2024建设工程施工合同学习

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同学习本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3丙方名称及住所1.4术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误责任第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条施工许可及手续7.1甲方办理施工许可7.2乙方协助办理手续7.3施工许可证失效后果第八条施工安全与环保8.1安全措施8.2环保措施8.3安全事故处理第九条变更与解除合同9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更解除后果第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条附则14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建设工程有限公司甲方住所：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方住所：××省××市××区××路××号1.3丙方名称：×××建筑材料有限公司丙方住所：××省××市××区××路××号1.4术语定义1.4.1工程：指甲方委托乙方建设的项目，具体项目名称、地点、规模等详见第二条。1.4.2合同总价：指乙方按照本合同约定完成工程所需支付的总金额，具体金额详见第三条。1.4.3工期：指乙方按照本合同约定完成工程所需的时间，具体时间详见第四条。1.4.4材料：指用于工程建设的各类建筑材料、构件和设备，具体品种和规格详见第六条。第二条工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米2.4工程内容：包括土建、安装、装饰等全部工程第三条合同价格3.1合同总价：人民币××亿元（大写：××亿××千万元整）3.2价格调整条件：本合同签订后，如遇国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素，经双方协商一致，可对合同总价进行调整。具体调整办法详见合同附件。3.3支付方式：甲方分期支付乙方合同价款，具体支付进度详见第四条。3.4支付进度：甲方应在每期工程进度验收合格后七个工作日内支付相应合同价款。第四条合同工期4.1开工日期：本合同签订后三个月内4.2竣工日期：合同工程总工期为××个月，自开工日期起计算4.3工期延误责任：如乙方原因导致工程延误，应按照合同约定承担违约责任。第五条工程质量5.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应：乙方负责采购本工程所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责采购本工程所需设备，并保证设备质量。6.3材料设备验收：甲方或甲方委托的第三方应在收到乙方供应的材料设备后进行验收，如不符合合同约定，乙方应负责更换或修复。第八条施工许可及手续8.1甲方办理施工许可：甲方应按照国家法律法规和相关政策，办理本工程的施工许可证等相关手续。8.2乙方协助办理手续：乙方应协助甲方办理本工程的施工许可证等相关手续，提供必要的文件和证明材料。8.3施工许可证失效后果：如因甲方原因导致施工许可证失效，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的具体数额详见合同附件。第九条施工安全与环保9.1安全措施：乙方应按照国家和行业标准，制定并落实本工程的安全措施，确保施工安全。9.2环保措施：乙方应按照国家和地方环保法规，制定并落实本工程的环保措施，确保施工过程中对环境的影响降至最低。9.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照相关规定处理。第十条变更与解除合同10.1合同变更条件：合同签订后，如因工程实际情况变化或国家法律法规变化等原因，需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。10.2合同解除条件：合同签订后，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。10.3变更解除后果：变更或解除合同的，双方应按照本合同约定承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。11.2争议解决机构：如选择诉讼解决，甲方所在地有管辖权的人民法院为争议解决机构。11.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，甲方所在地为诉讼地点；如选择仲裁，双方可协商确定仲裁地点。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应书面签订，并由双方签字盖章确认。12.3合同终止条件：本合同在工程竣工验收合格，乙方提交完整的工程资料后终止。第十三条其他约定13.1保密条款：双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护：乙方应保证本工程不侵犯他人的知识产权，如因乙方原因导致侵权，乙方应承担相应的法律责任。13.3不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、自然灾害等。如发生不可抗力事件，双方应立即协商处理，并根据实际情况部分或全部免除责任。第十四条附则14.1合同附件：本合同附件包括合同价款支付明细表、工程进度计划表、违约金计算公式等。14.2合同修订：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同解除：如双方协商一致解除本合同，应签订解除协议，并按照本合同约定承担相应的违约责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同价款支付明细表详细列出甲方应支付给乙方的合同价款支付计划，包括支付时间、支付金额等信息。附件二：工程进度计划表详细列出本工程的施工进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间等信息。附件三：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括各项因素的权重和计算方法。附件四：材料设备供应清单详细列出乙方应供应的材料和设备的名称、规格、数量等信息。附件五：质量保证书详细列出乙方对本工程质量的保证条款，包括质量标准、质量控制措施等信息。附件六：安全施工保证书详细列出乙方对本工程施工安全措施的保证条款，包括安全标准、安全控制措施等信息。附件七：环保措施方案详细列出乙方对本工程施工过程中环境保护措施的方案，包括环保标准、环保控制措施等信息。附件八：合同变更协议当合同内容需要变更时，双方应签署该协议，作为合同的补充文件。附件九：合同解除协议当合同需要解除时，双方应签署该协议，作为合同的补充文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按合同约定支付价款，应支付违约金，违约金的计算按照附件三的违约金计算公式执行。甲方未按合同约定办理施工许可证等相关手续，应支付违约金，违约金的计算按照附件三的违约金计算公式执行。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金，违约金的计算按照附件三的违约金计算公式执行。乙方未按合同约定供应材料和设备，应支付违约金，违约金的计算按照附件三的违约金计算公式执行。3.丙方违约行为及责任认定：丙方未按合同约定供应材料和设备，应支付违约金，违约金的计算按照附件三的违约金计算公式执行。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件，双方签署的关于本工程的协议。2.甲方：指×××建设工程有限公司，本合同的一方。3.乙方：指×××建筑工程有限公司，本合同的一方。4