工程出现重大问题需要第三方协助解决、法律法规要求第三方参与等。第三条第三方义务与责任3.1第三方义务第三方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。3.2第三方责任第三方应对其履行合同过程中产生的行为后果负责，并承担相应的法律责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因其违约、过失或违法行为导致工程损失、质量问题等，应承担的最高赔偿责任限额。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定，具体金额由甲乙双方协商确定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应由甲乙双方协商确定，并在书面协议中明确。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应由甲乙双方协商确定，并在书面协议中明确。第六条第三方介入对合同其他方的通知义务6.1第三方介入通知义务当第三方介入工程时，应及时通知甲乙双方，并提供相关文件和资料。6.2第三方变更通知义务如果第三方发生变更，如更换主体、变更联系方式等，应及时通知甲乙双方。第七条第三方违约处理7.1第三方违约处理如果第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，并要求赔偿因此造成的直接经济损失。7.2第三方违约金计算第三方违约金的计算方式为：违约金=合同总价×违约比例。违约比例根据违约程度和影响范围确定，具体金额由甲乙双方协商确定。第八条第三方侵权处理8.1第三方侵权处理如果第三方侵犯甲乙双方的合法权益，甲乙双方有权要求第三方承担侵权责任，并要求赔偿因此造成的直接经济损失。8.2第三方侵权责任证明甲乙双方应提供充分的证据证明第三方侵权行为，包括但不限于侵权行为的性质、侵权行为对工程造成的影响等。第九条第三方介入对合同履行影响9.1第三方介入影响评估甲乙双方应评估第三方介入对合同履行的影响，包括但不限于工程进度、工程质量、工程成本等方面。9.2第三方介入风险防范甲乙双方应采取必要的措施防范第三方介入带来的风险，包括但不限于签订书面协议、明确责任限额、加强监督等。第十条第三方退出机制10.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如因完成任务、合同解除等原因需要退出工程的，应提前通知甲乙双方。10.2第三方退出程序第三方退出工程应按照甲乙双方协商确定的程序进行，并办理相关手续。第十一条附件11.1第三方介入协议11.2第三方责任限额协议11.3第三方退出协议第十二条签署页12.1甲方签署页12.2乙方签署页12.3第三方签署页本附加条款与原合同具有同等法律效力，一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：材料规格书附件4：相关法律法规文件附件5：工程预算表附件6：付款计划表附件7：违约金计算公式附件8：第三方介入协议附件9：第三方责任限额协议附件10：第三方退出协议附件1：工程设计文件工程设计文件应包括完整的工程设计图纸、设计说明书、设计变更记录等，用以指导施工过程。附件2：施工图纸施工图纸应详细描绘出工程的布局、结构、材料、施工方法等，以便乙方准确施工。附件3：材料规格书材料规格书应列出工程所需的所有材料名称、规格、性能、数量、来源等，以便乙方采购和施工。附件4：相关法律法规文件相关法律法规文件包括但不限于建筑法、合同法、安全生产法等，用以规范双方的合同行为。附件5：工程预算表工程预算表应详细列出工程各项费用的计算依据和金额，以便甲方审核和支付。附件6：付款计划表付款计划表应明确甲方向乙方支付工程款项的时间、比例和条件。附件7：违约金计算公式违约金计算公式用于明确违约金的具体计算方式，以便在违约时双方依据公式计算。附件8：第三方介入协议第三方介入协议应明确第三方的权利、义务和责任，以及双方与第三方之间的关系。附件9：第三方责任限额协议第三方责任限额协议应明确第三方的责任限额，以便在第三方违约时双方依据限额要求赔偿。附件10：第三方退出协议第三方退出协议应明确第三方退出的条件、程序和后续处理，以便在第三方退出时双方依据协议办理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付的款项不符合约定。2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定。3.乙方使用不符合约定的材料，或未经甲方同意擅自更换材料。4.乙方未按约定安全施工，导致工程安全事故。5.第三方未按约定履行其义务，导致工程损失或质量问题。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照附件7中的违约金计算公式确定。2.损失赔偿：根据实际损失金额确定，包括但不限于直接经济损失、预期利润等。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准确定。4.侵权责任：根据侵权行为的性质和影响，确定相应的赔偿金额。示例说明：如果甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，并赔偿因延迟付款导致的乙方损失。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的双方，即甲方和乙方。2.委托施工：指甲方委托乙方进行绿化工程的施工。3.违约：指合同一方未能履行合同约定的义务。4.工期延误：指工程未能在约定的时间内完成。5.材料供应：指乙方负责提供工程所需的全部材料。6.工程验收：指甲方对工程的质量、进度等方面进行查验，并签署验收报告。7.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。8.第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他主体。9.侵权：指第三方侵犯甲乙双方的合法权益。10.法律适