2025版酒店装修施工临时用电及照明合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025版酒店装修施工临时用电及照明合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（酒店方）名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方（施工单位）名称、地址、联系人及联系方式2.合同标的及范围2.1装修工程名称、地点、规模2.2临时用电及照明工程内容3.工程施工期限3.1总工期3.2各阶段工期4.工程质量要求及验收标准4.1质量标准4.2验收程序及标准5.临时用电及照明设施5.1用电设备清单及规格5.2照明设施清单及规格5.3用电及照明安全措施6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸及资料提供6.2施工图纸及技术资料的修改及补充7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收及保管8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全及环保8.3施工现场交通及噪音控制9.付款方式及进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决方式11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除条件12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1其他约定事项14.2附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（酒店方）名称：酒店管理有限公司1.1.1地址：市区路号1.1.2联系人：1.1.3联系电话：138xxxx56781.2乙方（施工单位）名称：建筑装饰工程有限公司1.2.1地址：市区路号1.2.2联系人：1.2.3联系电话：139xxxx56782.合同标的及范围2.1装修工程名称：酒店装修工程2.1.1地点：市区路号2.1.2规模：包括客房、餐厅、会议室等区域2.2临时用电及照明工程内容2.2.1用电设备：包括配电箱、电缆、插座等2.2.2照明设施：包括灯具、开关、配电箱等3.工程施工期限3.1总工期：120天3.2各阶段工期：3.2.1施工准备阶段：10天3.2.2主体施工阶段：60天3.2.3装饰装修阶段：40天3.2.4验收及交付阶段：10天4.工程质量要求及验收标准4.1质量标准：4.1.1符合国家及行业相关标准4.1.2达到甲方要求的设计效果4.2验收程序及标准：4.2.1乙方在施工过程中，每完成一个阶段，需向甲方提交验收申请4.2.2甲方在收到验收申请后，应在3日内组织验收4.2.3验收合格后，双方签署验收报告5.临时用电及照明设施5.1用电设备清单及规格：5.1.1配电箱：10kV/630A5.1.2电缆：YJV220.6/1kV5.1.3插座：C20/3P5.2照明设施清单及规格：5.2.1灯具：T5荧光灯管5.2.2开关：单联开关5.2.3配电箱：10kV/630A5.3用电及照明安全措施：5.3.1严格按照国家及行业标准进行施工5.3.2施工现场设置警示标志5.3.3定期检查用电及照明设施，确保安全6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸及资料提供：6.1.1乙方需按照甲方要求提供施工图纸及技术资料6.1.2施工图纸及技术资料需经过甲方审核，确认无误后方可施工6.2施工图纸及技术资料的修改及补充：6.2.1如遇特殊情况，需对施工图纸及技术资料进行修改及补充6.2.2修改及补充的图纸及技术资料需经双方确认后方可实施7.材料供应7.1材料供应方式：7.1.1甲方提供部分材料，乙方负责采购其他材料7.1.2乙方需按照甲方要求，在规定的时间内提供材料清单及报价7.2材料质量要求：7.2.1材料必须符合国家及行业相关标准7.2.2材料质量需经甲方验收合格后方可使用7.3材料验收及保管：7.3.1乙方在收到材料后，需在3日内向甲方提交验收报告7.3.2甲方在收到验收报告后，应在3日内组织验收7.3.3验收合格的材料，由乙方负责保管8.施工现场管理8.1施工现场布置8.1.1施工现场应按照甲方要求进行合理布局8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志8.1.3施工现场应设立临时办公区、材料堆放区、施工区等8.2施工现场安全及环保8.2.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全8.2.2乙方应采取有效措施，防止施工现场噪音、粉尘、废水等污染8.2.3乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患8.3施工现场交通及噪音控制8.3.1施工现场应合理规划交通路线，确保车辆及行人安全8.3.2乙方应采取措施控制施工噪音，减少对周边环境的影响9.付款方式及进度9.1付款方式9.1.1乙方提交工程进度款申请，甲方审核后支付9.1.2付款方式为银行转账9.2付款进度9.2.1施工准备阶段：支付合同总金额的10%9.2.2主体施工阶段：每完成20%的工程量，支付相应比例的款项9.2.3装饰装修阶段：每完成20%的工程量，支付相应比例的款项9.2.4验收及交付阶段：支付剩余款项的70%9.3付款条件9.3.1乙方提交完整的工程进度款申请及验收报告9.3.2甲方确认工程进度及质量符合合同要求10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五10.1.2甲方因自身原因导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为每日工程总金额的千分之一10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总金额的千分之一10.2.2乙方提供的材料或施工质量不符合合同要求，应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失11.争议解决方式11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为市仲裁委员会12.合同解除条件12.1合同解除条件12.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方12.2.2双方应在接到解除合同通知后15日内完成合同解除手续13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后合同生效13.1.2合同签订后，双方应在3日内办理合同备案手续13.2合同终止条件13.2.1工程完工并验收合格13.2.2双方协商一致解除合同14.其他约定事项14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.2附件14.2.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术资料、材料清单、验收报告等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是根据合同约定，也可以是因法律、法规规定或双方协商一致而介入。15.3第三方责权利15.3.1第三方应按照合同约定或相关法律法规履行其职责，享有相应的权利。15.3.2第三方有权对施工过程进行监督、检查，并提出意见和建议。15.3.3第三方对施工质量、进度、安全等方面的问题，有权要求乙方整改或采取相应措施。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方之间的关系为独立第三方关系，第三方不承担甲方或乙方的任何合同责任。16.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其责任限额由双方在合同中约定。17.2第三方责任限额包括但不限于：17.2.1第三方提供的咨询、监理、检测等服务的质量责任；17.2.2第三方在履行职责过程中因疏忽、过失造成的损失；17.2.3第三方违反合同约定或法律法规造成的损失。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入的具体条款包括但不限于：18.1.1第三方的名称、地址、联系人及联系方式；18.1.2第三方的职责范围；18.1.3第三方的权利和义务；18.1.4第三方的责任限额；18.1.5第三方的报酬及支付方式。19.第三方介入的变更与终止19.1如需变更第三方，双方应协商一致，并签订补充协议。19.2如需终止第三方介入，双方应提前通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。20.第三方介入的费用承担20.1第三方介入的费用由甲方和乙方根据合同约定或实际情况分担。20.2第三方介入的费用包括但不限于：20.2.1第三方的报酬；20.2.2第三方履行职责过程中产生的合理费用；20.2.3第三方因履行职责而产生的其他费用。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入产生的争议，由甲乙方协商解决。21.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。22.本合同的修订22.1本合同如有第三方介入，双方应就相关条款进行修订，并在合同中明确第三方的责任、权利和义务。22.2本合同的修订内容应作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料要求：包含但不限于平面图、立面图、剖面图、节点图、材料清单、施工说明等说明：施工图纸及技术资料需经过甲方审核，确认无误后方可施工2.附件二：临时用电及照明设施清单要求：详细列出用电设备、照明设施的名称、型号、规格、数量等信息说明：清单需与实际施工相符，用于施工过程中的材料采购和验收3.附件三：施工进度计划要求：详细列出各阶段施工时间、工程量、质量标准等信息说明：进度计划需根据实际情况调整，并及时通知甲方4.附件四：材料采购合同要求：包括材料供应商信息、材料规格、数量、价格、交货时间等说明：材料采购合同需甲方审核，确保材料质量符合要求5.附件五：施工安全及环保措施要求：包括施工现场安全管理、环境保护、应急预案等内容说明：安全及环保措施需符合国家及行业标准，确保施工安全6.附件六：验收报告要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等信息说明：验收报告需由甲方、乙方及第三方共同签署，作为工程完工的凭证7.附件七：合同补充协议要求：包括合同修订内容、双方签字盖章等说明：合同补充协议需在合同修订时签署，作为合同的一部分8.附件八：第三方介入协议要求：包括第三方介入方式、职责、权利、义务、责任限额等说明：第三方介入协议需在第三方介入时签署，明确各方关系说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按时完成工程进度，延误工期1.2乙方提供的材料或施工质量不符合合同要求1.3甲方未按时支付工程款项1.4第三方在履行职责过程中出现重大失误2.责任认定标准：2.1乙方未按时完成工程进度，延误工期，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总金额的千分之一。2.2乙方提供的材料或施工质量不符合合同要求，乙方应承担修复或更换责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3甲方未按时支付工程款项，每延误一日，甲方应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.4第三方在履行职责过程中出现重大失误，第三方应承担相应的责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约示例说明：3.1乙方未按时完成主体施工阶段，延误工期10天，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工程总金额的千分之一，共计10,000元。3.2乙方提供的照明灯具质量不合格，甲方要求乙方更换，乙方更换灯具后，甲方检查合格，乙方应承担更换灯具的费用及检查费用。3.3甲方未按时支付主体施工阶段的款项，延误支付10天，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，共计5,000元。3.4第三方在监理过程中，因疏忽导致工程出现质量问题，经甲方确认，第三方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2025版酒店装修施工临时用电及照明合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点6.合同有效期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度安排三、用电及照明设备1.用电设备清单2.照明设备清单3.设备规格型号4.设备质量标准5.设备供应商及厂家四、施工安排1.施工单位2.施工人员3.施工现场管理4.施工进度计划5.施工安全措施五、临时用电及照明要求1.临时用电设备配置2.临时用电线路敷设3.临时照明设备配置4.临时照明线路敷设5.临时用电及照明安全规范六、费用及支付方式1.临时用电及照明费用2.工程量清单及计价方法3.费用支付方式4.费用支付节点5.费用变更及调整七、施工质量及验收1.施工质量标准2.施工质量检查3.施工质量验收4.质量问题处理5.质量保证期八、违约责任及争议解决1.违约情形及处理2.争议解决方式3.仲裁机构4.诉讼管辖法院5.争议解决期限九、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序4.合同解除及终止后的责任5.合同解除及终止后的费用结算十、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：临时用电及照明设备清单4.附件四：施工质量验收标准5.附件五：其他相关文件十一、其他约定事项1.信息保密2.不可抗力3.合同附件效力4.合同份数5.合同生效条件十二、合同签署1.双方签字盖章2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署人员5.合同签署证明十三、合同备案1.合同备案机构2.合同备案程序3.合同备案期限4.合同备案费用5.合同备案变更十四、合同解除及终止后的后续事宜1.工程验收2.费用结算3.质量保证4.合同解除及终止后的责任5.合同解除及终止后的其他事宜合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025版酒店装修施工临时用电及照明合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同双方基本信息：a.甲方（酒店方）：名称、地址、联系人、联系电话b.乙方（施工单位）：名称、地址、联系人、联系电话5.合同签订地点：____市____区____街道____号6.合同有效期：自____年____月____日起至____年____月____日止二、工程概况1.工程名称：____酒店装修工程2.工程地点：____市____区____街道____号3.工程规模：____平方米4.工程内容：包括但不限于装修、用电及照明系统改造等5.工程进度安排：详见附件二：施工进度计划三、用电及照明设备1.用电设备清单：详见附件三：临时用电设备清单2.照明设备清单：详见附件三：临时照明设备清单3.设备规格型号：详见附件三：设备清单4.设备质量标准：应符合国家相关标准和甲方要求5.设备供应商及厂家：详见附件三：设备清单四、施工安排1.施工单位：乙方（施工单位）2.施工人员：具备相应资质和技能的专业人员3.施工现场管理：乙方负责现场管理，确保施工安全、有序4.施工进度计划：详见附件二：施工进度计划5.施工安全措施：详见附件五：施工安全措施五、临时用电及照明要求1.临时用电设备配置：详见附件三：临时用电设备清单2.临时用电线路敷设：应符合国家相关标准和甲方要求3.临时照明设备配置：详见附件三：临时照明设备清单4.临时照明线路敷设：应符合国家相关标准和甲方要求5.临时用电及照明安全规范：详见附件六：临时用电及照明安全规范六、费用及支付方式1.临时用电及照明费用：详见附件一：工程量清单2.工程量清单及计价方法：详见附件一：工程量清单3.费用支付方式：按工程进度分期支付4.费用支付节点：详见附件一：工程量清单5.费用变更及调整：按实际情况和相关规定进行调整七、施工质量及验收1.施工质量标准：应符合国家相关标准和甲方要求2.施工质量检查：乙方应定期进行自检，并及时向甲方汇报3.施工质量验收：详见附件四：施工质量验收标准4.质量问题处理：乙方应负责整改，直至满足验收标准5.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起____个月八、违约责任及争议解决1.违约情形及处理：a.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。b.乙方提供的设备不符合质量标准，乙方应负责更换或赔偿损失。c.乙方未按时支付费用，甲方有权要求乙方支付违约金。2.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。3.仲裁机构：____仲裁委员会4.诉讼管辖法院：____市____区人民法院5.争议解决期限：自争议发生之日起____个月内解决九、合同解除及终止1.合同解除条件：a.甲方有权在乙方严重违约时解除合同。b.乙方有权在甲方严重违约时解除合同。2.合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。3.合同解除及终止程序：双方应书面通知对方，并办理相关手续。4.合同解除及终止后的责任：双方应按合同约定承担相应责任。5.合同解除及终止后的费用结算：按合同约定进行结算。十、合同附件1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：临时用电及照明设备清单4.附件四：施工质量验收标准5.附件五：施工安全措施6.附件六：临时用电及照明安全规范十一、其他约定事项1.信息保密：双方应对合同内容及相关信息予以保密。2.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。3.合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。4.合同份数：本合同一式____份，双方各执____份。5.合同生效条件：双方签字盖章后生效。十二、合同签署1.双方签字盖章：a.甲方（酒店方）：____b.乙方（施工单位）：____2.合同签署日期：____年____月____日3.合同签署地点：____市____区____街道____号4.合同签署人员：____5.合同签署证明：____十三、合同备案1.合同备案机构：____市____区工商行政管理局2.合同备案程序：按照国家相关规定办理3.合同备案期限：自合同签订之日起____个工作日内4.合同备案费用：____元5.合同备案变更：按照国家相关规定办理十四、合同解除及终止后的后续事宜1.工程验收：合同解除或终止后，乙方应进行工程验收。2.费用结算：按合同约定进行结算。4.合同解除及终止后的责任：双方应按合同约定承担相应责任。5.合同解除及终止后的其他事宜：双方应协商解决。甲方（酒店方）：____________________乙方（施工单位）：____________________日期：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导的施工协调：说明：甲方负责整个施工过程的协调和监督，确保施工进度和质量的控制。a.甲方应指定专人负责与乙方沟通，协调施工过程中出现的问题。b.甲方应定期召开施工协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。2.甲方提供的设计变更：说明：甲方在施工过程中如需进行设计变更，应及时通知乙方，并承担由此产生的额外费用。a.甲方应提前____个工作日向乙方提供设计变更通知。b.乙方应根据甲方的设计变更要求进行相应的调整和施工。3.甲方负责的工程验收：说明：甲方负责组织工程验收，确保工程符合设计要求和合同约定。a.甲方应组织专业验收人员对工程进行验收。b.乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的验收资料。4.甲方负责的工程保险：说明：甲方应购买工程保险，以保障施工过程中的财产安全和人员伤亡。a.甲方应购买建筑安装工程一切险和意外伤害险。b.乙方应协助甲方办理保险手续。5.甲方负责的工程资料归档：说明：甲方负责对施工过程中产生的工程资料进行整理和归档。a.甲方应按照国家相关规定对工程资料进行归档。b.乙方应提供必要的工程资料，协助甲方完成归档工作。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导的施工计划：说明：乙方负责制定施工计划，确保工程按期完成。a.乙方应在合同签订后____个工作日内提交施工计划。b.乙方应确保施工计划合理可行，并按计划执行。2.乙方负责的材料采购：说明：乙方负责材料的采购，确保材料质量符合要求。a.乙方应按照合同约定采购材料。b.乙方应提供材料质量保证书。3.乙方负责的现场安全管理：说明：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的安全。a.乙方应制定现场安全管理制度。b.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。4.乙方负责的工程进度报告：说明：乙方应定期向甲方报告工程进度，及时沟通工程情况。a.乙方应每月向甲方提交工程进度报告。b.乙方应及时向甲方通报施工过程中的重大问题。5.乙方负责的工程验收：说明：乙方应按照合同约定组织工程验收，确保工程符合要求。a.乙方应在工程完工后____个工作日内组织验收。b.乙方应确保验收过程公开、公正、公平。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责：说明：第三方中介负责监督合同履行，确保双方权益。a.第三方中介应公正、客观地履行职责。b.第三方中介应定期向甲方和乙方报告工作情况。2.第三方中介的收费标准：说明：第三方中介的收费应合理，并经甲方和乙方同意。a.第三方中介的收费标准应明确，并纳入合同附件。b.第三方中介的收费应按照合同约定支付。3.第三方中介的争议解决：说明：第三方中介在解决争议时应充分听取双方意见。a.第三方中介应公正、客观地处理争议。b.第三方中介的争议解决意见具有约束力。4.第三方中介的更换：说明：如双方对第三方中介的履职不满意，可协商更换。a.双方应提前____个工作日向第三方中介提出更换请求。b.第三方中介应在____个工作日内完成更换手续。5.第三方中介的保密义务：说明：第三方中介应对合同内容及相关信息予以保密。a.第三方中介不得泄露合同内容及相关信息。b.第三方中介应遵守国家相关保密法律法规。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工进度计划3.附件三：临时用电及照明设备清单4.附件四：施工质量验收标准5.附件五：施工安全措施6.附件六：临时用电及照明安全规范7.附件七：第三方中介服务协议8.附件八：工程验收报告9.附件九：设计变更通知10.附件十：工程资料归档清单二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程认定：甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金。2.违约行为：乙方提供的设备不符合质量标准认定：乙方应负责更换或赔偿损失。3.违约行为：乙方未按时支付费用认定：甲方有权要求乙方支付违约金。4.违约行为：甲方未按合同约定提供设计变更认定：甲方应承担由此产生的额外费用。5.违约行为：甲方未按合同约定组织工程验收认定：甲方应承担相应的责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院解决争议。4.仲裁委员会：指依法设立的，专门负责仲裁活动的机构。5.诉讼管辖法院：指依法有权审理特定案件的人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题解决办法：乙方应及时整改，甲方应组织验收。2.问题：施工进度滞后解决办法：乙方应分析原因，制定措施加快施工进度。3.问题：费用支付争议解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，提交仲裁或诉讼。4.问题：第三方中介更换解决办法：双方应提前通知第三方中介，并协商更换事宜。五、所有应用场景：1.酒店装修施工临时用电及照明合同适用于各类酒店装修工程。2.合同适用于甲方为主导、乙方为主导或第三方中介参与的情况。3.合同适用于临时用电及照明设备的安装、调试和验收。4.合同适用于施工过程中出现的设计变更和质量问题。5.合同适用于合同履行过程中的费用支付和争议解决。全文完。2025版酒店装修施工临时用电及照明合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需对酒店进行装修施工，为确保施工过程中的用电及照明安全，双方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）临时用电：指在酒店装修施工期间，为确保施工顺利进行，乙方按照甲方要求，为施工场所提供的临时用电设施。（2）照明：指在酒店装修施工期间，乙方按照甲方要求，为施工场所提供的照明设施。3.2关键词解释（1）施工：指酒店装修施工过程中的各项作业，包括但不限于水电改造、墙面装修、地面装修等。（2）施工期间：指自合同签订之日起至酒店装修施工完成之日止。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供临时用电及照明设施。（2）甲方有权监督乙方施工过程中的用电及照明安全。（3）甲方应按照合同约定支付乙方临时用电及照明费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，为甲方提供临时用电及照明设施。（2）乙方应确保临时用电及照明设施的安全、可靠。（3）乙方应按照甲方要求，对施工场所进行用电及照明管理。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至酒店装修施工完成之日止。5.2合同履行地点酒店装修施工场所。5.3合同履行方式乙方负责临时用电及照明设施的安装、维护和管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）酒店装修施工完成，经甲方验收合格。（2）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）双方协商一致，签订终止协议。（2）终止协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果（1）终止后，乙方应立即拆除临时用电及照明设施。（2）双方按照合同约定结算费用。（3）本合同终止后，双方互不追究对方责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）临时用电设施购置及安装费用。（2）临时用电线路架设及维护费用。（3）照明设施购置及安装费用。（4）照明线路架设及维护费用。（5）日常用电及照明管理费用。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在10个工作日内向乙方支付合同总额的30%作为预付款。（2）进度款：在临时用电及照明设施安装完毕并经验收合格后，甲方应在5个工作日内支付合同总额的50%作为进度款。（3）尾款：在酒店装修施工完成并经甲方验收合格后，甲方应在10个工作日内支付剩余的20%作为尾款。7.3支付时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内。（2）进度款：临时用电及照明设施安装完毕并经验收合格后5个工作日内。（3）尾款：酒店装修施工完成并经甲方验收合格后10个工作日内。7.4支付章件甲方支付费用时，应提供付款凭证，包括但不限于银行汇款单、转账凭证等，以作为乙方收款的有效证明。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的每日千分之五。（2）甲方擅自改变施工方案或要求，导致临时用电及照明设施无法按期完成的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总额的10%。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定提供临时用电及照明设施的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的5%。（2）乙方在施工过程中造成安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算，赔偿方式为一次性现金支付。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在合同履行过程中涉及的商业秘密。（2）双方在合同履行过程中了解到的对方业务、技术、财务等信息。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式双方应采取必要的保密措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、火灾等自然灾害。（2）战争、恐怖袭击等社会异常事件。（3）政府行为导致的政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）因地震导致施工中断。（2）因政府政策调整导致施工许可证无法办理。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同未履行完毕。（2）合同存在争议，尚未解决。（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同的签订并不影响双方在合同履行过程中所拥有的其他权利。（2）乙方保留对临时用电及照明设施的所有权，直至甲方支付完毕所有费用。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如遇紧急情况，乙方有权采取必要措施，以保障安全。（2）如甲方违反合同约定，乙方有权暂停或终止合同，并要求甲方承担违约责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改或补充应经双方协商一致。（2）修改或补充的内容应以书面形式签署，并作为合同的一部分。14.2修改和补充效力经双方签署的修改或补充内容，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就临时用电及照明设施的安装、使用、维护等事项进行相互协作。（2）甲方应积极配合乙方进行现场勘查、设备安装等工作。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通协调施工过程中的问题。（2）双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于临时用电及照明设施的全部协议，任何与本合同相抵触的口头协议或先前的协议均无效。16.3增减条款本合同的任何增减条款，均需以书面形式签署，并由双方共同确认。十七、签字、日期、盖章甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签字日期：（填写甲方签字日期）签字日期：（填写乙方签字日期）甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：甲方盖章：乙方盖章：附件及其他说明解释一、附件列表：1.临时用电及照明设施安装图纸。2.临时用电及照明设施清单。3.施工现场安全措施及应急预案。4.付款凭证及发票。5.争议解决过程中的相关文件。6.不可抗力事件证明材料。7.合同修改和补充协议。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付费用的。乙方未按合同约定提供临时用电及照明设施的。甲方擅自改变施工方案或要求，导致临时用电及照明设施无法按期完成的。乙方在施工过程中造成安全事故的。2.违约行为认定：甲方未支付费用，经乙方催告后仍不支付的，视为违约。乙方未按时提供设施，经甲方验收后不符合要求的，视为违约。甲方擅自改变施工方案，经乙方提出异议后仍未改正的，视为违约。乙方造成安全事故，经相关部门认定后，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能