交通运输项目建设工程合同

交通运输项目建设工程合同合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：单位名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包方”）：单位名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1合同宗旨本合同旨在规范甲乙双方在交通运输项目建设工程中的权利义务，明确项目目标、质量标准、工程进度、费用支付等事项，保证工程顺利进行，实现双方合法权益。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.3合同主体甲方为交通运输项目建设工程的委托方，乙方为交通运输项目建设工程的承包方。1.4合同履行期限本合同自双方签字生效之日起至工程竣工验收合格之日止。第二章工程内容与范围2.1工程内容本合同涉及的交通运输项目建设工程内容包括：道路、桥梁、隧道、交通枢纽等。2.2工程范围本合同涉及的交通运输项目建设工程范围包括：设计、施工、监理、验收等。第三章工程质量与标准3.1工程质量乙方应保证交通运输项目建设工程的质量符合国家及行业相关标准。3.2工程标准本合同涉及的交通运输项目建设工程应按照以下标准执行：（1）道路工程：符合《城市道路工程设计规范》；（2）桥梁工程：符合《城市桥梁工程设计规范》；（3）隧道工程：符合《城市隧道工程设计规范》；（4）交通枢纽工程：符合《城市交通枢纽工程设计规范》。第四章工程进度与付款4.1工程进度乙方应按照以下进度计划完成工程：（1）设计阶段：____个月内完成；（2）施工阶段：____个月内完成；（3）验收阶段：____个月内完成。4.2付款方式甲方按照以下付款方式支付乙方工程款项：（1）预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的10%；（2）进度款：根据工程进度，按月支付工程总价款的80%；（3）验收款：工程验收合格后7个工作日内支付工程总价款的10%。第五章违约责任与争议解决5.1违约责任（1）甲方未能按时支付工程款项的，应按逾期天数支付违约金，违约金计算标准为：逾期金额的0.5%；（2）乙方未能按时完成工程的，应按逾期天数支付违约金，违约金计算标准为：合同总价款的1%。5.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章工程变更与调整6.1工程变更6.1.1在合同履行过程中，如因设计变更、政策调整、不可抗力等因素导致工程内容或范围发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.1.2工程变更不得降低工程质量标准，且变更内容应经双方确认，并按变更协议执行。6.2工程调整6.2.1如因实际施工条件变化需要对工程进度、施工方案等进行调整，乙方应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行调整。6.2.2工程调整不得影响合同约定的工程质量和工程进度。第七章工程验收与交付7.1验收标准7.1.1乙方完成工程后，应按照合同约定的质量标准和国家相关法规进行自检。7.1.2自检合格后，乙方应向甲方提交验收申请，并配合甲方进行验收。7.2验收程序7.2.1甲方应在收到乙方验收申请后的____个工作日内组织验收。7.2.2验收合格后，双方应签订工程验收合格证书，并办理工程交付手续。7.3验收不合格7.3.1若验收不合格，乙方应在验收报告中明确的期限内进行整改。7.3.2整改完成后，乙方应重新提交验收申请。第八章工程保修与维护8.1保修期限8.1.1乙方应保证工程质量，并承担自工程交付之日起____年的保修责任。8.1.2保修期内，因工程质量问题导致的维修费用由乙方承担。8.2维护责任8.2.1保修期满后，甲方可根据实际情况委托乙方进行维护服务，具体费用双方协商确定。8.2.2乙方应按甲方要求提供必要的维护服务，保证工程正常运行。第九章安全生产与环境保护9.1安全生产9.1.1乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产规章制度，并保证施工过程中符合安全生产要求。9.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。9.2环境保护9.2.1乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。9.2.2乙方应负责施工垃圾和废弃物的合理处置，不得随意堆放或丢弃。第十章其他事项10.1保密10.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.2合同修改10.2.1本合同一经签订，非经双方书面同意，不得任意修改或解除。10.2.2任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方代表签字确认。10.3合同副本10.3.1双方各执一份合同副本，具有同等法律效力。10.3.2合同副本的保管应由双方各自负责。10.4法律适用10.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4.2若本合同的部分条款违反中华人民共和国法律，该条款无效，但不影响其他条款的效力。第十一章工程保险与风险承担11.1工程保险11.1.1乙方应在工程开工前，按照国家相关规定投保工程一切险及第三者责任险。11.1.2保险费用由乙方承担，保险期间应覆盖整个施工期间。11.2风险承担11.2.1除不可抗力导致的损失外，乙方应承担因施工造成的工程本身损失及第三者损失。11.2.2甲方应承担因工程设计、变更等原因导致的额外费用。第十二章税费与罚款12.1税费12.1.1双方应按照国家税收法律法规的规定，各自承担应缴纳的税费。12.1.2乙方应向甲方提供税务部门开具的正规发票。12.2罚款12.2.1若乙方违反相关法律法规，导致甲方被处以罚款的，乙方应承担相应的罚款责任。12.2.2乙方应保证施工过程中不发生环境污染、违规作业等行为，避免造成甲方损失。第十三章合同的终止和解除13.1合同终止13.1.1在合同履行过程中，如双方协商一致，可以提前终止合同。13.1.2提前终止合同应书面通知对方，并按照约定处理已完工程和已付款项。13.2合同解除13.2.1如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。13.2.2若因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，互不承担违约责任。第十四章争议解决14.1争议协商14.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过协商解决。14.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.2仲裁14.2.1双方也可以选择将争议提交仲裁机构解决，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。14.2.2仲裁协议应作为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十五章一般条款15.1合同的完整性15.1.1本合同构成双方关于交通运输项目建设工程的全部协议，取代了所有以前的口头或书面协议。15.1.2本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。15.2合同的生效15.2.1