2025年度城市地下综合管廊建设劳务分包协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市地下综合管廊建设劳务分包协议合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）2.乙方：名称：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在城市地下综合管廊建设项目中，对劳务分包进行公开招标，乙方愿意按照招标文件的要求，提供劳务分包服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，以及甲方发布的招标文件和投标文件，共同签订本协议。三、定义与解释3.1专业属于本协议中“城市地下综合管廊”是指在城市地下，为输送各类城市基础设施（如电力、通信、给排水、燃气、热力等）而建设的专用通道。3.2关键词解释（1）“劳务分包”：指乙方按照甲方的要求，对城市地下综合管廊建设项目中的劳务部分进行分包。（2）“施工图纸”：指城市地下综合管廊建设项目的施工图纸，包括但不限于设计图纸、施工图纸、技术规范等。（3）“合同价款”：指乙方按照本协议约定，向甲方支付劳务分包费用的总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，提供优质的劳务分包服务。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方应按照本协议约定，按时支付乙方劳务分包费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定，提供必要的施工图纸、设备、材料等。（2）乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求，完成劳务分包工作。（3）乙方应保证施工过程中的质量、进度、安全等符合国家有关法律法规和行业标准。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为（具体期限）。5.2合同履行地点本协议约定的合同履行地点为：（具体地点）。5.3合同履行方式乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求，在合同约定的履行地点，完成劳务分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）任何一方要求解除合同，应提前（具体期限）书面通知对方；（2）合同解除后，双方应按照本协议约定，进行合同终止后的结算和清算。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照本协议约定，进行合同终止后的结算和清算；（2）合同终止后，乙方应将施工现场清理完毕，不得遗留任何垃圾和杂物；（3）合同终止后，双方应按照本协议约定，办理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务费用：根据工程量清单和劳务单价计算；（2）材料费用：根据工程量清单和材料单价计算；（3）机械费用：根据工程量清单和机械单价计算；（4）管理费用：根据合同约定比例计算；（5）利润：根据合同约定比例计算。7.2支付方式劳务分包费用支付方式为银行转账，具体支付方式如下：（1）劳务费用：按照工程进度支付，分阶段支付；（2）材料费用：按照材料采购进度支付；（3）机械费用：按照机械租赁进度支付；（4）管理费用：按照合同约定支付；（5）利润：按照合同约定支付。7.3支付时间（1）劳务费用：第一阶段支付比例为30%，第二阶段支付比例为40%，第三阶段支付比例为20%，工程竣工验收合格后支付剩余的10%；（2）材料费用：根据材料采购进度，每月支付一次；（3）机械费用：根据机械租赁进度，每月支付一次；（4）管理费用：按照合同约定支付；（5）利润：按照合同约定支付。7.4支付条款（1）甲方应在每个支付周期内，按照约定的支付比例和支付时间，将劳务分包费用支付至乙方指定的银行账户；（2）乙方应在收到甲方支付的费用后，及时提供相应的发票或收据；（3）双方应按照国家有关法律法规和税务规定，妥善处理劳务分包费用的税务问题。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付劳务分包费用的，应向乙方支付违约金，违约金比例为未支付费用的千分之五，自应支付之日起计算；（2）甲方未按约定提供施工图纸、设备、材料的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（2）乙方未按约定保证施工过程中的质量、进度、安全的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约责任承担相应的赔偿金额，赔偿方式包括但不限于：（1）支付违约金；（2）修复、重做、更换；（3）赔偿实际损失。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）城市地下综合管廊建设项目的相关技术资料；（3）合同履行过程中的商业秘密。9.2保密期限本协议涉及的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式（1）双方应采取保密措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容；（3）合同终止后，双方仍应履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或难以履行的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、封锁等政府行为；（3）社会异常事件，如罢工、疫情等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方；（2）双方应采取一切可能的措施，减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工现场破坏；（2）政府发布封锁令，导致施工无法进行；（3）疫情导致施工现场人员无法到位。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼，或向（仲裁机构名称）申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）法律法规禁止转让的情形；（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的情形；（3）本协议另有约定的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对城市地下综合管廊建设项目的设计、施工、验收等环节的监督权；（2）乙方保留对甲方提供的施工图纸、设备、材料等的要求权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得将其在合同项下的权利和义务转让给第三方；（2）在合同履行期间，未经乙方书面同意，甲方不得变更项目设计或增加工程量。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本协议的修改和补充，均需以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力对本协议的修改和补充，具有与本协议同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本协议约定的范围内，相互协作，共同完成城市地下综合管廊建设项目的建设任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应按照约定提供施工图纸、设备、材料等；（2）乙方应按照约定完成施工任务，保证施工质量、进度和安全；（3）双方应定期召开协调会议，解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于城市地下综合管廊建设劳务分包关系的完整协议，任何与本协议内容相抵触的口头协议或先前的书面协议均视为无效。16.3增减条款本协议如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.2024年度城市地下综合管廊建设劳务分包协议2.甲方招标文件3.乙方投标文件4.施工图纸及技术规范5.工程量清单6.材料采购清单7.机械租赁清单8.质量验收标准9.安全生产管理制度10.保密协议11.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方违约：未按约定支付劳务分包费用；未按约定提供施工图纸、设备、材料；未按约定进行质量、进度、安全监督检查。b.乙方违约：未按约定完成劳务分包工作；未按约定保证施工过程中的质量、进度、安全；未按约定进行保密。2.违约认定：违约行为的发生需有充分证据证明；双方应按照合同约定的违约责任承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律法规。2.建筑法：调整建筑活动及相关关系的法律法规。3.招标投标法：调整招标投标活动的法律法规。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.保密：指对特定信息采取保密措施，防止信息泄露。6.违约金：指因违约行为而应支付给对方的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：a.甲方未按约定提供施工图纸、设备、材料；b.乙方未按约定完成劳务分包工作；c.施工过程中出现质量问题；d.施工过程中出现安全事故；e.争议解决过程中出现困难。2.解决办法：a.甲方应按约定提供施工图纸、设备、材料，否则承担违约责任；b.乙方应按约定完成劳务分包工作，保证施工质量、进度和安全；c.发现质量问题，应及时整改，确保工程质量；d.发现安全事故，应立即采取措施，确保人员安全，并按规定报告；e.争议解决过程中，双方应保持沟通，协商解决，必要时可寻求第三方调解或仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入为提高城市地下综合管廊建设劳务分包协议的执行效率，保证工程质量，特引入第三方主体参与协议执行。2.第三方责任a.对劳务分包工程的施工质量、安全、进度进行监督；b.对乙方提供的技术资料、施工方案等进行审核；c.对工程变更、索赔等进行协调处理。3.第三方权利a.对劳务分包工程进行现场检查和验收；b.对乙方提出合理化建议；c.对违反合同约定的行为提出整改要求。4.第三方义务a.保守合同机密，不得泄露；b.按约定参与工程协调会议；c.对甲方、乙方提出的合理要求给予支持。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款a.乙方有权要求甲方按照约定提供施工图纸、设备、材料；b.乙方有权对施工过程中出现的问题提出解决方案；c.乙方有权要求甲方对违反合同约定的行为进行整改。2.乙方利益条款a.乙方在合同履行期间，享有合理的利润；b.乙方在工程变更、索赔等方面享有优先权；c.乙方在合同终止后，享有一定的工程尾款。3.甲方的违约及限制条款a.甲方未按约定支付劳务分包费用，应向乙方支付违约金；b.甲方未按约定提供施工图纸、设备、材料，应承担相应的违约责任；c.甲方在合同履行期间，不得无故要求乙方降低工程质量或进度；d.甲方不得在未经乙方同意的情况下，擅自变更项目设计或增加工程量。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款a.甲方可对乙方提供的施工图纸、施工方案等进行审核；b.甲方可对施工过程中的质量、进度、安全进行监督检查；c.甲方可对乙方提出的解决方案进行评估和决策。2.甲方的利益条款a.甲方可享受乙方在合同履行期间提供的优质劳务服务；b.甲方可通过乙方完成工程项目的建设，实现项目目标；c.甲方可对合同履行过程中出现的问题进行及时处理。3.乙方的违约及限制条款a.乙方未按约定完成劳务分包工作，应向甲方支付违约金；b.乙方未按约定保证施工过程中的质量、进度、安全，应承担相应的违约责任；c.乙方在合同履行期间，不得擅自更换施工人员或降低工程质量；d.乙方不得在未经甲方同意的情况下，擅自变更施工方案或增加工程量。全文完。2024年度城市地下综合管廊建设劳务分包协议1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息第二条合同签订依据和目的2.1政策法规依据2.2建设项目概况2.3合同签订目的第三条工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及范围3.3工程建设标准3.4工程进度计划第四条劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程内容4.3分包工程标准4.4分包工程量清单第五条工程款支付方式5.1工程款支付比例5.2工程款支付节点5.3工程款支付方式5.4工程款支付期限第六条工期及延期6.1工期要求6.2工期调整6.3工期延期6.4工期延误责任第七条质量要求及验收标准7.1质量要求7.2质量验收标准7.3质量保证期7.4质量责任第八条安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2安全生产责任8.3环境保护要求8.4环境保护责任第九条人员配置及管理9.1人员配置要求9.2人员管理职责9.3人员培训与考核9.4人员变动处理第十条专利、技术秘密及知识产权10.1专利及技术秘密保护10.2知识产权归属10.3知识产权纠纷处理第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更及解除程序11.4合同变更及解除后果第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿计算12.4违约纠纷处理第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构13.4争议解决期限第十四条合同生效、终止及存续14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同存续期限14.4合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方地址：省市区路号1.1.4分包方联系电话：138xxxx56781.1.5分包方开户银行：银行分行1.1.6分包方银行账号：0561.2总包方信息1.2.1总包方名称：建设集团有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方地址：省市区路号1.2.4总包方联系电话：139xxxx56781.2.5总包方开户银行：银行分行1.2.6总包方银行账号：0571.3监理单位信息1.3.1监理单位名称：工程监理有限公司1.3.2监理单位法定代表人：1.3.3监理单位地址：省市区路号1.3.4监理单位联系电话：137xxxx56781.3.5监理单位开户银行：银行分行1.3.6监理单位银行账号：058第二条合同签订依据和目的2.1政策法规依据2.1.1《中华人民共和国合同法》2.1.2《中华人民共和国建筑法》2.1.3《城市地下综合管廊工程技术规范》2.2建设项目概况2.2.1工程名称：城市地下综合管廊建设项目2.2.2工程地点：省市区2.2.3工程规模：总长度公里，总投资亿元2.3合同签订目的2.3.1明确双方权利义务2.3.2确保工程质量和进度2.3.3规范劳务分包管理第三条工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称：城市地下综合管廊建设项目3.1.2工程地点：省市区3.2工程规模及范围3.2.1总长度公里，包括主廊、支廊、通道等3.2.2覆盖范围：城市区3.3工程建设标准3.3.1设计标准：按照《城市地下综合管廊工程技术规范》执行3.3.2施工标准：按照国家相关施工规范执行3.4工程进度计划3.4.1项目总工期：个月3.4.2各阶段工期安排：详见附件第四条劳务分包内容4.1分包工程范围4.1.1地下综合管廊土建施工4.1.2管线安装及调试4.1.3附属设施施工4.2分包工程内容4.2.1土方开挖、支护、回填4.2.2混凝土浇筑、钢筋绑扎4.2.3管线安装、调试4.2.4附属设施施工4.3分包工程标准4.3.1土建施工：按照国家相关施工规范执行4.3.2管线安装：按照行业相关标准执行4.3.3附属设施施工：按照设计要求执行4.4分包工程量清单4.4.1土建工程量清单4.4.2管线安装工程量清单4.4.3附属设施工程量清单第五条工程款支付方式5.1工程款支付比例5.1.1预付款：合同签订后天内支付合同金额的%5.1.2进度款：每月支付已完成工程量的%5.1.3结算款：工程竣工验收合格后支付合同金额的%5.2工程款支付节点5.2.1预付款：合同签订后天内支付5.2.2进度款：每月日前支付上月完成工程量的%5.2.3结算款：工程竣工验收合格后天内支付5.3工程款支付方式5.3.1银行转账5.3.2现金支付5.4工程款支付期限5.4.1预付款：合同签订后天内支付5.4.2进度款：每月日前支付5.4.3结算款：工程竣工验收合格后天内支付第六条工期及延期6.1工期要求6.1.1项目总工期：个月6.1.2各阶段工期安排：详见附件6.2工期调整6.2.1因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可调整工期6.2.2调整后的工期应报监理单位批准6.3工期延期6.3.1分包方未按时完成工程，应承担工期延误责任6.4工期延误责任6.4.1分包方未按时完成工程，应承担工期延误责任6.4.2总包方因自身原因导致工期延误，应承担工期延误责任第七条质量要求及验收标准7.1质量要求7.1.1严格按照国家相关施工规范和设计要求进行施工7.1.2确保工程质量达到设计要求和国家标准7.2质量验收标准7.2.1土建工程：按照国家相关施工规范和设计要求进行验收7.2.2管线安装：按照行业相关标准进行验收7.2.3附属设施施工：按照设计要求进行验收7.3质量保证期7.3.1土建工程：自竣工验收合格之日起年7.3.2管线安装：自竣工验收合格之日起年7.3.3附属设施施工：自竣工验收合格之日起年7.4质量责任7.4.1分包方对工程质量承担全面责任7.4.2总包方对工程质量监督责任7.4.3监理单位对工程质量进行监督验收第八条安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.1.1分包方必须遵守国家安全生产法律法规和行业标准8.1.2分包方应建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度8.1.3分包方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训8.2安全生产责任8.2.1分包方对施工现场的安全生产负总责8.2.2分包方应确保施工安全防护设施齐全有效8.2.3分包方应制定安全事故应急预案并定期演练8.3环境保护要求8.3.1分包方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防止环境污染8.3.2施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等应进行处理达标排放8.4环境保护责任8.4.1分包方对施工现场的环境保护负直接责任8.4.2分包方应采取有效措施保护施工现场周围环境，减少对周边居民的影响第九条人员配置及管理9.1人员配置要求9.1.1分包方应按照工程规模和施工要求配置足够的技术人员和施工人员9.1.2分包方应确保人员持证上岗，具备相应的专业技能9.2人员管理职责9.2.1分包方应建立健全人员管理制度，明确各岗位职责9.2.2分包方应定期对人员进行考核，确保人员素质和工作能力9.3人员培训与考核9.3.1分包方应定期组织人员参加安全生产、技术技能等方面的培训9.3.2分包方应建立人员考核制度，对人员技能和业绩进行评估9.4人员变动处理9.4.1分包方人员变动应及时通知总包方和监理单位9.4.2人员变动不影响工程质量和进度第十条专利、技术秘密及知识产权10.1专利及技术秘密保护10.1.1分包方应保护其在施工过程中产生的专利和技术秘密10.1.2分包方不得将专利和技术秘密泄露给第三方10.2知识产权归属10.2.1分包方在施工过程中产生的知识产权归分包方所有10.2.2总包方有权使用分包方在施工过程中产生的知识产权10.3知识产权纠纷处理10.3.1分包方和总包方应共同协商解决知识产权纠纷10.3.2知识产权纠纷协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼第十一条合同变更及解除11.1合同变更条件11.1.1因不可抗力等原因导致合同无法履行11.1.2双方协商一致，经监理单位同意11.2合同解除条件11.2.1分包方严重违约11.2.2总包方严重违约11.3合同变更及解除程序11.3.1双方应书面提出合同变更或解除申请11.3.2监理单位应审核变更或解除申请，并作出决定11.4合同变更及解除后果11.4.1合同变更后，双方应按照变更后的条款履行义务11.4.2合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款和赔偿损失第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按时完成工程12.1.2分包方工程质量不合格12.1.3分包方未履行安全生产责任12.2违约责任承担12.2.1分包方应承担违约责任，赔偿总包方损失12.2.2违约赔偿金额按合同约定计算12.3违约赔偿计算12.3.1按照实际损失计算12.3.2未按时完成工程，按每日违约金计算12.4违约纠纷处理12.4.1双方协商解决12.4.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方协商解决13.1.2仲裁13.1.3诉讼13.2争议解决程序13.2.1双方应在争议发生后日内协商解决13.2.2协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼13.3争议解决机构13.3.1仲裁委员会13.3.2人民法院13.4争议解决期限13.4.1仲裁期限：自仲裁机构受理之日起个月13.4.2诉讼期限：自起诉之日起个月第十四条合同生效、终止及存续14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章14.1.2监理单位批准14.2合同终止条件14.2.1工程竣工14.2.2双方协商一致14.2.3合同约定的其他终止条件14.3合同存续期限14.3.1自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止14.4合同终止后的处理14.4.1双方应按照合同约定结算工程款和赔偿损失14.4.2分包方应清理施工现场，拆除施工设施14.4.3双方应妥善处理合同终止后的相关事宜第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1定义15.1.1第三方是指除分包方和总包方以外的，为实施本项目而介入的任何个人、企业或机构。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1提高项目效率和质量15.2.2优化资源配置15.2.3规范项目管理第十六条第三方介入的条件15.3.1第三方介入需满足国家相关法律法规的要求。15.3.2第三方介入需经分包方和总包方同意。15.3.3第三方介入需符合本合同的约定。第十七条第三方介入的流程15.4.1分包方和总包方共同协商确定第三方介入事宜。15.4.2分包方和总包方与第三方签订相关协议或合同。15.4.3第三方介入后，分包方和总包方应向监理单位报告。第十八条第三方的责任限额15.5.1第三方的责任限额由分包方和总包方在第三方介入协议或合同中约定。15.5.2第三方的责任限额应合理，确保其能够承担相应的责任。15.5.3第三方的责任限额不影响分包方和总包方根据本合同约定的责任。第十九条第三方的责权利划分15.6.1第三方的责任15.6.1.1第三方应按照协议或合同约定履行其职责。15.6.1.2第三方应对其提供的资料、服务或产品承担相应的责任。15.6.1.3第三方应对其工作人员在项目中的行为承担责任。15.6.2第三方的权利15.6.2.1第三方有权获得分包方和总包方支付的报酬。15.6.2.2第三方有权要求分包方和总包方提供必要的工作条件。15.6.2.3第三方有权对分包方和总包方的行为提出建议。15.6.3第三方的义务15.6.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.6.3.2第三方应保守项目秘密，不得泄露给任何第三方。15.6.3.3第三方应配合分包方和总包方的工作，确保项目顺利进行。第二十条第三方介入后的合同修改15.7.1第三方介入后，如需对本合同进行修改，应经三方协商一致。15.7.2修改后的合同应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第二十一条第三方介入后的争议解决15.8.1第三方介入后的争议，应通过协商解决。15.8.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入后的合同终止15.9.1第三方介入后，如合同约定的终止条件成就，合同应终止。15.9.2合同终止后，三方应根据本合同和第三方介入协议或合同约定结算。第二